《土建基础工程施工合同3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土建基础工程施工合同3篇.docx(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 土建基础工程施工合同3篇土建根底工程施工合同1 建立单位: (甲方) 施工单位: (乙方) 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定,双方就完成 边坡支护 工程施工有关各项事宜,甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则,经充分协商达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程工程: 1.3工程地点: 1.5工程质量: 1.4工 程 量: 其次条 承包方式 包工包料 第三条 承包范围: 第四条 工程工期 4.1有效工期总天数为天,本合同工程定于年月日开工,于 年 月 日竣工。如不能按期开工,工期以实际开工之日起计算。 4.2乙方按合同工期每提前竣工一天,甲方应
2、支付乙方的嘉奖金额为元;乙方按合同工期每延期一天,乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。 4.3若由不行抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工,工期可顺延;若因甲或乙方缘由造成的工程停工而延误工期,由责任方担当并按4.2条费用标准向对方支付损失. 第五条 工程价款及结算 5.1工程单位造价: 5.2工程总价款 5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表商定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起担当相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方担当,并向乙方支付相应的费用; 1,工程开工乙方机具进场开头施工甲方付工程
3、总款的20%, 2,施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%, 3,工程根底回填土完成甲方付工程总款10%。 4,结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方供应的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。 第六条 甲方责任与义务 6.1负责现场的“三通一平“工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场供应电压不能保证乙方设备正常工作,应准时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。 6.2负责办理工程开工、环保等手续,向乙方供应施工现场工程地质和地下管网线资料,负责场地地下障碍物的去除及其担当所发生的费用。
4、如因甲方未能供应有关地下管线,而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方担当。 6.3负责向乙方供应地质勘察报告及施工图纸。 6.4负责选购工程施工所需的工程材料,并供应产品合格证明,如与设计和标准要求不符的材料,需重新选购符合要求的材料,发生的费用自负。 6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界限)的测量放线工作,将掌握点与场地标高位置以书面形式提交给乙方,并现场交验。 6.6对工程质量进展监视检查,帮助乙方准时解决施工中消失的难题。 6.7根据合同要求准时向乙方拨付工程款。 6.8负责施工现场扰民和民扰的处理,帮助乙方解决住宿问题。 6.9负责补偿因甲方缘由的设计变更给乙方造成
5、的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费,按每天 / 元计算。 第七条 乙方责任与义务 7.1做好施工预备工作。 7.2派齐工地各类治理人员按施工组织设计及有关标准组织施工,保证施工质量,如检验消失质量问题应积极实行补救措施,费用自负。 7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后准时向甲方供应工程施工资料。 7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立担当责任,一切损失全部由乙方负责。若由甲方缘由造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方担当,并担当其费用。 7.5做到施工现场的文明施工与卫生干净,担当违犯有关规定的罚款。 7.6保证工程工期,因自身缘由延误工期时工期
6、不得顺延。 第八条 争议 8.1甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同治理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可实行以下一种方式解决。 第一种争议解决方式:向 / 仲裁委员会申请仲裁。 其次种争议解决方式:向 潍城区 人民法院起诉。 双方商定按第 二 种争议解决方式解决。 第九条 违约 9.1甲方或乙方不能按本协议条款商定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应担当相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 第十条 合同份数 10.1本合同共四
7、份,双方各保存二份,具有同等法律效力。 第十一条 补充条款如下: / 第十二条 合同生效与终止 12.1本合同自签定之日起生效。 12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后,本合同即告终止。 第十三条 未尽事宜 双方协商解决。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 土建根底工程施工合同2 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程合同条例的原则,结合本工程详细状况,双方达成如下协议: 一、甲方工作: 1、消退施工现场一切障碍物,使施工场地平坦,桩基施工过程中发觉有以上事项遗留问题,应负责处理
8、并担当一切费用。 2、开工前将水源、电源接通到施工现场内,并保证在施工中全天(24小时)供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用,应由甲方全部担当。 3、在施工过程中遇有施工场地四周的居民阻止施工,应准时协调解决,并担当其费用。 4、开工前应备全乙方在施工中所需要一切材料。 5、开工前应供应桩基平面图以及桩径尺寸。 6、工程中途停建、缓建应实行措施弥补或削减损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。 二、乙方工作: 1、组织人员做好各项施工预备工作。 2、根据甲方供应的桩基平面图以及桩径尺寸,严格根据施工图纸和有关操作规程进展施工,确保工程质量,抓好文明安全施工。如消失工程
9、质量问题,要返工重新施工的状况下,乙方要负责全部材料和工费。 3、施工中如因乙方缘由发生工伤事故,由乙方担当经济损失和一切责任。乙方必需供应操作工人的.工伤事故保险单,如发觉工伤事故保险金额缺乏或未保,赔偿金由乙方全部负责。 三、合同价款和工程款支付: 1、合同价款依据双方达成的工程单价_。 2、工程款支付由工程完成进度在_%以内,甲方应按全额拨付工程款_%,工程尾款留_%待工程竣工(桩头)验收后付清。 四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 土建根底工程施工合同3 发包单位: (甲方)
10、 承包单位: (乙方) 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程详细状况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识: 1. 第一条 工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程内容: 4. 承包方式:包施工包检测(检测工程:每栋楼三颗静载,20%小应 5. 施工期限:准) 6. 工程质量等级: 7. 其次条 工程价款及取费依据 1. 工程单价: 2. 工程总价: 第三条 甲方责任 1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。 2. 负责施工现场的“三通一平“工作,即水通、路通、电通、场地平坦,保证能通行60吨拖挂车,
11、去除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,供应地下管网资料。 3. 供应桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,供应工程地质资料和建筑水准点与坐标掌握点。 4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进展设计交底和图纸会审,供应乙方施工所需的相关资料。 5. 对工程质量、工程进度进展监视并办理单据签证手续。 6. 在施工过程中遇到施工现场四周的居民、单位或其他人员因非施工缘由而阻止施工,应准时协调解决,并担当其费用。 7. 工程中途由于供桩不准时等甲方缘由造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定准时付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付应付
12、工程款的万分之五的违约金,逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未根据合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。 8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同商定付清工程款。如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未根据合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方担当由此给乙方造成的损失。 第四条 乙方责任 1. 依据图纸要求,设计施工方案。根据甲方供应的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志
13、,做为复查验收的依据。 2. 依照设计图纸的.技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不行抗力的自然灾难等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地干净,负责现场安全。 3. 准时向甲方供应施工报表及有关资料,反响施工问题,承受甲方监视。 4. 属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或担当相关责任。 5. 工程进展中如因乙方缘由未能按合同规定工期竣工的(不行抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。 6. 第五条 工程变更及施工签证 1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐藏构筑物
14、等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应准时办理签证,并担当相应的费用。 2. 因甲方未按合同第三条完成应担当的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,连续施工,否则超过7天甲方担当现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。 3. 施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方托付乙方承办,并经双方签证列入工程决算。 第六条 工程竣工结算 2. 50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。 3. 工程完毕后非乙方缘由在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。 4. 第七条 工程质量及验收 1、GB50202-20xx(建筑地基根底工程施
15、工质量验收标准)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。 2、全部工程完工并检测合格完毕后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参与;如甲方不能按时参与,则应通知乙方并成认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。 3、工程验收后,乙方交甲方如下材料: 1. (1) 材料试验记录 2. (2) 桩位竣工平面图 3. (3) 工程设计变更及现场签证记录 4. (4) 现场施工记录 5. 第八条 物资供给 本工程所使用的施工材料由乙方供给,必需确保材料合格,符合有关质量标准和要求。 1. 第九条 设计变更 施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。 第十条 由于非乙方的缘由,停工、停建或迁址,甲方必需据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。 第十一条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。 第十二条 争义的解决方式 如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第十三条 本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。 第十四条 备注: 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日
限制150内