回迁房买卖合同打印（14篇）.docx

《回迁房买卖合同打印（14篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《回迁房买卖合同打印（14篇）.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、回迁房买卖合同打印（通用14篇） 回迁房买卖合同打印（通用14篇） 回迁房买卖合同打印 篇1 卖方(简称甲方，房屋共有人均要签字)： 身份证号码：_ 买方(简称乙方)：_ 身份证号码：_ 依据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以共同信守执行。 第一条、甲方将自己在(房屋详细地址)拥有的回迁房出卖给乙方，房产证面积暂定为_平方米左右，每平方米根据_元计算。 其次条、上述房产的交易总价为：人民币_元整。假如实际房产证面积有误差，实际根据_元/平方米多退少补。 第三条、付款时间与方法： 乙方自合同签订后当日一次性支付房款_元。甲方确保在_

2、年_月_日之前将该房产移交给乙方居住使用，乙方拿到房屋后马上支付_元。假如_年_月_日之前没有移交该房屋给乙方居住使用，甲方根据每月_元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后，乙方马上支付剩余房款10万元。 第四条、甲方保证有权利出卖该房产，如消失其他权利人对该房产主见权利，造成乙方损失的，均由甲方担当责任。 第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使乙方延期办理房产证的，甲方需向乙方担当总房款30%的违约金。 第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳

3、办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均担当。超过4万元的，超过局部由甲方担当。 第七条、假如当地政策许可，办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的，甲方应帮助乙方办理，尽可能帮助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方有意不帮助的，导致增加过户手续费及税费的.，一概由甲方担当。 第八条、本协议签订后，甲、乙双方应当共同遵守，都不得无故反悔。假如甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下，甲方需要根据同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进展房产价值评估的，评估费用由甲方担当。 第九条、乙方在本房屋买卖合同成立后，无论是否办理房屋产权证，土地

4、证及其过户手续，都有权利将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻止。 第十条、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。乙方因甲方违约，需聘请律师起诉的，律师费应由甲方担当。 第十一条、本协议一式叁份，本协议自双方签字之日起生效。 甲方(房屋共有人均要签字)：_乙方：_ _年_月_日 _年_月_日 见证人：_律师 回迁房买卖合同打印 篇2 出卖人(甲方) 买受人(乙方) 依据民法典及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取

5、得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进展挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算)除此，作为乙方还应当按所购置的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的答谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一;待房屋主体构造完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 .假如回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，

6、甲方应当退还已支付的答谢金。 6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。假如需要甲方方面的相关手续，甲方有义务帮助供应。 7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻止。 9、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无

7、故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付 元的违约金。 10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方 元的违约金。 10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。 11、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 12、本协议自双方签字之日起生效。 甲方 乙方 年月日 回迁房买卖合同打印 篇3 卖方：_身份证号码：_ 买方：_身份证号码：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根

8、底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、房屋状况 乙方同意购置甲方全部的坐落于的房产，该房屋使用面积_平方米,建筑面积_平方米，户型为三室两厅两卫，精装修，买卖双方均清晰该房屋产权及面积现状，并确认该房屋是在房产证、土地证未办理的状况下以现状出售;照实测面积与合同商定面积不符，以合同商定使用面积为准。注：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 其次条房屋产权及详细状况的承诺 1、此房为拆迁房，现无房产证，无法到房地局交易，经协商甲方自愿转让给乙方，甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋不受他人合法追索，由

9、此产生的责任和后果由甲方一并担当，且当许可办理产权时，甲方必需无条件的协作乙方办理房屋产权过户手续给乙方、 2、甲方保证该房屋没有产权纠纷，因甲方缘由造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，甲方应支付房价总款5%的违约金，并担当其他赔偿责任。 3、甲方保证已照实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修状况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修伴同该房屋一并转让给乙方。 4、甲方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。 5、在房屋交付日以前发生的物业治理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信等相关费用由

10、甲方担当，交付日以后发生的费用由乙方担当。甲方同意将其缴纳的该房屋专项修理资金的账面余额在房屋过户后15日转移给乙方。如甲方未按期完成专项修理资金过户的，每逾期一日，甲方应支付已交付房价款万分之五的违约金。 第三条、成交价格及付款方式 上述房产的交易价格为：_元，单价：人民币_元/平方米。总价：人民币_元整。按套计算，甲方不得再以任何形式追加。 因本合同签署前，乙方已向甲方支付购房定金人民币_元整，购房定金支付方式为_。本次还需支付剩余全部尾款_元整，尾款支付时间为合同签署后_天内，尾款支付方式为乙方向甲方_银行账户转账_元整，银行转账凭证即为交易凭据。 第四条房屋的交付和验收 甲方应当在乙方

11、向其支付第一批房款局部后日内将该房屋交付给乙方。该房屋交付时，应当履行以下各项手续： 1、甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等详细状况进展验收，记录水、电、气表的读数，并交接附件一中所列物品 2、甲方将上述房屋全部钥匙、水卡、电卡、燃气卡及物业费用在交房前全部缴清 3、移交该房屋房门钥匙 4、甲方于合同签署当日将该房屋房产全部购房资料原件包括但不仅限于： 等合同文书和权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方 5、本合同规定的其他应完成的事项。 本条规定的各项手续均完成后，才视为该房屋验收交接完成。乙方现场检查后，如无任何异议，视为该房屋状况符合本协议书商定，甲方完成

12、房屋交付，上书房屋的占有、使用、收益、处置权归乙方全部。 第五条、该房屋内物品状况经甲乙双方协商，结果如下： 1、房屋内无法拆装的电器、装修均归乙方全部、梳妆台、洗手池、餐桌椅、空调电视柜、衣柜、窗帘等等_); 2、将洗衣机、冰箱、电视、床，餐桌以及房屋内个人衣物备品等自行带走; 第六条违约责任 一、逾期交房责任 除不行抗力外，甲方未按本合同第四条商定的期限和条件将该房屋交付乙方的，根据如下规定处理。 1、逾期在15日之内，自第四条商定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，甲方应按日计算向乙方支付已交付房价款万分之五的违约金，并于该房屋实际交付之日起3日内向乙方支付违约金，合同连续履行 2、

13、逾期超过15日后，乙方有权退房。乙方退房的，甲方应当自收到退房通知之日起3日内退还全部已付款，并根据乙方全部已付款的5%向乙方支付违约金。 二、逾期付款责任 乙方未根据第三条商定的时间付款的，根据以下规定处理： 1、逾期在15日之内，自商定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之五的违约金，并于实际支付应付款之日起3日内向甲方支付违约金，合同连续履行 2、逾期超过15日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当自解除合同通知送达之日起3日内根据逾期应付款的5%向甲方支付违约金，并由甲方退还乙方全部已付款。 第七条不行抗力 因不行抗力不能根据商定

14、履行本合同的，依据不行抗力的影响，局部或全部免除责任，但因不行抗力不能根据商定履行合同的一方当事人应当准时告知另一方当事人，并自不行抗力大事完毕之日起10日内向另一方当事人供应证明。上述房屋风险责任自该房屋验收交接完成之日起转移给乙方。 第八条争议解决方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。 第九条本合同自双方签字之日起生效。双方可以依据详细状况对本合同中未商定、商定不明或不适用的内容签订书面补充协议进展变更或补充。对本合同的解除，应当采纳书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为本合同的一局部，与本合同具有同等法律效力。

15、第十条、本协议全文共三页，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。 卖方_买方_ 身份证号码：_身份证号码：_ 年月日 年月日 回迁房买卖合同打印 篇4 售方： (以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。 一、甲方自愿将坐落于内蒙古乌海市海勃湾区依林佳苑A区9号楼 4 单元 401室，建筑面积为 93.57 平方米的 401 号自有回迁楼房，出售给乙方。 二、上述房屋包括附属设备，经双方商定房屋价

16、格(人民币) 3473 元/平方米;总款共计人民币： 叁拾贰万伍仟元整 (大写)。 三、双方商定，本协议签订之日，乙方一次性交付房款;甲方同时将房屋钥匙、房屋产权证明及身份证结婚证复印件等相关证件交付给乙方。同时双方应当同时为对方出具相应的收到凭证。 四、甲方必需保证其出售给乙方的房屋，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲

17、方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。经甲乙双方协商全都同意办理房屋过户手续所需缴纳的税费、手续费及各项费用均由乙方担当。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应于四个工作日内帮助乙方办理完产权过户事宜。甲方应当无条件帮助乙方办理过户手续，供应一切与之有关的资料。不得以任何理由借故挟制推辞，如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿相关法律责任。 八、合同生效后，房屋升值与甲方无关。 九、本合同订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。该房屋交付前因该房屋对外所负债务及相应缴费均与乙方无关，由甲方担当。该房屋交付后一切税收、费用因该房

18、屋对外所负债务及相应缴费均与甲方无关，由乙方担当。 十、甲方在房屋出售给乙方即乙方交付房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本商定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款60%的违约金。 十一、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十二、甲方法定继承人全都同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 十三、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十四、本协议一式

19、两份，双方各执一份为凭。 十五、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 身份证号： 身份证号： 电 话： 电 话： (法定继承人意见/签字)： 身份证号： 电 话： 年 月 日 回迁房买卖合同打印 篇5 甲方： 乙方： 鉴于甲方全部的位于的房屋已拆迁，依据甲方与 所签署的拆迁补偿协议，甲方将获得位于 的房屋作为补偿，但该房屋目前尚未交付。乙方意欲购置甲方拆迁补偿所得房屋的其中一套，面积，位于经过友好协商，依据我国民法通则、合同法、房屋买卖治理条例等相关法律法规的规定，就房屋买卖事宜达成如下协议： 一、 乙方购置该拆迁补偿房屋位于 面积 ，价款 。 二、 付款方式： 三、

20、付款时间： 四、 依据甲方与 签订的拆迁补偿协议，该房屋将于无法办理产权手续。待办理该房屋产权手续条件成熟时，甲方有义务帮助乙方办理该房屋产权手续，否则甲方应支付给乙方违约金伍万元整。并应支付乙方为办理房屋过户手续所支出的费用，该费用包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费用等，以及缴纳的房产部门的税费 五、 该房屋交付使用时，甲方应帮助乙方办理入住手续。如甲方不予帮助办理，该甲方应支付给乙方违约金伍万元整。 六、 如乙方不能按时支付价款，则甲方可以要求解除合同，并要求乙方支付违约金贰万元，并赔偿因此给甲方造成的损失。 七、 如甲方违约，拒绝将该房屋卖给乙方，则甲方应当支付违约金伍万元，并赔偿因

21、此给乙方造成的损失，该损失包括因甲方违约，乙方重新购置房子的，一样房屋的差价以及为购置房子所花费其他费用。 八、 待甲方的拆迁房屋建成后，甲乙双方可就该房屋买卖合同达成补充协议，将房屋的地址，面积进展具体商定，该商定具有与本协议一样的法律效力。 九、 本协议一式两份，自甲乙双方签字之日起生效，两份协议具有一样的法律效力。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 回迁房买卖合同打印 篇6 出卖人(甲方) 买受人(乙方) 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将

22、其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进展挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算)。除此，作为乙方还应当按所购置的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的答谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一;待房屋主体构造完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。假如回迁房屋位置不在

23、上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的答谢金。 6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。假如需要甲方方面的相关手续，甲方有义务帮助供应。 7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻止。 9、本协议签订

24、后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付 元的违约金。 10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方 元的违约金。 10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。 11、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 12、本协议自双方签字之日起生效。 甲方 乙方 年月日 回迁房买卖合同打印 篇7 卖方： (以下简称甲方) 买人： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商

25、，全都同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 一、甲方自愿将坐落于 县 街 小区 栋 室，建筑面积为 平方米，地下室面积的 平方米的回迁楼房(包括附属设备)，出售给乙方。修理基金甲方已缴纳。 二、经双方商定房屋总款共计人民币：方扣押甲方五千元，作为帮助乙方办理过户手续保证金，但乙方每年向甲方支付6%的利息，在办理过户手续时乙方一次连本带息支付给甲方。 三、双方商定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款;甲方同时将房屋钥匙及在开发商、物业所交款项的收据付给乙方。同时双方为对方出具相应的收到凭证。 四、甲方必需保证其出卖给乙方的房屋，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。乙方买受后

26、，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，甲方帮助乙方找开发商解决，甲方不担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权变更时马上帮助乙方办理产权过户手续，但全部费用由乙方负责。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。 八、合同生效后，房屋升值与甲方无关。室内外设施归乙方全部，因治理纰漏使用不当，造成自身和他人损害，第三者物品损坏，乙方负责。 九、甲方在房屋出售给乙方即

27、乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本商定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。 十、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十一、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十二、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 十三、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)： 身份证号： 电 话： 身份证号： 电 话： 年 月 乙方(签字) 日 回迁房买卖合同打印 篇8 甲方： 乙方： 鉴于

28、甲方全部的位于的房屋已拆迁，依据甲方与 所签署的拆迁补偿协议，甲方将获得位于 的房屋作为补偿，但该房屋目前尚未交付。乙方意欲购置甲方拆迁补偿所得房屋的其中一套，面积，位于经过友好协商，依据我国民法通则、合同法、房屋买卖治理条例等相关法律法规的规定，就房屋买卖事宜达成如下协议： 一、 乙方购置该拆迁补偿房屋位于 面积 ，价款 。 二、 付款方式： 三、 付款时间： 四、 依据甲方与 签订的拆迁补偿协议，该房屋将于无法办理产权手续。待办理该房屋产权手续条件成熟时，甲方有义务帮助乙方办理该房屋产权手续，否则甲方应支付给乙方违约金伍万元整。并应支付乙方为办理房屋过户手续所支出的费用，该费用包括但不限于

29、律师费、诉讼费、财产保全费用等，以及缴纳的房产部门的税费 五、 该房屋交付使用时，甲方应帮助乙方办理入住手续。如甲方不予帮助办理，该甲方应支付给乙方违约金伍万元整。 六、 如乙方不能按时支付价款，则甲方可以要求解除合同，并要求乙方支付违约金贰万元，并赔偿因此给甲方造成的损失。 七、 如甲方违约，拒绝将该房屋卖给乙方，则甲方应当支付违约金伍万元，并赔偿因此给乙方造成的损失，该损失包括因甲方违约，乙方重新购置房子的，一样房屋的差价以及为购置房子所花费其他费用。 八、 待甲方的拆迁房屋建成后，甲乙双方可就该房屋买卖合同达成补充协议，将房屋的地址，面积进展具体商定，该商定具有与本协议一样的法律效力。

30、九、 本协议一式两份，自甲乙双方签字之日起生效，两份协议具有一样的法律效力。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 回迁房买卖合同打印 篇9 卖方(以下简称甲方)：身份证号码： 买方(以下简称乙方)：身份证号码： 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商，就甲方向乙方转让甲方房产一事达成全都，在公平、自愿的根底上，订立以下合同： 一、1、甲方自愿将X公司，开发的XX区楼单元室，卖于乙方，此房建筑面积。 2、上述房屋所在地位于。 二、转让价格：此房屋总价款为整(小写：￥ )。 三、付款方式： 1、乙方首付房款为元(小写：，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩

31、余的房款元(小写：)，至此乙方拥有该房屋的全部权，甲方不得以任何理由干预。 2、甲方将房屋过户至乙方名下所产生的交易税费，产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方担当。 3、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。 四、违约责任： 1、如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的100%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的100%。 2、甲方相关直系亲属知晓本房屋买卖合同，以及本合同签约。并自愿放弃本房产的应有权，同意该房屋产权全部人的意愿出售该房产，无异议。 3、自甲方取得房产证起应在第一时间和乙方取得联系，并帮助乙方办理房屋全部权的转移手续，三个月内将上述房产过户到乙

32、方，否则甲方将对乙方进展此房款总价100%的费用作为违约赔偿。 五、甲方应全程帮助乙方，指导乙方取得房产证。 六、甲方保证该处房屋产权无查封、无债务纠纷，供应的材料齐全、真实有效。 七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 八、在乙方向甲方支付房款首付款后，此合同方可生效。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(签字手印)卖方：电话： 甲方直接亲属(签字手印)：身份证号码： 乙方(签字手印)买方：电话： 见证人(签字手印)： 见证人(签字手印)： 签订日期：年月日 回迁房买卖合同打印 篇10 出卖人： (以下简称甲方)买受人： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中

33、华人民共和国X市房地产治理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，全都同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 一、甲方情愿将坐落于 ，建筑面积为平方米的 号自有楼房，出售给乙方。 二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币 (大写)万元人民币。 三、双方商定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款;甲方同时将房屋钥匙、与房产证明及各种身份证交付给乙方。双方应当同时为对方出具相应的收到凭证。 四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双

34、方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。甲方应当于X年X月底前帮助乙方办理完产权过户事宜。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿责任。 八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本协议签订后办理房屋全部权证书费用为甲方负责。其

35、他税费按有关法律规定，各自担当。 九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本商定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。 十、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十一、甲方法定继承人全都同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 十二、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十三、本协议一式两份，双方各执一份为

36、凭。 十四、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)： 身份证号： 通信地址： 编码： 电 话： 乙方(签字)： 身份证号： 通信地址： 编码： 电 话： 身份证号： 通信地址： 编码： 回迁房买卖合同打印 篇11 出卖人：_(以下简称甲方) 买受人：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国_市房地产治理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，全都同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 一、甲方愿将坐落于_内，建筑面积为_平方米的_号自有楼房，出售给乙方。 二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币_万元人民币。 三、双方商定，本协议签订之日

37、，乙方一次性交清房款;甲方同时将房屋钥匙交付给乙方。双方应当同时为对方出具相应的收到凭证。 四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当尽快办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。除客观缘由不能办理外，甲方应当于

38、年_月底前帮助乙方办理完产权过户事宜。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿责任。 八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。因签订本协议所发生的过户登记费、契税、估价费、印花税等费用由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自担当。 九、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地

39、人民法院。 十一、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 十二、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)：_乙方(签字)：_ 日期：_ 回迁房买卖合同打印 篇12 卖方： (以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。 一、甲方承诺并自愿将坐落于 辽宁 省 盘锦 市 兴隆台 区 锦兴花园 小区 四 区二号楼 一单元1502 室，建筑面积为 66.73 (平方米)，自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支

40、付相当于房屋总价款20%的违约金。 二、上述房屋包括附属设施，经双方商定房屋单价(人民币)： 3446 元/平方米;总价： 230000元人民币 。 三、双方商定，乙方一次性付清房款。本协议签订之日即以现金完全支付。 四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权

41、登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。 七、甲方承诺在合同签订之日起至可办理房产证时帮助为乙方办理房屋产权过户，如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。 八、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。 九、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主见任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。 十、本

42、协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十、甲方法定继承人全都同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 十一、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十二、本协议自签订之日起生效。 十三、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 甲方(签字) 乙方(签字)： 身份证号： 身份证号 法定继承人(配偶)签名同意： 身份证号： 法定继承人(父母)签名同意： 身份证号： 法定继承人(父母)签名同意： 身份证号： 法定继承人(子女)签名同意： 身份证号： 法定继承人(子女)签名同意： 身份证号： 年月 日 回迁房买卖合同打印 篇13 甲方（卖方）：_