2023年监理工程师-合同-模考卷（含答案解析）.pdf

《2023年监理工程师-合同-模考卷（含答案解析）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师-合同-模考卷（含答案解析）.pdf（109页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【真题分值分布】目录 2 02 2 年2 02 1 年2 02 0年2 02 2 年（1 1 月）第一章建设工程合同管理法律制度1 381 11 1第二章建设工程勘察设计招标61 087第三章建设工程施工招标及工程总承包招标1 81 61 81 4第四章建设工程材料设备采购招标61 11 11 0第五章建设工程勘察设计合同管理1 31 41 31 0第六章建设工程施工合同管理1 92 22 22 8第七章建设工程总承包合同管理1 61 21 28第八章建设工程材料设备采购合同管理1 11 081 2第九章国际工程常用合同文本8771 0总分值n o 分n o 分 1 1 0分 1 1 0分第一

2、章建设工程合同管理法律制度（1 2-1 3 分）第一节合同管理任务和方法（2-3 分）【模拟题单选题】关于单价合同中承包，商风险的说法,正确的是（）。A.单价合同中承包商存在工程量方面的风险B.固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险C.单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险D.变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险【答案】B【解析】选项A 错误，单价合同工程量是按实结算，承包商不存在工程量方面的风险。选项B 正确，固定单价计价模式下，价格固定，承包商承担价格上涨的风险。选项C 错误，单价合同中承包商的投标价只报单价，总价是结算时按照工程量实际完成工程量x

3、 单价。选项D 错误，变动单价合同下，由业主承担通货膨胀带来的单价上涨的风险。【2 02 1 年多选题】与单价合同相比,固定总价合同的特点有（）.A.适用地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高【答案】DE【解析】固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。选项A、B 错误。采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险,如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应

4、对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。选项C 错误，选项D、E正确。【模拟题多选题】关于总价合同的说法,正确的有（）。A.当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变B.采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确C.总价合同中业主风险较大、承包人风险较小D.总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整E.总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性【答案】ABDE【解析】总价合同中业主风险较小、承包人风险较大。?价方适用范围单价合多适用于在

5、发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况,发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚同 未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标总价合一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施同 工期较短、价格波动不大的项目5充加仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目酬金【模拟题多选题】下列成本加酬金合同的说法中,对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以缩短施工工期C.业主利润有保证，有利于投资控制D.可以简化招标、节省时间E.价格变化或工程量变化的风

6、险都由业主承担【答案】BD【解析】成本加酬金合同可以简化招标、节省时间，不需等到设计图纸完成后才开始招标和施工，实现设计和施工工作的搭接。有利于缩短工期。【2022年11月单选题】不同合同计价方式下承包，商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）.A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同【答案】B【解析】采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险。固定单价合同对承包商而言，存在较大的

7、报价风险。一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。与固定单价合同相比，可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小。采用成本加酬金合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。第二节 合 同管理相关法律基础（34分）【2021年多选题】合同法律关系的构成要素有（）。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质【答案】BCD【解析】合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。【2020年多选题】合同法律关系的客体包括（）。A.当事人B.物C.行为D.权利E.智力成果【答案】BCE【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。

8、【2017年多选题】法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织,其应具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格【答案】ABC【解析】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。【2017年单选题】合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。客体 例如1.物 建筑材料、建筑设备、建筑物、货正2.行为 勘察设计（工作）、监理工作、施工安装、绑扎钢筋、土方开挖、抹灰等3.智力成果知识产权、技术

9、秘密、专利权、工程设计（作品）、文学作品等。【2018年单选题】关于法律事实的说法,正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D【解析】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实，就是法律事实，包括行为和事件。罢工属于事件，判决属于行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例:地 震、台风、战争、罢工、禁运等。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实

10、，就是法律事实，包括行为和事件。呼/-行 为 行政行为I 法院判决、仲裁裁决法律事实地震、台风、战争事件 罢工、禁运【2014年单选题】关于合同法律关系的说法,正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】C【解析】选项A,合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。选项B,智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术:选项D错误，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律

11、事实。法律事实包括行为和事件。【2018年多选题】在施工合同中,关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）.A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC【解析】项目经理是施工企业的代理人。代理人的民事责任由被代理人承担。施工企业应对项目经理的行为承担民事责任。【2019年多选题】关于民事代理的说法,正确的有（）A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代

12、理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD【解析】本题考查的是代理的特征。1.代理人必须在代理权限内实施代理行为2.以被代理人的名义实施代理行为3.代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志4.被代理人对代理人承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。【2 0 16 年多选题】关于无权代理的说法,正确的有（）。A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属 被代理人”C.对无权代理行为，“被代理人 何以行使认权”D.

13、无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为E.无权代理行为由行为人承担民事责任【答案】A C D【解析】代理权终止后的“代理”行为的后果，经过“被代理人 的追认，被代理人才承担民事责任。未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力，由行为人承担民事责任。【2 0 2 2 年11月多选题】对于无权代理行为.被代理人 何以根据无权代理的行为后果行使的权利有（）。A.催告权B.默认权C.拒绝权D.追认权E.撤销权【答案】C D【解析】对于无权代理行为代理人 可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行 使 认 权 拒 绝 权 。第三节合同担保（3 4 分）【考情分析】年份2 0 2 2 年2

14、0 2 2 年2 0 2 12 0 2 0单选（11 月）2322多选0020合计分值2342【2 0 2 2 年单选题】根 据 民法典合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求【答案】C【解析】保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。【模拟题多选题】关于保证方式的说法,正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证

15、是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】ABE【解析】2021年1月1日实施的 民法典规定，当事人没有约定保证方式，则为一般保证。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。首先由债务人清偿债务，债务人不能清偿债务才由保证人代为清偿。【模拟题多选题】被担保的债权既有物的担保又有人的担保,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，且当事人没有约定，则（）。A.债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债

16、权，也可以要求保证人承担保证责任C.第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任D.第三人提供物的担保的，债权人应当先就物的担保实现债权E.提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿【答案】ACE【解析】根据规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权：第三人提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。

17、【2018年单选题】关于保证人笛格的说法正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为担保人【答案】B【解析】企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。【模拟题多选题】根 据 民法典，关于保证的说法，正确的是（）。A.当事人没有约定保证方式的，则为一般保证B.对保证人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益C.当事人没有约定保证方式，债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行D.既有债务人自己提供物的担保又保证人的担保的

18、，实现债权方式约定不明确的，债权人应当先就物的担保实现债权E.学校、医院的分支机构在一定条件下可以作为担保人【答案】ABD【解析】保证方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证承担保证责任。【2019年多选题】民法典规定的保证合同的主要内容包括（）A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】A C D E【解析】保证合同的内容:（1）被保证的主债权种类、数额（2）债务人履行债务的期限（3）保证的方式（4）保证担保的范围（5）保证的期间（6）双

19、方认为需要约定的其他事项。【2 0 1 8年多选题】依 据 民法典，关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A.保证分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】A B C D【解析】选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。【2 0 2 1年单选题】保证合同中,债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.1B.3C.6D.1 2【答案】C【

20、解析】一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。可以抵押司建筑物:建设用地使用权:海域使用权:半成品正在建造的建筑物、船舶于洱4 f f木土地所有权:宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权:学 校、幼儿园、医院的教育设施、医疗卫个侍我理牛设施和其他社会公益设施:所有权、使用权不明或者有争议的财产:依法被杳封、扣押、监管的财产抵押权 不动产抵押，抵押权自登记时设立。动产抵押的，抵押权自抵押合回生效g设立：未经登记，不得对抗善意第三人。的设立以建筑 物 抵 押 的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押抵押担保的

21、范围=主债权+利息+违约金+损害赔偿金+实现抵押权的费用效力抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作其他担保。同 一 财 产（1）抵押权己登记的，按照登记的先后顺序清偿:多重抵押 的）抵押权已登记的，先于未登记的受偿:受 偿 顺 序（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。（注意：未登记，并不是按照合同签订顺序）【2 0 1 8年单选题】关于抵押的说法正确的是（）.A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B【解析】可以抵押：建筑物:建设用地使用权:海域使用权:半成品:正在建造的建筑物、船舶；交通运输工具。【

22、2021年多选题】关于抵押权的说法,正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同E.使用权不明的财产不得抵押【答案】BCDE【解析】以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。【2017年多选题】同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）.A.抵押权己登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权都未

23、登记的，先保全的先清偿【答案】ACD【解析】同一财产设定多重抵押的处理：（1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。【模拟题 多选题】*根据 民法典规定，可以抵押的财产包括（）。A.宅基地使用权B.可以转让的股票C.海域使用权D.正在建造的建筑物E.应收账款【答案】CD【解析】容易错选的是BRBE是权利，不能抵押，只能质押。【定金】合同生效 定金合同自实际交付定金时生效债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回法律效力 给付定金的一方不履行约定，无权请求返还定金收受定金的一方不履行约定违约，应当双倍返还定金电仝粕第

24、 数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力足金数欲 实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金与违约金当事人既约定违约金，又约定定金的，对方可以选择适用违约金或者定金条款。【2019年单选题】设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B【解析】定金合同从实际交付定金之日生效。【2 0 2 0 年单选题】定金不得超过主合同标的额的（）。A.2 0%B.3 0%C.4 0%D.5 0%【答案】A【

25、解析】定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的2 0%,否则超过的部分不产生定金效力。【2 0 2 1 年单选题】*建设工程招标投标过程中,投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改投标文件的要求【答案】C【解析】没收投标保证金的情形：（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；（2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。【2 0 2 2 年1 1

26、 月单选题】根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：（1）施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；（2）承包人破产，倒闭。第四节工程保险（2-3 分）【考情分析】2 0 2 2 年 2 0 2 2 年年份 月）（5 月）2 0 2 1 2

27、0 2 0单选 0 011多选 2 2 22合计分值2 2 33【2 0 2 2年1 1月多选题】建设工程一切险的被保险人通常有()。A.施工分包商B.项目贷款银行C.业主D.业主聘用的建筑师E.承包商【答案】A C D E【建筑工程一切险与安装工程一切险】(每年1题)投保人承包人以发包人和承包人共同名义祓保险人亚丰承包商或者分包商技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师自然灾害。如地震、海啸、暴雨、地面下陷下沉等赔偿口 .意外事故。包,括火灾和爆炸保险范围 被保险人疏与管理而发生的损失不保。如施工方法不当、设计错误不赔必然发生的损失不保。如：机械磨损、维修检验等。开工前或验收后不保【2 0 2

28、 1年多选题】投保建设工程一切险的工程,保险人对()造成的损失不予赔偿。A.地面下陷B.设计错误C.维修保养D.正常检修E.气温变化【答案】B C D E【解析】保险责任范围包括：(1)自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【2 0 2 0年多选题】某工程投保安装工程一切险,保险人负责赔偿的损失有()。A.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】B E【解析】保险责任范围包括：

29、(1)自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【2 0 1 8年单选题】在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。A.保险单列明的建筑期保险终止日B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之日【答案】A【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部

30、分或全部工程之时终止，以先发生者为准。【保险期限】起算时间和终止时间都以先发生为准I 保险期投 保 日ift土动工保险材料退场 保 蛉 终 止 日 部 分 哈 电 合 格 至 群 蛉 收 合 格部分实际占用保险期投保日保阳材料进场 破土电工 全部验收合格 保险终止日【2010年多选题】*下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有（）。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部

31、分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】ACE【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。【施工企业职工意外伤害险】建筑法规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。施工企业一般办理团体意外伤害险一一建筑施工人员团体意外伤害险。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可

32、作为投保人。按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上,且 投保人数不低于5人。【模拟题单选题】某施工企业有管理人员30人,其他从事建筑工程相关的危险作业人员170人，企业若要办理建筑施工人员团体意外伤害险的，按被保险人人数投保时，则参保人员不得少于（）人。A.120 B.170C.200 D.150【答案】D【解析】投保人数必须占约定承保团体人员的亚%以上，且投保人数不低于 人。202()年单选题】关于施工企业意外伤害险的说法,正确的是()。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保

33、险人不承担保险责任【答案】D【解析】选项A错误，建筑法规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。选项B错误，团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任。选项C错误，凡年龄16-65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。选项D正确，提前竣工的，保险责任自行终止。工程因故延长工期或停工，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。第二章建设工程勘察设计招标（7 出分）本章考情分析2 0 2 2 年第二章 2 0 2 2 年2 0 2 1 年2 0

34、 2 0 年 月）第一节工程勘察设计招标特征及方式2 404第二节工程勘察设计招标主要工作内容2 462第三节工程勘察设计开标和评标 2 2 2 1合计 6 1 0 8 7第一节工程勘察设计招标特征及方式（2-3 分）【模拟题多选题】依 据 标准设计招标文件规定，关于设计招标程序的说法，正确的有（）。A.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行B.设计招标的内容无具体量化的工作量C.设计招标无法提出技术指标D.由招标单位的主持人宣读投标书，按报价高低排定标价次序E.设计方案的编制时间短，易在短期内准确地量化评判【答案】A B 解析在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术

35、先讲性、所达到的拈术指标、方案的合理性。在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图,以及其他实质性内容，而不易由招标单位的丰持人宣读投标书并按报价高低排宗标价次庠。工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣不易在短期内准确地量化评判。【2 0 2 2 年1 1 月多选题】与施工招标和材料设备采购招标相比,工程设计招标的特点有（）.A.投标方案的灵活性较大B.招标人须设最高投标限价C.易于量化评价D.可考虑给予投标人费用补偿E.一般采用最低投标价中标【答案】A D【解析】在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人

36、提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。A 正确。在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。D 正确。【2 0 2 2 年多选题】工程设计招标与施工招标相比,主要特征有（）。A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿D.招标工作量大、要求评标专家人数多E.可允许投标

37、人提供备选投标方案【答案】A B C【解析】在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。【2022年单选题】招标人按照投标人须知前附表要求,对于符

38、合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是（）。A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果C.应由中标人与未中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果【答案】B【解析】设计成果补偿：招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。【2020年多选题】与公开招标相比,邀请招标的特点有（）。A.以投标邀请书的形式邀请投标人B.邀请投标人的数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为

39、了解D.适合于投标资质要求高的重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】ACE【解析】邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上特定法人或组织投标。其优点是招标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任；投标人及投标人的数量事先可以确定；缩短了招投标周期；评标工作量小。缺点是一些符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列，而漏掉更具优势的单位；不能充分体现公开竞争、机会均等的原则。【2022年多选题】公开招标与邀请请招标相比,主要特点有（）。A.有利于公平竞争B.有利于缩短招标时间C.资格预审工作量大D.以招标公告形式告知潜在投标人E.有利于节省招标费用【答案】ACD【解析】

40、公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。公开招标的优点是：所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。其缺点是：招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标等。【2020年多选题】根 据 工程建设项目勘察设计招标投标办法，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计

41、单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】A B C 解析【邀请招标与可以不招标的范围】公开招标国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标邀请（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择:招标（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标:（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或专有技术,或者其建筑艺术造型有特殊要求:可 以 不 招（3）采购人依法能够自行勘察、设计:标（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投留人依

42、法能够自行勘察、设计:（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家,不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性:（7）国家规定其他特殊情形。【2 0 2 2年多选题（一建）】关于招标方式的说法,正确的有（）。A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标B.邀请招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标C.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标D.招标方式包括公开招标、邀请招标和议标E.国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的

43、地方重点项目不适宜公开招标的，经批准可以进行邀请招标【答案】AE 解析【邀请招标与可以不招标的范围】公开招标国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标邀请（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择:招标（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，丕适宣进行招标:（2）主要工艺、技术采用丕回潜代的专利或专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求:可 以 不 招（3）采购人依法能够自行勘察、设计:标（4）已通过招标方式诜定的特许经营项目投留人依

44、法能够自行勘察、设计:（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少登建，不能形成有效竞争；（6）己建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位讲行设计影响项目功能配套性:（7）国家规定其他特殊情形。第二节工程勘察设计招标主要工作内容（X分）【2 0 2 1年单选题】根 据 标准勘察招标文件，属于勘察招标文件内容的是（）.A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】C 解析勘察设计招标文件应当包括下列内容:招标公告或投标邀请书：投标人须知：评标办法：合同条款及格式：发包人要求：投标文件格式:投标人须知前附表规定的其他资料。【总结：招标文件的内容】勘察设

45、计招标文件 施工招标文件设计施工总承包招标材料采购招标文件招标公告或投标邀请书 44 Y投标人须知44【招标公告或投标邀请书的内容与招标文件的内容】评标办法4 4合同条款及格式工程量清单 发包人要求发包人要求黑 标 准 和 要 求 发包人提供的资料供货要求投标文件格式4 74投标人须知前附表规定的其他资料q “7序号招标公告或投标邀请书的内容1 招标条件2 项目概况与招标范围3 投标人资格要求4 技术成果经济补偿5 招标文件的获取时间、地点6 投标文件的递交地点、方式和截止时间7 招标人的联系方式8 注明公布招标公告或发出投标邀请书的时间勘察设计招标文件的内容招标公告或投标邀请书投标人须知评标

46、办法合同条款及格式发包人要求投标文件格式投标人须知前附表规定的其他内容根据招标文件澄清、修改的内容【2 0 2 1年单选题】根 据 标准施工招标文件，施工评标办法应在（）中明确规定。A.招标文件B .招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告【答案】A 解析施工招标文件包括下列内容:招标公告或投标邀请书：投标人须知：评标办法：合同条款及格式：工程量清单；图纸；技术标准和要求;投标文件格式；投标人须知前附表规定的其他材料。【2 0 2 2年单选题】根 据 标准设计招标文件，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是（）。A.设计文件审查要求B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明【答案】B【

47、解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：（1）勘察或设计要求；（2）适用规范标准；（3）成果文件要求；（4）发包人财产清单；（5）发包人提供的便利条件；（6）勘察人或设计人需要自备的工作条件；（7）发包人的其他要求。【2 0 2 2年单选题】根 据 标准勘察招标文件，属于“勘察服务 内容的是（）。A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收【答案】C【解析】“勘察服务 包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。【工程勘察设计服务要求】察服务”包括制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，

48、杳明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。”设计服务”包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。【2022年单选题】根 据 标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地质特征，编制勘察报告等工作属于（）A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务【答案】B【解析】“勘察服务 包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。【2021年多选题】根 据 标准设计招标

49、文件中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工 作 有（）.A.审查勘察作业安全措施计划B.进行设计技术交底C.参与施工过程及工程竣工验收D.参与工程试运行E.配合施工单位编制施工方案【答案】BC【解析般计服务”包括：编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。【2022年11月多选题】根 据 标准设计招标文件，设计服务的内容包括（）。A.编写项目立项申请报告B.编制项目环境影响评价报告C.编制设计文件D.编制设计概算E.提供设计技术交底【答案】CDE【解析】“设计服务”包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参

50、加竣工验收或发包人委托的其他服务。【模拟题多选题】根 据 标准勘察招标文件和 标准设计招标文件，工程勘察、设计投标文件的内容包括（）。A.勘察或设计要求B.勘察或设计费用清单C.图纸和工程量清单D.勘察纲要或设计方案E.商务和技术偏差表【答案】B D【解析】工程勘察、设计投标文件应包括如下内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或授权委托书；(3)联合体协议书；(4)投标保证金；(5)勘察或设计费用清单:(6)资格审查资料；(7)勘察纲要或设计方案:(8)投标人须知前附表规定的其他资料。【勘察设计投标文件】序号勘察设计投标文件 材料采购投标文件1投标函及投标函附录投标函及投标函