回迁房屋买卖合同(15篇).docx

《回迁房屋买卖合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《回迁房屋买卖合同(15篇).docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 回迁房屋买卖合同(15篇) 1、出卖人(甲方)：身份证号码： 2、买受人(乙方)：身份证号码： 3、依据合同法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。 4、房屋的根本状况： 甲方房屋座落在_，建筑面积为_平方米，乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，情愿购置该房屋。 5、甲方保证该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方担当，乙方不负任何责任。 6、上述房产的交易价格、款项支付方式 7、房屋交付 甲方应在交房当日(_年_月_日)将拆迁安置房屋相关的全部手续、余款

2、、拆迁补偿款等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其钥匙全部交付给乙方。 8 、关于产权登记的商定： 甲方(签字)：乙方(签字)： _年_月_日_年_月_日 回迁房屋买卖合同2 卖房方（简称甲方）： 买房方（简称乙方）： 经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方全部在建回迁房产一事，达成以下条款： 一、甲方同意将位于XXXX区域约XXX平方米回迁楼房以XXX万元人民币的价格出售给乙方。 二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必需保证拥有该回迁房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋

3、上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效，回迁房屋地址在XXX区域，甲方保证该回迁房屋有效挨次为第XXX号。否则，由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿，详细赔偿数额按合同第四项。 三、乙方情愿在本合同第一条款和其次条款成立的前提下，就向甲方购置上述回迁房的完全产权之事签订本合同，并认可在这种状况下签订才具有法律的效力。 四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起，双方信守合约，如有违约，违约方支付双倍房价的违约金既人民币XXX万元作为违约赔偿。 五、乙方负责办理过户各种手续，并担当过户费用。 六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方供应有效

4、证件和准时到场时，甲方无条件负责协作。不得以任何理由推脱，如不协作，属违约行为。 七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方全部，如需领取甲方予以协作帮助。 七、协议一式二份，甲乙双方各执一份。此协议自签订之日起马上生效。并永久有效。 甲方产权人： 乙方签字： 甲方共同全部人： 年月日 回迁房屋买卖合同3 甲方(出卖方)：_ 身份证号：_ 住址：_ 联系电话：_ 乙方(买受人)：_ 身份证号：_ 住址：_ 联系电话：_ 依据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置位于_住宅回迁楼买卖事宜达成以下协议，双方共同信守执行。 甲方在位于_有一套回迁房，详细房屋编号为

5、：_室，建筑面积暂登记为_平方米(最终以甲方办理产权证面积为准)。因目前该房暂不能到房地产治理处办理房屋全部权证手续，而甲方又急于对空闲住宅加以利用，经甲乙双方充分协商达成以下协议，详细内容如下： 第一条 甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购置。 其次条 房屋作价 经过甲、乙双方协商，甲方同意乙方以人民币_元向甲方购置该回迁房。 第三条 付款方式 双方可选择以下第 种方式付款。 1、乙方一次性付款给甲方，甲方在收到房款之后同时甲方将该房的拆迁补偿协议、进户证、身份证复印件等全部回迁手续以及该房钥匙、房款收据等全部手续转交给乙方保管。 2、房款乙方分_次付给甲方。

6、第一次：_乙方于_年_月_日向甲方支付购房款人民币_元。同时甲方将该房的拆迁补偿协议、进户证、身份证复印件等全部回迁手续全部交给乙方保管。待开发商通知甲方可以到房地产治理处办理该房房屋全部权证时，甲方第一时间取得该房屋房屋全部产权后，甲方将该房屋全部权证交给乙方保管，待甲方无条件帮助乙方将该房房屋全部权证过户到乙方名下，全部过户手续办完后，乙方将余下购房款人民币_元一次性付给甲方。 第四条 房屋过户事项 1、 本协议签订后，甲方要与开发商联系询问房产证登记办理进度，假如第一时间得知可以办理房产证，甲方必需准时出面与乙方一同到房地产治理处办理该房房屋全部权证，甲乙双方必需一同办理。在甲方办理该房

7、房屋全部权证时所发生的契税、印花税、营业税、个税、手续费、登记费等全部费用甲方自行担当。假如因甲方缘由未能准时完全支付上述费用而造成此房过户延误，所产生后果由甲方担当。 2、 甲方取得房产房屋全部权证后，必需在 _个工作日内与乙方一同到房地产治理处办理该房过户到乙方名下手续。此次过户所产生的全部费用由乙方担当。如甲方有意不帮助的，导致增加过户手续费及税费的或不能过户到乙方名下，全部费用由甲方担当，并担当违约责任。 3、 乙方向甲方支付完全部房款后，该回迁房产权归乙方全部。双方应当共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。 第五条 违约责任 1、 甲方必需保证有权利出卖该房

8、产，对该房享有完全全部权，其他人不得对该房有任何主见权利。甲方必需保证该房没有进展抵押、没有“一房多卖“的现象，甲方更不准将房屋另行转让给他人。如消失其他权利人对该房产主见权利，造成乙方损失的，均由甲方担当责任。假如因甲方缘由导致该房无法办理过户至乙方名下，属甲方违约。乙方有权不买此房。甲方除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及有关费用外，还须支付乙方违约金人民币_元，双方买卖合同终止。 2、 假如乙方违约，甲方在扣除_元违约金后将其余_元房款退还乙方，双方买卖合同终止。 第六条 回迁手续 甲方在_年_月_日本协议签订后，乙方接收该回迁房时，同时拿到 张收据和一份拆迁房屋补偿安置协议书、进户证等

9、手续。 第七条 本协议签字之日，甲方应将该房钥匙、收据、拆迁房屋补偿安置协议书、进户证等全部手续转交给乙方保管。将该协议交给乙方保管后消失丧失或者毁损，导致不能进展房产登记等后果由乙方完全负责。 第八条 争议解决 在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，可向 人民法院起诉。 第九条?本协议一式两份，甲乙双方各执行一份，各份具有同等法律效力。 签订地点：_ 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 回迁房屋买卖合同4 甲方(出售方)：_ 身份证号：_ 乙方(买受方)：_ 身份证号：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在公

10、平自愿、协商全都的根底上就房屋买卖事宜达成如下协议： 第1条房屋根本状况 乙方同意购置甲方拥有的坐落在_市_区_街_巷_号拥有的房产(别墅、写字、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米(详见土地房屋权证第号)。 第2条房屋权属状况 2.1该房屋全部权登记证证号为：_ 。 2.2该房屋性质属于以下第_种情形。 商品房; 已购公有住房; 向社会公开销售的经济适用房; 其他房屋 2.3该房屋抵押状况为：_ 该房屋未设定抵押; 该房屋已设定抵押，抵押权人为：_抵押登记日期为：_年_月_日，他项权利证号为：_ 。 2.4该房屋租赁状况为_： 甲方未将该房屋出租。 甲方已将该房屋出租，乙方为该房屋承

11、租人，承租人已放弃优先购置权。 第3条成交价格、付款方式及资金划转方式 3.1经甲乙双方协商全都，该房屋成交价格为：_人民币(大写) (￥ _元)。 3.2乙方在签订本合同时支付定金人民币(大写) (￥ _元)。 3.3关于购房款的支付，甲、乙双方同意根据下述第_项方式履行： 3.3.1一次性支付，在房屋全部权转移登记手续办理当日，乙方将扣除定金外的剩余房款一次性全额支付给甲方。 3.3.2分两次支付，乙方于_将首付款人民币(大写) (￥ _元)(含前期支付全部定金人民币_元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民币(大写) (￥ _元)，乙方在房屋全部权转移登记手续办理完毕当日支付给甲方。

12、3.3.3关于贷款的商定：_乙方向( _银行_公积金治理中心)申办抵押贷款拟贷款金额为人民币(大写) (￥ _元)。乙方因自身缘由未获银行贷款或公积金治理中心批准的，双方同意根据第方式解决。 乙方自行筹齐剩余房价款，以现金形式支付给甲方。 乙方连续申请其他银行贷款，至贷款批准，其间已发生的及要产生的各项费用由买受人自行负担。 本合同终止，乙方支付的定金和房价款应如数返还，双方互不担当违约责任，在申办贷款过程发生的各项费用均由乙方担当。 第4条房屋产权及详细状况的承诺 4.1甲方应当保证该房屋没有产权纠纷，因甲方缘由造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，甲方应当担当相应责任。 4.2出

13、售人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。 4.3房屋交付之日前所产生的物业治理费、供暖费、水费、电费、有限电视费、燃气费、电信、电话、网络费全部费用由甲方担当，交付日以后(含交付日)所产生的费用由乙方担当。甲方同意其缴纳的该房屋专项修理资金(公共修理基金)的账面余额转移至乙方名下。 第5条房屋的交付 甲方应当_前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时，应当履行以下第_项手续： 5.1交付时间：_年_月_日 5.2甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等详细状况进展验收，记录水、电、气表的读数，并交接相关物品; 5.

14、3甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字; 5.4移交该房屋房门钥匙。 第6条违约责任 6.1逾期交房责任除不行抗力外，甲方未根据第六条商定的期限和条件将该房屋交付乙方的，根据以下方式处理; 根据逾期时间，分别处理和，不做累加。 逾期在15日之内，自第六条商定的交付期限期满之次日起至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之_的违约金，并于该房屋实际交付之日起15内向买受人支付违约金，合同连续履行。 逾期超过15日(该日期应当与第项的日期一样)后，乙方有权退房。乙方退房的，出售人应当自退房通知送达之日起15日内退还已付款，并根据乙方全部已付款的_%向乙方支付违约金。

15、 6.2逾期付款责任 乙方未根据商定的时间付款的，根据以下方式处理： 根据逾期时间，分别处理和，不做累加。 逾期在15日之内，自商定的应付款期限之次日起至实际支付应付款之日止，乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之_的违约金，并于该房屋实际交付之日起15日内向甲方支付违约金，合同连续履行。 逾期超过15日(该日期应当与第项的日期一样)后，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应当自解除合同通知送达之日起15日内根据累计的逾期应付款的_%向甲方支付违约金，并由甲方退还乙方全部已付房款。 第7条税、费相关规定 本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的，由政策规定的缴纳;政策中未明确规定缴纳方的，由(

16、)甲方(出售方)( )乙方(买受人)缴纳。 第8条权属转移登记 当事人双方同意，_年_月_日，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属登记手续。 若甲方不帮助办理权属转移登记的，乙方有权解除合同，并要求甲方返还乙方支付的全部费用，并有权要求甲方支付该房款的_%作为违约金。 第9条签约承诺 本合同签署人均保证有签署本合同并支付或收取定金的权利，若因其无代理权或无权处分，致本合同无法成立、生效的，该方签署人应根据所签署的本合同第六条商定和定金规章向对方担当责任。本条款独立生效。 第10条不行抗力 因不行抗力不能根据合同商定履行本合同的，依据不行抗力的影响，局部或全部免除责任，但因不行抗力不能根据

17、商定履行合同的一方当事人应当准时告知另一方当事人，并自不行抗力大事完毕之日起30_日内向另一方当事人供应证明。上述房屋风险责任自该房屋全部权转移、转移占有之日起转移给乙方。 第11条争议解决方式 本合同项下发生的争议、由双方协商解决;协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。 第12条其他 12.1对本合同的解除，应当采纳书面形式。本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。 12.2本合同一式三份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。 12.3本合同经各方签署后生效。 12.4双方商定的其他事项： 签署时间：_年_月_日 签署地点：_ 甲方(签字)：_ ; 联系方式：_ ; 地址：_

18、 ; 乙方(签字)：_ 联系方式：_ 地址：_ 回迁房屋买卖合同5 卖方(以下简称甲方)：身份证号码： 买方(以下简称乙方)：身份证号码： 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商，就甲方向乙方转让甲方房产一事达成全都，在公平、自愿的根底上，订立以下合同： 一、1、甲方自愿将XXXX公司，开发的XX区楼单元室，卖于乙方，此房建筑面积。 2、上述房屋所在地位于。 二、转让价格：此房屋总价款为整(小写：￥ )。 三、付款方式：1、乙方首付房款为元(小写：，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的房款元(小写：)，至此乙方拥有该房屋的全部权，甲方不得以任何理由干预

19、。 2、甲方将房屋过户至乙方名下所产生的交易税费，产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方担当。 3、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。 四、违约责任：1、如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的100%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的100%。 2、甲方相关直系亲属知晓本房屋买卖合同，以及本合同签约。并自愿放弃本房产的应有权，同意该房屋产权全部人的意愿出售该房产，无异议。 3、自甲方取得房产证起应在第一时间和乙方取得联系，并帮助乙方办理房屋全部权的转移手续，三个月内将上述房产过户到乙方，否则甲方将对乙方进 行此房款总价100%的费用作为违约赔偿。 五、甲方

20、应全程帮助乙方，指导乙方取得房产证。 六、甲方保证该处房屋产权无查封、无债务纠纷，供应的材料齐全、真实有效。 七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 八、在乙方向甲方支付房款首付款后，此合同方可生效。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(签字手印)卖方：电话： 甲方直接亲属(签字手印)：身份证号码： 乙方(签字手印)买方：电话： 见证人(签字手印)： 见证人(签字手印)： 签订日期：_年_月_日 回迁房屋买卖合同6 甲方（卖方）：身份证号： 乙方（买方）：身份证号： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商全都，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将位于*县城南四路北，东升小区5栋

21、22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋（尚未办理产权登记）卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方，双方自愿达成如下协议条款。 二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。 三、付款方式：达成协议后乙方付给甲方定金#万元，甲乙双方签订合同之日付人民币#万元，其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。 四、房屋产权及详细状况的承诺 1、出卖人应当保证对所出卖房屋具有全部权、处分权，保证乙方享有独立的经营权和全部权、处分权等与房产有关的权利，保证任何人不得就此楼房向买受人主见任何权利。 2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权

22、纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业治理费、取暖费、入网费、有线电视费等。 3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开头一个月内必需办理回迁房屋产权登记，所涉及的全部税、费均由由甲方交纳。 4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后，应无条件义务协作乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。 5、乙方在达成协议、签订合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应当根据合同商定当日履行付款义务。 6、此楼房以合同签订之日起为交付日

23、，交付日前发生的附属物丧失、安全事故等责任损失由甲方担当。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责，乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。 五、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，适用违约金罚则商定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。 六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。 甲方（卖方）：（印）住址：电话： 乙方（买方）：（印）住址：电话： 中间证明人签字：（

24、印）身份证号：电话： 合同签订日期年月日 回迁房屋买卖合同7 甲方（出卖人）： 身份证号码： 乙方（买受人）： 身份证号码： 依据中华人民共和国合同法城市房地产治理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本协议，以资共同信守执行。 第1条因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 第2条由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进展挑号，选择房屋的楼层及位置。 第3条依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，详

25、细房款按所购的楼层及位置详细核算）。除此，作为乙方还应当按所购置的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的答谢金。 第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一；待房屋主体构造完成后再支付三分之一；其余的待楼房交付后十日内支付完毕。 第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于（地点）。假如回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的答谢金。 第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。假如需要甲方方面的相关手续，甲方有义务帮助供应。 第7条如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房

26、协议，甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿责任。 第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻止。 第9条本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付人民币（大写）（￥元）的违约金。 第10条本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违

27、约金。 第11条在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成的，甲、乙双方同意采纳以下第种方式解决： 1、由仲裁委员会仲裁。 2、向人民法院起诉。 第12条本协议一式两份，双方各执一份为凭。 第13条本协议自双方签字之日起生效。 签署时间：年月日 甲方（盖章）： 联系人： 联系方式： 地址： 乙方（盖章）： 联系人： 联系方式： 地址： 回迁房屋买卖合同8 卖方： (以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。 一、甲方承诺并自愿将坐

28、落于 辽宁 省 盘锦 市 兴隆台 区 锦兴花园 小区 四 区二号楼 一单元1502 室，建筑面积为 66.73 (平方米)，自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。 二、上述房屋包括附属设施，经双方商定房屋单价(人民币)： 3446 元/平方米;总价： 230000元人民币 。 三、双方商定，乙方一次性付清房款。本协议签订之日即以现金完全支付。 四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影

29、响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。 七、甲方承诺在合同签订之日起至可办理房产证时帮助为乙方办理房屋产权过户，如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。 八、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。 九、本协

30、议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主见任何权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。 十、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十、甲方法定继承人全都同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 十一、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十二、本协议自签订

31、之日起生效。 十三、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 甲方(签字) 乙方(签字)： 身份证号： 身份证号 法定继承人(配偶)签名同意： 身份证号： 法定继承人(父母)签名同意： 身份证号： 法定继承人(父母)签名同意： 身份证号： 法定继承人(子女)签名同意： 身份证号： 法定继承人(子女)签名同意： 身份证号： 年月 日 回迁房屋买卖合同9 卖房方（简称甲方）： 买房方（简称乙方）： 经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方所属产权房产事宜，达成以下条款： 一、甲方同意将位于约平方米 二、甲方保证该房是符合现有国家及合肥市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必需保证拥有该房屋的独立产权；无任何

32、产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该房屋手续真实有效。 三、乙方情愿在本合同第一条款和其次条款成立的前提下，就向甲方购置上述房的完全产权之事签订本合同，并认可在这种状况下签订才具有法律的效力。 四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。 五、甲方负责办理过户手续及费用，乙方担当过户费用。 六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方供应有效证件和准时到场时，甲方无条件负责协作，不得以任何理由推脱，如不协作，属违约行为。 七、此协议自双方签订之日起房款两清，甲方不得以任何理由对此房屋提出产权要求。 八、协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证人执一份。此协议

33、自签订之日起马上生效，并永久有效。 甲方产权人： 乙方签字： 公证人签字： 年月日甲方共同全部人： 回迁房屋买卖合同10 卖方(简称甲方，房屋共有人均要签字)： 身份证号码： 买方(简称乙方)： 身份证号码： 依据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以共同信守执行。 第一条、甲方将自己在（房屋详细地址）拥有的回迁房出卖给乙方，房产证面积暂定为90平方米左右，每平方米根据4000元计算。 其次条、上述房产的交易总价为：人民币36万元整。假如实际房产证面积有误差，实际根据4000元/平方米多退少补。 第三条、付款时间与方法： 乙方自合同签

34、订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方居住使用，乙方拿到房屋后马上支付16万元。假如年月日之前没有移交该房屋给乙方居住使用，甲方根据每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后，乙方马上支付剩余房款10万元。 第四条、甲方保证有权利出卖该房产，如消失其他权利人对该房产主见权利，造成乙方损失的，均由甲方担当责任。 第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使乙方延期办理房产证的，甲方需向乙方担当总房款30%的违约金。 第六条、甲、乙双

35、方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均担当。超过4万元的，超过局部由甲方担当。 第七条、假如当地政策许可，办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的，甲方应帮助乙方办理，尽可能帮助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方有意不帮助的，导致增加过户手续费及税费的，一概由甲方担当。 第八条、本协议签订后，甲、乙双方应当共同遵守，都不得无故反悔。假如甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下，甲方需要根据同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进展房产价值评估的，评估费用由甲方担当。 第九条、乙方在本房屋买卖

36、合同成立后，无论是否办理房屋产权证，土地证及其过户手续，都有权利将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻止。 第十条、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。乙方因甲方违约，需聘请律师起诉的，律师费应由甲方担当。 第十一条、本协议一式叁份，本协议自双方签字之日起生效。 甲方（房屋共有人均要签字）：乙方： 年月日 年月日 见证人：苏义飞律师 回迁房屋买卖合同11 甲方(出让方)：_ 乙方(买受方)：_ 证明人：_ 甲方在_小区有一套回迁楼(包括楼上阁楼、_平仓房)，详细房屋编号为：_，面积为_平方米，门牌号_，仓房号由_介绍，乙方同意购置甲方回迁楼(包括)，经甲

37、乙双方充分协商本着自愿的原则达成以下协议，详细内容如下： 第一条经甲乙双方协商，乙方_万元人民币向甲方购置该回迁楼(包括楼上阁楼、_平仓房)。 其次条乙方须在_年_月_日前向甲方支付定金人民币元及购房款_万元，之后乙方须在_年_月_日前向甲方支付剩余房款人民币_万元;假如乙方未能在_年_月_日前向甲方支付全部房款，则视为乙方违约，元定金归甲方全部，甲方退回其余房款。假如甲方违约，应退回定金元及全部房款，并赔付乙方_元。 第三条在开发商向房产部门办理房照和土地使用证时，甲乙双方应一同办理。甲方取得房照和土地使用证后，须在10个工作日内与乙方一同办理二手房过户手续及土地使用证过户手续。 第四条乙方

38、向甲方支付完全部房款后，该回迁房产权归乙方全部。双方应当共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交付的全部购房款和利息及有关费用外，还须支付_万元的违约金，之后该回迁房产权仍旧归甲方全部。假如乙方违约，甲方在扣除_万元违约金后将其余房款退还乙方。 第五条甲方接收该回迁房时，收到一份回迁入户通知单。开具时间为_年_月_日，安置地址为_，建筑面积_m2。在乙方向甲方支付完全部房款当日，甲方应全部收据转交给乙方。在乙方向甲方支付完全部房款当日，甲方须将该回迁入户通知单交给乙方保管。 第六条本协议共一页;本协议一式三份，甲乙双方各执行一份，证明人各执一

39、份。 甲方签字：_甲方配偶签字：_ 甲方身份证号：_甲方配偶身份证号码：_ 乙方签字：_证明人签字：_ 乙方身份证号码：_ 时间：_时间：_ 回迁房屋买卖合同12 卖方: 身份证号码： 买方: 身份证号码： 买卖双方经过友好协商，达成如下协议： 第一条：卖方是坐落于 的房屋产权人。卖方自愿将房屋及房屋享有的权力出售给买方，出售价款为： ; 其次条：房屋建筑面积为 平方米，房屋性质为平房地区腾退拆迁安置回迁房，房屋尚未办理产权证，房屋未出租(注：房屋能变更为国家成认的大产权房，可办理产权证。办理时间目前尚未有明确的期限,此状况买方已认可)，买方同意按房屋现有状况购置该房屋。 第三条：买卖双方担当的义务： 第一款：买方在验房后，于本合同签订当日将全部房款 通过银行转给卖方，卖方在收到银行打印对账单后，将房屋及房屋相关手续原件交给买方，本合同签订且房款已到卖方账户后，坐落于 房屋归买方全部. 其次款：自卖方将房屋交付买方之时起，假如消失违法、违纪、违规行为以及安全事故同时包括房屋市场的价格波动或其他人力不行为的因素造成的损坏，应由买方担当。 第三款：当国家或拆迁单位出台关于此房屋可以