土方工程承包协议8篇.docx
《土方工程承包协议8篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土方工程承包协议8篇.docx(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 土方工程承包协议8篇土方工程承包合同 篇一 发包方: 承包方: 依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、公平、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 (一)工程名称:南充市嘉陵区总真山观音寺扩建土石方工程。 (二)工程地点:南充市嘉陵区总真山观音寺 (三)工程内容:土方挖运回填。 (四)工程方量:挖方总工程量约4万立方米。 二、工期 开工日期:工期自年月日至年月 乙方已充分考虑施工期间的环境影响、道路状况、车辆运输、治理状况、施工检查、政策变化以及可能消失群众阻止施工等一切可影响工程施工进度的
2、因素。除自然灾难等不行抗力因素外,消失其他因素工期不予调整。合同生效后,乙方积极组织机械进场,在3天内开工。 三、工程质量 1、工程质量应到达国家质量检验评定标准的等级。 2、乙方依据甲方供应的图纸及资料进展施工,确保工程质量,工程验收时,应按实测方量验收(GPS方格网数据结算为准)。 四、工程价款及结算 (一)综合单价: 1、综合单价:8.8元/立方米,本工程采纳以挖方工程量为计量根底的综合单价包干,包括土石方开挖、排渣运输、装车费、场地平坦、卫生费、及其他相关费用,双方不得擅自转变合同价款。(如有其他地理地质即含有坚石或青石等因素变动,甲乙双方协商解决。) 2、此综合单价为甲方指定地点倒土
3、。(如超出指定运输范围、增加工程本钱由甲乙双方协商解决。) 3、此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。 (二)工程结算按以下方式办理: 1、本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方对实际施工数量共同测定汇签并盖章后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符,按实际签证或实际工程量结算。 2、乙方施工进场前供应现场治理人员名单和施工组织方案给甲方,经甲方同意前方可施工。 3、乙方应仔细根据设计图纸和标准要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时承受甲方的检查和检验,工程质量达不到商定标准应无条件重新施工,费用由乙方自己担当。 (三)工程价款
4、结算 工程完毕并经甲方验收合格,甲方在3个工作日内向乙方支付全部结算工程款。 (四)工程价款拨付方法:银行转账支付或现金。 五、工程承包方式 (一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同商定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后,如发觉乙方有未按合同承诺实施的,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果由乙方担当。 (二)乙方须按合同商定,在指定弃土点弃土,非经甲方同意,土石方不得以任何理由外运,否则,每发觉一次,乙方向甲方支付外运数量10倍的罚款且不少于5000元。 六、双方责任 (一)甲方责任 1、向乙方供应施工现场回填范围及标高标志。 2、甲方派代表在工地进展技术、质量监视、检查、办理有关施工
5、签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题; 3、由于甲方缘由造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失。(如因协调产生的弊端问题导致农夫及相关执法部门阻工由甲方负责。) 4、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。 5、工程完工并在收到乙方书面申请后,甲方应组织特地人员在3日内进展验收,不得以任何理由推诿。 6、甲方有权要求乙方辞退其力量或行为已不能胜任本工程相关工作的乙方的任何成员。 7、双方商定的由甲方应做的其他工作。 (二)乙方责任 1、供应进场施工必备的有关资料和文件,
6、证明其有力量承接工程资质的有关材料。并向甲方供应工程进度规划及相应统计报表和工程事故报告。 2、听从甲方统一调度治理,执行甲方签发的技术质量指令,按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工,确保按合同工期和质量要求完成所担当的工程。 3、安全施工 乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进展必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。 乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员供应足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动爱护用品,作业人员的人身安全防护工作。 负责施工区域内的安全爱护,制定相应的施工安全措施,担当由于自身安全爱护措施不力造成
7、的经济损失和责任。乙方必需严格根据施工安全操作规程进展施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方对行人、过往车辆及四周群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并担当相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身损害由乙方自行担当。 4、对于施工现场地下管线、接近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应实行有效措施加以爱护,如造成损坏的,乙方应准时修复、赔偿。如乙方不准时修复、赔偿的,甲方将根据对方要求赐予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除; 5、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品爱护工作,发生损失,乙方自费负责修理;乙方对于自己的机械设备、材料物资等应加强治理,如损失或被
8、损坏,由乙方自行负责。 6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必需听从市容市政治理,担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 7、全体施工人员必需严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部治理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。 8、乙方必需与工程治理人员亲密协作,协调全都,如乙方没有准时提交材料供给规划申请或因材料堆放不当发生的丧失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。 9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由甲方负责协调,并担当由此发生的一切费用。 七、违约责任 (一)甲方违约 甲方无故中止合同不履行合同义务或不按合同商定履行义务的其他状况,甲方担当违约责任,赔偿因其违约给乙方造成
9、的经济损失,按总工程量金额的20%赔付给乙方,延误的工期相应顺延。 (二)乙方违约 1、因乙方缘由工程质量达不到本合同商定的质量标准,甲方有权要求乙方重新施工,如乙方在甲方规定期限内重新施工后仍达不到合同商定的质量标准的,甲方有权单方解除合同,则已完成工程不予结算,另乙方应向甲方支付工程总价款20%的违约金。 2、乙方不履行合同义务或不按合同商定履行义务的其他状况,乙方担当违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,并向甲方支付工程总价款5%的违约金。经甲方催告,乙方仍不履行合同义务或不按合同商定履行义务的,则甲方有权单方解除合同,则已完成工程不予结算,另乙方应向甲方支付工程总价款5%的违约金
10、。 3、一方违约后,另一方要求违约方连续履行合同时,违约方担当上述违约责任后,仍应连续履行合同; 4、终止工程:乙方因非不行抗力因素连续停工5日以上,视为终止工程,甲方按实际验收合格的工程计算工程价款,从合格工程价款中扣除5%作为罚款,并终止合同。由此给甲方造成损失的,由乙方担当。 6、乙方必需安排详细人员长驻工地负责施工,连续3日不在工地或不为本工程效劳的,每日罚款1000元。 八、合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议,在不影响工程正常进展的状况下,由甲乙双方协商解决。双方协商不成时,双方商定实行下面方式逐级解决。 1、调解; 2、依法向南充市嘉陵区人民法院起诉。 九、其他事项 (一)本合同
11、自双方签字盖章后生效,合同双方义务履行完毕后自行失效。 (二)本合同如有未尽事宜,双方可以依据详细状况另行签订补充协议。 (三)本合同一式四份,均具同等法律效力,甲方执二份,乙方执二份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 法人代表(签名) 法人代表(签名) 合同签订日期:年月日 合同签订地点: 土方工程承包协议 篇二 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 甲乙双方现就XX广场土方外运一事经友好协商,全都订立以下土方运输合同条款,以便双方共同遵照履行。 一、因工期紧急,乙方保证每天晚运200汽车的土方,如乙方24小时运土方,应保证每天运400辆车的土方,同时,乙方应保证运土车厢体积不低于20m3。 二、
12、乙方应确保每小时运17辆车的土方,双方商定,每辆车运土方的价格为人民币238元,此价格不含税,不含渣土费。 三、双方商定,甲方应保证运土现场的道路畅通,万达广场门口一公里内保洁由甲方负责。 四、双方商定,土方运输费的结算方式为每运800辆车结款一次给乙方,如甲方不能准时结算付款给乙方,则乙方不能保证运输土方进度。 五、双方商定,乙方在白天运土方时,交警、市容的问题由甲负责出面协调处理。 六、双方商定,在运土过程中,如遇暴雨,乙方运输可暂停,但乙方应保证三天内恢复正常运输。 七、乙方在保证能完成外运土方进度的前提下,甲方不得允许第三方进入万达广场运土方。 八、为保证工期,甲方指定的倒土点在实际发
13、生费用的状况下,双方协商另行计价。 九、双方商定,乙方应打20万元保证金给甲方待该保证金打倒到甲方银行卡号时合同生效。待该工程完毕时,20万元保证金如数退还给乙方,该保证金不计息。 十、本合同一式两份,双方各执一份备查。 十一、本合同经双方签字按指印时生效。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 土方工程承包协议 篇三 甲方: 乙方: 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、工程工程名称:易地扶贫
14、搬迁工程XX县XX乡XX安置点 二、工程工程地点:易地扶贫搬迁工程XX县XX乡XX安置点 三、运输要求、方式: (1)要求运输车辆依据挖机状况定, (2)全部车辆由金沙县石场乡余银组织。 (3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。 四、工期: 本工程工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止,如遇不行抗力,自然灾难、气候特别、政府行为、任何第三方干预或其他缘由而影响施工进度的,则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日,总工期为_日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积为标准算方(加高局部不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加
15、3元/m3,超出1。1-2。0公里内加1元/m3,超出2。1-3。0公里内加1元/m3,3。1-4。0公里内加1元/m3,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。 2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计
16、算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地,准时按施工进度进展技术监视指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从治理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规章,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质效劳。乙方对其所供
17、应的车辆司机自行治理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务,不担当工程的任何税费及场地治理费、土地资源费等费用,全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的以下要求:年检合格,手续齐全
18、,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款到达三天,则从第三天开头,每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。 八、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
19、 甲方代表: 身份证号码: 联系电话: 签订时间: 乙方代表: 身份证号码: 联系电话: 签订时间: 土方工程承包合同 篇四 甲方: 乙方: 依据国家的法律法规及建筑安装工程承包合同条例的规定原则,甲方依据施工需要,将土方开挖并运输到指定位臵等工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商签订本合同,共同遵照执行。 第一条:承包工程、内容及期限: 依据甲方供应的范围及要求进展开挖及土方运输,包括内容: (1)开挖工程包括。(2)包括在挖运过程中撒落土等,被有关单位罚款费用乙方自理。(3)开挖过程中的障碍物由乙方进展清理。 其次条:承包方式:一次性包干(含机械进出场费)。 第三条:工期:从 年 月 日开头开
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土方工程 承包 协议
限制150内