商品房买卖合同范文汇总.docx

《商品房买卖合同范文汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房买卖合同范文汇总.docx（59页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 商品房买卖合同范文汇总10篇商品房买卖合同 篇1 1、 纳入该商品房分摊的共用部位：本栋楼一层至屋顶的楼梯间、电梯井道、门厅、电梯前室、走道、水电间、电梯机房、外墙。 2、 未纳入该商品房分摊的共用部位：本栋楼一层的架空通道。 附件五 关于本工程内相关设施、设备的详细商定 1、 物业用房位于1#、8#楼一层、13#楼一层及二层。 2、 门卫位于8#楼一层。 3、 消控中心位于9#楼一层。 4、 公共卫生间位于9#楼一层。 5、 水泵房、发电机房、消防水池、水箱、通信机房、电视设备间、专用配电室等位于8#楼地下一层 附件六 关于装饰装修及相关设备标准的商定 交付的商品方达不到本附件商定装修标准

2、的，根据本合同第十六条第（三）款商定处理。出卖人未经双方商定增加的装置、装修、装饰，视为无条件赠送给买受人。 双方就装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容商定如下： 1、 2、 起居室： （1） 内墙：墙面砂浆打底。 （2） 顶棚：梁面砂浆打底，板底刮腻子。 （3） 室内地面：地面砂浆找平层。 3、 厨房： （1） 地面：地面砂浆找平层。 （2） 墙面：墙面砂浆打底。 （3） 顶棚：梁面砂浆打底，板底刮腻子。 （4） 厨具：无 4、 卫生间： （1） 地面：地面砂浆找平层。 （2） 墙面：墙面砂浆打底。 （3） 顶棚：梁面砂浆打底，板底刮腻子。 （4） 卫生器具：无 5、 浆找平

3、层，顶棚刮腻子，铝合金窗。 6、 电梯： （1） 品牌：国内知名品牌； （2） 型号：一般电梯（非担架梯）。 7、 8、 9、试水龙头。（2）电：总线到各户配电箱，户内安装一盏试电照明灯泡，其余只预留电工套管。 10间隔墙及推拉门无分隔由买受人自行分隔与安装；阳台花池由买受人自行分隔。 附件十 出卖人关于遮挡或阻碍房屋正常使用状况的说明 1、 门厅、走道的消防箱及水电间检修时翻开门可能会对通道通行造成阻碍； 附件十一补充协议 增加： 1、 室外箱式配电房、景观绿化的树木可能会对一楼个别套房产生遮挡，买受方同意承受免除出卖方的责任。 2、 本工程在景观施工过程需要对景观设计方案不断优化修改，可能

4、会和原总平面图有不相全都的地方，买受方同意承受并免除出卖方的责任。 商品房买卖合同 篇2 甲方（卖方）：_身份证号码：_ 乙方（买方）：_身份证号码：_ 甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在公平、自愿、诚恳信用的前提下，达成如下协议： 第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿买受该房屋。该房屋详细状况如下： 1.1座落于_，建筑面积为_平方米；套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米； 1.2出售房屋的全部权证（不动产权证）证号为_； 1.3房屋平面图及其四至见房产证。 1.3.1该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 1.3.2

5、该房屋的相关权益随该房屋一并转让。甲方还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给乙方，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，乙方不再另行支付价款。 其次条甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。若因此发生相关纠纷，其后果由甲方担当。甲方需付乙方违约金_万元。 甲方保证出售房屋中未曾发生过重伤、非正常死亡、严峻刑事案件等可能导致乙方心理担心的严峻状况，不存在不正常辐射及其他致病等状况，若有，甲方必需尽到告知义务。假如乙方发觉房屋中曾经发生过上述状况而甲方未曾予以书面披露的

6、，乙方有权解除合同或者要求甲方支付违约金_万元。 第三条计价方式与价款 按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米_元，总金额人民币_元整； 第四条履商定金 乙方在_年_月_日前付给甲方定金人民币（大写_）元，（小写_）元。定金在乙方最终一次付款时充抵房款。 第五条价款支付： 乙方分三期付给甲方： 第一期：在_年_月_日前付人民币_万元；其次期：在不动产权证过户手续办理完毕之日，付款_万元；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币_万元。 每期付款，甲方收到后向乙方出具收据并签字画押。 乙方以银行转账方式向甲方支付款项，甲方收款信息如下： 开户银行：_。 开户名称：_。 银行账号：_。 第六条

7、不动产权变更 1、甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起_日内办理过户手续。 2、在乙方办理相关产权转移时，如需要甲方出面处理的，不管何时，甲方应予帮助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而患病的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方缘由而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第九条担当违约责任。 3、办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自担当。 第七条附属设施等相关手续办理时间商定： 1、甲、乙双方定于_年_月_日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。 2、双方定于_年_月_日前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

8、 3、甲方应在房屋交付前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。 第八条共有产权人状况 甲方确认本合同所售房屋（有/无）共有产权人。 假如有，无论不动产权证上是否登记了共有权人，甲方需供应共有产权人同意甲方出售房屋的书面意见。 第九条违约责任 1、甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期_天按房价的总额_计算违约金给与乙方。逾期超过_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并按房屋总价的_%向乙方支付违约金。 2、乙方全部或一局部不履行本合同商定的日期给付房价款时，其逾期局部，乙方应加付按日_计算的违约金给与甲方。逾期超过_个月时，甲方有权解除本合同，并

9、要求乙方向甲方支付合同总价_%的违约金。 3、违约方要担当守约方为实现债权而产生的律师费、差旅费、误工费等。 第十条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方，转移前灭失的风险由甲方担当。 第十一条该房屋正式交付时，物业治理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，由_担当。 第十二条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的局部。 第十三条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。 第十四条本合同一式_份。其中甲方留执_份，乙方留执_份，为申请房屋全部权转移登记提交房

10、屋权属登记机关_份。均具有一样的法律效力。 第十五条本合同自甲乙双方签订之日起生效。 甲方（签章）：_乙方（签章）：_ 联系地址：_联系地址：_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日 商品房买卖合同 篇3 (合同编号： ) 合同双方当事人： 出卖人：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 企业资质证书号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 邮政编码：_ 托付代理人：_地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理机构：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 邮政编码：_ 买受人：_ 【本人】【法定代表人】姓名：_国籍_ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】

11、_ 地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 【托付代理人】【 】姓名：_国籍：_ 地址：_ 邮政编码：_电话：_ 释义本局部条文是确认买卖双方当事人的主体资格。 本条款提示点： 1、出卖人的主体资格 我国现行法律、法规将房地产开发企业分为专营开发企业和兼营开发企业，但无论是哪种类型，都需要具备房地产开发主管部门公布的房地产开发企业资质。不具备开发资质或开发资质已被取缔的企业不能作为出卖人与相对的客户订立商品房买卖合同，违者订立的合同无效。 2、买受人的主体资格 (1)凡具备民事权利力量的法人和自然人均可作为买受人， (2)必需具备完全民事行为力量的自然人方可作为签约人订立合同， A、未满18周岁的

12、未成年人订立的合同须经其监护人追认方可生效(已满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外); B、精神病人或间隙性精神病人在精神病发作期间订立的合同须经其监护人追认方可生效， (3)未成年人、精神病人的购房行为应当由其监护人作为法定代理人代为签约， (4)夫妻关系存续期间，除夫妻双方另有商定，无论以夫或妻的名义购置房屋，该房屋全部权一般均视为夫妻共同财产。 3、出卖人托付代理机构 近年来，开发商托付代理公司进展房屋销售的比例日益增加。在这种情形下，应当将代理机构的名称列入本合同，并照实填写。这样，既明确表达和保障了开发商、代理商之间的托付代理合同关系，也保障了购房人的签约知情权。 依据中

13、华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖商品房达成如下协议： 第一条 工程建立依据。 出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_。 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日。 出卖人经批准，在上述地块上建立商品房，【现定名】【暂定名】_。建立工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。 _。 释义本条是出卖人拥有工程的取得和开发建立等前期手续告知义务的内容，目的是为保障买受人知情

14、权。 本条款的提示点： 1、开发商土地取得方式 一般情形下，开发商取得土地的方式为受让国家出让的土地(出让)或转让受得他人已缴纳土地出让金的土地(转让)。特别情形下方可获得国家得无偿划拨地(划拨)，如开发商开发建立规划范畴内得经济使用住房。 未变更土地性质得集体土地使用权不能用作房地产开发;非用于经济适用住房建立得划拨地不能用作房地产开发;工业用地出让地不能用作房地产开发。 2、土地使用年限 依据我国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例第十二条的规定：“土地使用出让最高年限按以下用途规定：(一)居住用地70年;(二)工业用地50 年;(三)教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;(四)商业旅游

15、、消遣用地40年;(五)综合或者其他用地50年。”需要留意的是，该使用年限起始于国有土地使用权出让确定之日，而不是买受人订立购房合同之日;经济使用住房因其土地系划拨地，故不存在使用年限的问题。 3、商品房工程的名称无论是现定名还是暂定名，必需与商品发预售许可证或其他相关证件的描述全都。 4、开发商必需拥有国有土地使用权证方可申请商品房预售资格。因此，购房者在签订合同之前除了知悉本条所列的土地使用权出让合同号、土地使用权划拨批准文件号、划拨土地使用权转让批准文件号外,更有必要查阅开发商持有的国有土地使用权证。着重审查两点：一是看开发商是否已经足额支付土地出让金(未缴纳完毕土地出让金的开发商一般持

16、有临时国有土地使用证而非国有土地使用证);二是看开发商是否已将土地办理抵押贷款(以土地作为抵押物办理贷款的，国有土地使用证上往往作备案登记)。 其次条 商品房销售依据。 买受人购置的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号为_。 _。 释义本条是对商品房销售的描述。 本条款提示点： 1、期房与现房的比拟 期房即预售商品房，是指消费者在购置时不具备即买即可入住的商品房，即房地产开发商从取得预售许可证开头至取得房地产权证大产证为止，所出售的商品房为期房。现房指消费者在购置时具备即买即可入住的商品房，即开发商已办妥所售的商品房的大产证的商品房，消费者在签约后马上可以

17、办理入住并取得分户权证。 期房相对于现房，具有以下特点： 优势：(1)期房一般较现房廉价; (2)期房的选择空间较现房大; (3)随着房地产市场的进展，新楼盘品质较旧盘有明显提升。 劣势：具备延期交付、品质变差、权证不能按期交付等法律风险。 2、商品房预售许可证的法律效力 最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释其次条规定：“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。” 3、商品房销售的其他依据 一般来说，开发商除获得商品房预售许可证外，还应具备以下证件：建立用地规划许可证、建立工程规

18、划许可证、建立工程开工证、国有土地使用证即俗称的“五证齐全，方可预售”。 房地产行政主管部门颁发的预售许可证有按栋编号发放、按批号编号发放等形式，购房人在购房时应“对号入座”，提高自身风险防范力量。 第三条 买受人所购商品房的根本状况。 买受人购置的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的工程中的： 第_【幢】【座】_【单元】【层】_号房。该商品房的用途为_，属_构造，层高为_，建筑层数地上_层，地下 _层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同商定】【产权登记】建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位

19、与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 _。 _。 释义本条是对合同标的物的具体描述 本条款提示点： 本条涉及到若干建筑专业术语及建筑标准，购房人在购房时应更加切实留意。 1、商品房的用途与房屋构造 这两项对于开发商而言，是其确定工程建立本钱的关键点，专业办公用写字楼的工程建立本钱一般比砖混构造建筑物建筑本钱高出数倍。因此，购房人在选购房屋时应当加以落实。 商品房的用途主要有居住、办公、商品、商住、停车等种类，其用途一经确定，合同双方不履行法律手续不得擅自变更。房屋构造主要有砖混、框架、钢混等几种，不同构造的房屋其使用功能和耐用程度各异。 2、层

20、高净高 层高指一层地面至上一层地面的距离，净高则是指地面至天花板的距离，净高=层高-楼板厚度。 购房人在选择预售商品房时应考虑上述两者之间的差异。 3、阳台 阳台的封闭与否对计算商品房的建筑面积至关重要，依据现行建筑面积计算规划的规定，封闭阳台按全面积计算使用面积，而放开式阳台则按全面积的一半计算使用面积。 4、建筑面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面积及使用面积之间的联系。 该套商品房建筑面积=套内建筑面积+公共部位与公用房屋分摊建筑面积 套内建筑面积=套内使用面积+套内强风光积+阳台面积 第四条 计价方式与价款。 出卖人与买受人商定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1、按建筑

21、面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 4、_ 。 释义本条是关于商品房计价方式与价款的商定。 本条款提示点： 1、计价方式的改革 多年来，我国始终采纳根据建筑面积计价的方式销售商品房，但该种计价方式却存在着诸多弊病，集中表达在总的公用建筑面积难以确定，公用建筑面积计算分摊简单，开发商非善意误算等。随着房地产经济的活泼与进展，我国北京等地区已经

22、推行按套内建筑面积计价。信任不久的将来，按套内建筑面积计价将成为我国房地产市场的主要计价方式，使购房人真正能享受到“明明白白购房”的待遇。 2、购房人应留意商品房“价外价”问题 个别开发商除收取按面积记得的总价款外，还会向购房人提出收取配套费、教育实施费等其他收费工程，因此，购房人在支付房款时应当对这些收费工程加以关注，如开发商没有法定收费依据的，购房人可以拒付。 第五条 面积确认及面积差异处理。 依据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进展面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的，不适用本条商定。 合同商定面积与产权登记面积有差异的，

23、以产权登记面积为准。 商品房交付后，产权登记面积与合同商定面积发生差异，双方同意按第_种方式进展处理： 1、双方自行商定： (1)_; (2)_; (3)_; (4)_。 2、双方同意按以下原则处理： (1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款; (2)面积误差比肯定值超出3%时，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。 买受人不退房的，产权登记面积大于合同商定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)局部的房价款由买受人补足;超出3%局部的房价款由出卖人担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同商定面积时

24、，面积误差比肯定值在3%以内(含3%)局部的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。 产权登记面积-合同商定面积 面积误差比=100% 合同商定面积 因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。 释义本条是对房屋面积确认依据及房屋面积差异处理方式的商定。 本条款的法律依据：建立部商品房销售治理方法其次十条规定：按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同商定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。合同未作商定的，接以下原则处理：(一)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;(二)面积误差比肯定值超出3 %时，买受

25、人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同商定面积时，面积误差比在3 %以内(含3 %)局部的房价款由买受人补足;超出3 %局部的房价款由房地产开发企业担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同商定面积时，面积误差比肯定值在3 %以内 (含3 %)局部的房价款由房地产开发企业返还买受人;肯定值超出3 %局部的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。 产权登记面积-合同商定面积 面积误差比=-100% 合同商定面积 本条款提示点： 1、面积确认标准 本条规定以建筑面积或套内建筑

26、面积为面积确认的依据标准，但购房人在签约时亦可主见上述两项面积同时作为依据标准。 2、产权登记面积与购房人实际所得面积不符时的处理 产权登记面积是指房地产行政主管部门确认登记的面积，一般情形下产权登记面积即等同于购房人实际所得到的面积，但假如产权登记测绘单位所作出的测量结果与购房人的实得面积不符，购房人照旧有权利聘请专业测量公司重新测量，并要求房地产行政主管部门对原产权登记面积作出修正处理。 商品房买卖合同 篇4 出卖人： 法定代表人： 电话： 买受人： 电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在公平、自愿、公正、协商全都的根底

27、上就商品房买卖事宜达成如下协议： 第一条 工程建立依据 出卖人以出让方式取得位于_号地块的国有土地使用权，土地使用面积为_平方米，买受人购置的商品房全部土地用途为住宅，土地使用年限自_年_月_日起至_年_月_日止。 其次条 买受人所购商品房的根本状况 该商品房为第一条规定工程中的一幢第一单元四层一号。该房号为暂定编号，最终以公安行政治理部门审核的房号为准。 该商品房的用途为住宅，层高为2、8米。该商品房朝向为座北朝南。 该商品房为预售商品房，出卖人托付猜测该商品房面积的房产测绘机构是通江县精全测绘队，其猜测建筑面积共_平方米。 第三条 抵押状况 该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押

28、。 第四条 计价方式与价款 根据建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_元人民币，总价款_元人民币。 第五条 付款方式 实行分期付款。第一次在签订合同时付该房总价款的_%，其次次在交付使用时一次性付清下余款项。 第六条 出卖人保证该商品房没有产权纠纷，因出卖人缘由造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人担当相应责任。 第七条 逾期付款责任 买受人未根据商定的时间付款的，逾期在_日之内，自商定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金，合同连续履行。 第八条 交付条件 出卖

29、人应当在房屋竣工验收后向买受人交付该商品房。 第九条 市政根底设施和其他设施的承诺 水、电、气均通到用户门口。 第十条 逾期交房责任 除不行抗力外，出卖人未按商定的期限和条件将该商品房交付买受人的，根据房屋总价款3作违约处理。 第十一条 面积差异处理 该商品房交付时，出卖人应当向买受人公示其托付的有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测技术报告书，并向买受人供应该商品房的面积实测数据（以下简称实测面积）。实测面积与商定面积发生误差的，双方协商处理。 第十二条 交接手续 验收交接后，双方签署商品房交接单。 第十三条 产权登记 出卖人应当在_年_月_日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人

30、的责任未能在本款商定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，根据买受人全部已付款的_%向买受人支付违约金。 第十四条 不行抗力 因不行抗力不能根据商定履行本合同的，依据不行抗力的影响，局部或全部免除责任，但因不行抗力不能根据商定履行合同的一方当事人应当准时告知另一方当事人，并自不行抗力大事完毕之日起_日内向另一方当事人供应证明。 第十五条 争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向通江县人民法院起诉。 第十六条 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。双方可以依据详细状况对本合同中未商定、商定不明或不适用的内容签订书面补充协议进展变更或补充，但补充协议中含

31、有不合理地减轻或免除本合同中商定应当由出卖人担当的责任或不合理地加重买受人责任、排解买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。对本合同的解除，应当采纳书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同一式二份，具有同等法律效力，其中出卖人一人，买受人一份。 出卖人（签章）： 买受人（签章）： 法定代表人： 身份证号码： 身份证号码： 签订时间：_年_月_日 签订时间：_年_月_日 商品房买卖合同 篇5 一、合同商定解除权 解除合同的条件，分商定解除条件和法定解除条件两种，其中商定解除又可分为协议解除和商定解除权。 合同法第九十三条规定，当事人协商全都，可以解除合同。当事人可

32、以商定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 二、合同法定解除的情形 (一)因不行抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要债务;(三)当事人一方拖延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方拖延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。 三、合同解除权怎么行使？ 依据合同法的规定，当事人一方行使解除权，主见解除合同，只要通知对方即可，也就是说，解除权的行使，只要向对方当事人传达了自己的意思表示就可以发生解除合同的效力，而不需要以其他方式帮助。对方接到通知后，合

33、同即发生解除的效力，而无需被通知人同意。假如对方对解除合同有异议，依据合同法的规定，可以恳求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规定规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，应当依照特殊程序办理批准、登记手续后，才能产生合同解除的效力，这是与合同生效要件相对应的。 四、商品房买卖合同解除权怎么行使？ 依据前三点内容可知，假如购房者与售房者未就商品房买卖合同解除权达成商定的，那么，行使商品房买卖合同解除权的前提就得符合我国合同法规定的法定解除合怜悯形。假如购房者和售房者签订的商品房买卖合同符合了行使合同解除权的情形，购房者或者售房者主见解除合同，只要通知对方即可，而无需被通知人同意

34、。假如对方对解除合同有异议，可以恳求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规定规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，应当依照特殊程序办理批准、登记手续后，才能产生合同解除的效力。总之，这是一个简单的问题，解决该问题除了需要结合您自身实际状况，还需要对解除合同后的后续问题做完善。在此建议您尽早询问专业律师，以维护您自身的最大合法权益。 商品房买卖合同 篇6 合同编号：_ 合同双方当事人：_ 出卖人:_ 注册地址:_ 营业执照注册号：_ 企业资质证书号：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 邮政编码：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ 邮政编码：_ 托付代理机构：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 邮政编码：_ 买受人：_