柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程施工合同.docx

《柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程施工合同.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程施工合同合同编号：发包人（甲方）：柳州市柳东新区社会事务局承包人（乙方）：广西万纵建设工程有限公司签订日期： 年 月 日联系电话:工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程 和苗木存活率、满意率，以及如下内容：二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2 .屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防

2、渗为 5年;3 .装修工程为 2年;4 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年;5 .供热与供冷系统为，个采暖期、供冷期；6 .住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为，年；7 .苗木存活率、满意率100%养护期为1年8 .其他项目保修期限约定如下：三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合 格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合 格之日起算。广西达华工程造价咨询有限责任公司柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程（项目编号：DHLZB21-016）成交通知书广西万纵建设工程有限公司；广西达华工程造价咨

3、询有限责任公司受柳州市柳东新区社会事务局的委托，就柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程（项目编号：DHLZB21-016）采用比选方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标小组评审，采购人 确认，贵公司为本项目的成交人，其成交项目内容为：施工图纸及工程量清单所 列的全部内容。成交金额：人民币大写壹佰肆拾壹万零捌佰伍拾伍元陆角陆分 （1410855. 66 元）项目经理：韦志彦注册证书号：桂245191901540工期：120日历天工程质量：达到国家施工验收规范合格标准请贵公司接此通知书后在三十日内与采购人签订合同，并按比选条件书要 求和比选文件的承诺履行完合同。特此通知。采购代理机构

4、联系人：叶志适 联系电话：0772r3602478柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程施工合同合同编号：甲乙双方经友好协商一致，根据我国民法典和建筑法等相关法律法规的规定，就“柳 东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程项目”施工之相关事宜,达成以下协议，并承诺共同遵 守。一、工程概况1 .工程名称：柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程。2 .工程地点：柳东新区雒容镇竹桐村。3 .工程承包方式：包工包料。4 .工程总价款：人民币壹佰肆拾壹万零捌佰伍拾伍元陆角陆分（.66元）。二、工程承包范围和内容1 .工程承包范围：施工图纸及工程量清单所列的全部内容。2 .工程承包内容：经甲方确认的设计

5、施工图纸及相关技术资料上的全部内容 （详见施工图）。三、工程工期1 .总工期为延日历天。开工日期自进场施工单签发之日起计算，乙方在该工期内必须完成 本合同工程范围的全部内容并达到竣工验收条件。2 .如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1）甲方重大设计变更（指基础形式、主体结构方案变更等位于关键线路上的施工工序）造成 乙方实际停工72小时以上的。2）甲方增加工程量。3）人力不可抗拒的自然灾害（指地震、龙卷风、洪水、冰雹、日连续下中、大雨8小时以上）。4）非乙方原因，工地停水、停电连续8小时以上及政府行为造成工地连续停工8小时以上。四、工程质量1 .在施工全过程中，乙方应严格按照设计

6、图纸及国家现行施工验收规范和施工操作规程组织 施工，并无条件接受甲方、监理的监督。每完成一个分部或分项工程后，应严格进行“三检制”， 工程质量达到设计及施工规范约定的质量标准后，方可进行下一道工序的施工。2 .乙方应严格把好施工和材料质量关，如使用不合格材料、偷工减料或施工质量不合格等现 象，甲方有权要求乙方无条件返工，费用由乙方承担，且工期不得顺延，并按3000元/次向甲方支 付违约金。若甲方或监理在发出整改通知后7日内不整改，在非质量事故的前提下，甲方有权在结 算时扣除该部位的工程量，并按合同造价的0.2必次支付违约金；如属质量事故，甲方有权解除施 工合同，乙方按合同造价的5%向甲方支付违

7、约金，且乙方应赔偿甲方所有相关损失。3 .工程质量应当按照国家建筑行业的施工验收规范达到合格标准。五、施工安全1 .乙方必须严格遵守建筑施工安全的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并承担有 关安全施工的全部责任，随时接受甲方的监督检查。2 .制订安全防范措施，消除事故隐患，坚持文明施工，做好施工现场环境保护，保障施工和 周围人员的安全，在必要时应设置照明防护、警示标志，避免人身伤亡事故。3 .由于乙方安全措施不力，发生重大伤亡事故的，乙方应承担所有赔偿责任，处理善后事宜, 并赔偿甲方受到的损失，同时甲方有权要求乙方更换该工程的管理人员。4 .乙方如被建设行政主管部门停工或处罚的，应承担全

8、部责任，且工期不得顺延。5 .安全施工费必须专款专用。若现场安全施工达不到相关规范、规定、条例的要求，政府相 关部门检查通报不合格的，或甲方、现场监理下发安全整改通知后，乙方不按时整改或整改不合格 的，甲方有权根据实际情况按1000-5000元/次要求乙方支付违约金，直到整改合格为止。六、文明施工1 .乙方必须严格按相关法律法规及规范性文件的规定做好施工现场文明施工管理、环境管理, 按有关要求和标准搭设文明施工设施，且不增加工程费用，并承担因自身原因违反有关规定造成的 损失和罚款。2 .当出现以下行为的，甲方有权要求乙方支付违约金：1）在施工区域内如发生打架、斗殴、赌博及其它影响社会治安的事件

9、，或受到当地治安管理 部门处罚的，乙方应当按1000元/次向甲方支付违约金。2）如有下列情况之一，每发生一次，乙方按1000元/次向甲方支付违约金:a）建筑材料不按已批准的施工组织计划规定的位置进行堆放的；b）不按规定和要求搭建厕所、洗车槽、排污等设施的；c）施工场区内，随意倾倒建筑垃圾或生活垃圾的；d）现场施工人员（无论是管理人员或工人）随地大小便的；e）在施工区域或建筑物内乱写乱画的；f）在建工程内有人员居住的；g）其余不符合安全文明施工要求的事项。3 .乙方要列支安全文明施工措施费并专款专用。若现场安全文明施工达不到相关法律法规及 规范性文件的要求，政府相关部门检查通报不合格的，或甲方、

10、现场监理下发安全整改通知后，乙 方不按时整改或整改不合格的，应当按2000元/次向甲方支付违约金，直到整改合格为止。七、工程现场负责人1 .甲方派何君华（电话：）为甲方的现场负责人，乙方派 韦志彦（电话：）作为项目经理, 全权代表各方负责处理现场事务，包括签收及确认各种资料、材料，与对方的交接工作及其他相关 事宜。2 .任何一方变更现场负责人或项目经理，应当提前一天向对方发出书面通知。八、材料和设备的供应1 .由乙方供应材料和设备的，应当按照以下要求进行：1）工程所用材料和设备由乙方负责按照柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程报价 清单内容提供,所用材料和设备必须符合设计、施工验收规范要求

11、和质量标准，并附有产品合格 证或为合格产品。2 .工程所需材料的规格品种或材质应当满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工 处理时，乙方应事先征得甲方同意后方可实施。3 .乙方在采购主要材料前，应向甲方提供样品（附相关合格证明），甲方检查确认后保留样品， 验收时以此样品为依据之一，乙方实际使用的材料与样品不符的，应征得甲方同意后方可以其他规 格品种代替。否则，甲方有权要求乙方立即更换；如果乙方不更换，则甲方有权对该部分工程不予 计量结算。若因此造成质量达不到合同要求及造成的损失，由乙方负全部责任。若材料检测及验收 等相关部门判定该材料样品不合格或不能使用，乙方不能以甲方已确认为由推卸其应

12、负的责任。4 .对现场的施工材料，甲方有权进行抽样检测，并在抽样时有义务通知乙方到场，如乙方接 通知后在规定时间内拒不到场，并不影响对检测结果的确认。如果检测合格，由甲方支付检测费用， 如检测不合格由乙方负责检测费用及由此而引起的其他费用。经甲方抽样检测合格的材料，若质量 检验、工程验收等相关部门认定该材料样品不合格或不能使用，乙方不能以甲方已抽检合格为由推 卸其应负的责任。九、工程设计和工程量的变更1 .当本工程设计发生变更，工程量存在增减时，双方及监理三方应当进行书面确认，甲方对 经确认后变更的工程量在结算时给予增减。2 .乙方不得擅自对设计、工程量进行变更，否则，对于乙方未经甲方确认擅自

13、变更的工程量, 甲方在结算时不予以认可和结算。十、暂停施工的相关约定1 .因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。2 .若乙方无故连续停工时间超过10天的，可视为乙方不能继续履行施工合同，甲方有权单方 解除合同。十一、工程签证1 .非甲方提出的工程变更，在工程变更发生前须书面征得甲方同意，未经甲方同意即实施的 变更工程不予签证。2 .甲方同意的设计变更完成后，乙方通知甲方和监理现场验收并即时对验收数据、图片三方 签字确认，并在3天内填报正式签证，否则不予签证。3 .正式签证申报时须附上甲方变更指令、图纸和现场原始验收数据、图片等证明材料，没有 证明材料，即使是三方同时签字，甲

14、方也不予确认。4 .隐蔽工程变更，乙方须在覆盖之前组织验收并有图片证明，否则甲方不予承认。5 .经过会审后的图纸在施工过程中发现错误，乙方须书面通知甲方予以更正，但不予签证， 如乙方不通知甲方将错施工，则乙方应当向甲方支付2000元/次违约金并承担返工费用。6 .施工图没有反映但定额包含的工作量内容不得另行签证。十二、甲方的权利和义务1 .负责施工场地的三通一平，提供施工水源、电源至用地红线范围内。2 .对施工范围内的地下管道等隐蔽物进行交底，协调施工中的其他事宜。3 .向乙方无偿提供整套施工图纸6套。4 .若甲方发现乙方施工人员组织不到位或资金不到位，无法达到质量要求或甲方要求的进度, 且拖

15、延工期达15天以上，甲方有权单方面解除本合同。5 .协调监理与乙方的关系，对工程质量、进度、成本、安全进行监督。6 .组织图纸会审及工程竣工验收工作。7 .及时签署经甲方现场代表、监理、施工三方认可的真实签证。8 .有权对乙方的施工进行监督和检查，甲方认为乙方项目经理或管理人员达不到甲方要求， 有权要求乙方更换项目经理或管理人员。十三、乙方的和权利和义务1 .不得将工程转包、分包。2 .严格按照施工图纸及国家建筑工程规范、规程和强制性标准进行施工，并接受甲方的监督 和检查。3 .开工前，认真熟悉图纸，施工图纸中有疑问或问题的应在图纸会审国解决，在施工中遇到 的问题应当尽快找甲方和设计部门解决，

16、若由于乙方未能及时反映图纸问题而导致的签证或返工费 用，甲方不予认可，全部费用由乙方负责，工期不得顺延。4 .轴线、标高必须严格复核，确保无误。如出现轴线位置、标高等错误的，所造成的损失由 乙方承担。5 .严格按照乙方提交的经甲方、监理审核确认的总施工进度计划进行施工，每月25日前提交 当月计划完成情况和下月进度计划表给甲方。6 .施工过程中，应服从甲方、监理的管理，严格按照现行的施工规范、设计要求进行施工， 有疑问的应及时与甲方、监理现场代表或设计人员协商解决，如擅自进行施工出现质量问题的，对 造成的后果承担全部责任。7 .在本合同签订同时提交本项目管理人员配置情况表，并经甲方审核同意后方可

17、进驻现场进 行施工，项目经理及技术负责人于8:00-18： 00时在工地现场办公，并确保每周累计现场办公时间 不少于40小时，否则应当按2000元/次向甲方支付违约金；在施工过程中未经甲方同意，乙方不 得擅自更换项目经理及随意抽调项目管理人员，否则乙方应按工程造价的以承担违约责任。8 .乙方自行承担施工过程中的施工安全管理、现场保卫、夜间照明（含夜间施工照明）、施工 现场交通、环卫、施工噪音等各项管理工作，费用乙方自行负责，因管理不当造成的罚款，乙方自 行承担。9 .凡质量达不到相应施工规范及设计要求的，甲方、监理有权责令乙方返工，返工费用由乙 方负责，工期不顺延，并应当按2000元/次向甲方

18、支付违约金。若乙方拒绝返工或不及时返工，不 得进入下一道工序施工，逾期超过15日仍不返工的，甲方有权单方面解除本合同。10 .工程交付甲方之前，乙方承担所有已完工程的保护工作，在此期间发生损坏或已安装的配 件丢失，乙方负责修复或更换，重新安装丢失的配件，并自行承担相关费用，且应当按2000元/次 向甲方支付违约金。11 .乙方在每个工序完成后，必须及时清理现场的所有建筑垃圾、生活垃圾、临时设施、临时 道路，拆除后清理出施工现场。当甲方根据施工项目配套工程施工进度需要，要求乙方清理位于该 施工场地内的建筑垃圾、生活垃圾、临时设施、临时道路时，乙方应无条件配合。否则，甲方可自 行组织完成，所发生的

19、费用从乙方工程款项中双倍扣除；如由此造成甲方其它损失的，乙方应当赔 偿。12 .在施工过程乙方施工用水、用电及生活用水、用电费用，统一由乙方与相关部门对接处理。 民工宿舍只能提供照明、电扇、电视用电，其他用电一律禁止并接受甲方和监理的监督，如有违反 乙方应当按乙方元/人/次向甲方支付违约金。13 .乙方应严格按照国家规定执行农民工工资政策，如因乙方拖欠民工工资而给甲方造成经济 或名誉损失的，乙方应当按拖欠工资的塑向甲方支付违约金，甲方有权从应当支付给乙方的工程 款直接扣除。14 .隐蔽工程管线部分完成时，乙方需对管线进行标识和提交实际施工完成管线布置图。15 .乙方应当提交完整竣工资料8套给甲

20、方。十四、工程竣工验收和交付1 .工程竣工验收前应当经过顶验收，由甲乙双方、监理单位相关人员参加，对于预验收中发 现的问题，乙方应当在七天内，在监理单位的监督下完成整改后报三方复检。2 .乙方应当于工程具备竣工验收条件之后向甲方提交书面竣工验收申请报告，并提供完整的 竣工资料4套；甲方应当于收到乙方书面竣工验收申请报告后14日之内组织验收，并应当于28日 内完成验收。3 .若竣工验收合格的，甲方应在验收合格后14天内向乙方签发工程接收证书。甲方无正当理 由逾期不签发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已签发工程接收证书。4 .若竣工验收不合格的，乙方应当对不合格工程返工、修复或采取其他补

21、救措施，由此增加 的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提 交竣工验收申请报告，并按本条约定的程序重新进行验收。5 .工程未经验收或验收不合格，甲方擅自使用的，甲方应在占有工程后7天内向乙方签发工 程接收证书；甲方无正当理由逾期不签发工程接收证书的，自占有工程后第8天起视为甲方已签发 工程接收证书。6 .工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，并在工程接收证书中载明；因 甲方原因，在收到乙方提交的竣工验收申请报告42天内未能完成竣工验收，或完成竣工验收不予 签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期；工程未经竣工验收，甲

22、方擅自 使用的，以其使用占有工程之日为竣工日期。7.工程竣工经验收合格交付后7日内，乙方所有施工人员全部撤离施工现场前，现场建筑垃 圾和生活垃圾清理干净、临时设施、机械设备全部拆除完毕。否则，从第8天起，按延误工期计， 延误工期的违约金和赔偿金按本协议约定计算并在工程款中直接扣除。十五、质量保修1、工程质量保修期按照工程质量保修书的内容执行，自工程验收合格之日起计算。2、质保期内若出现质量问题，乙方应当在收到甲方提出的书面维修报告后3日内免费负责维 修，否则，甲方可以视为乙方同意甲方自行委托第三方进行维修，且承担甲方所支出的所有费用， 并同意甲方可以直接从乙方质保金中扣除维修费用。3、发生紧急

23、事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4、保修期内非甲方或人为原因造成的质量问题的保修费用由乙方承担。十六、工程款的结算与支付1 .结算方式：采取以下第1）种方式:1）本合同价款采用固定单价合同,合同价款不因合同履行期间的劳务、材料或其它影响合同 实施成本的事项发生价格变动而进行调整，乙方应当承担物价波动、施工组织和技术方案变化、气 候条件恶劣及其他意外困难（除设计变更、甲方工程量清单与图纸不符或漏项和不可抗力外）等风 险。2）本合同采取固定包干方式进行结算,即：当工程设计不发生变更，工程量不存在增减时， 工程结算价款按照本合同约定的工程总价款进行结算；当工程设计发生变

24、更，工程量存在增减时， 按实际发生且经双方确认的工程量，按照双方确认的单价进行结算；3）工程款结算金额以甲方财政审核部门的审核结果作为结算标准。2 .支付办法：1）按月支付。发包人收到承包人申报的月进度款申请材料，经审核确认后将进度款拨付给承 包人（拨付比例为已完成工程量总价的80%）；2）工程完工验收合格后，由承包人按实际完成的工程量编制结算书，交审计部门审核结算。审核完成后按审核价支付97% （含已支付的）；3）余款3%作为质量保证金。甲方于质保期届满，乙方提交返还质量保证金申请之日起14日内， 会同乙方对合同约定内容履行情况进行核实，在核实无异议且没有任何质量问题后14日内，将质 量保证

25、金全额无息返还给乙方。3 .支付方式：甲方将工程款汇至乙方指定的以下银行帐户：户名：广西万纵建设工程有限公司开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州河东支行帐号：4 .甲方在支付第一笔工程款后，乙方应当保证至少支付至同期民工人工费的80%,并向甲方 提供凭证，经甲方核实后，才支付第二笔工程款，否则，甲方可以拒付剩余工程款，工期不得顺延; 若出现乙方严重拖欠民工人工费的，甲方可单方面解除本合同。5 .若乙方存在本合同约定的违约情形，甲方可以拒付工程款，直至乙方改正为止，且工期不 得顺延，由此造成的一切损失由乙方承担。十七、其它约定在施工期间，甲乙双方的有关本项目的往来信函均应以书面形式送达对方，对

26、方不得以任何理 由拒绝签收，且应当在收到信函之日起7个工作日内予以回复，逾期不予以回复的，视为认可。十八、违约责任1 .甲乙双方应当按照本合同的约定严格履行，任何一方均不得无故单方面解除本合同，否则, 违约方应当向对方支付本合同总价款之20%的违约金。2 .甲方应当按照本合同约定的时间支付工程款，否则，自逾期之日起，应当按照未付款总金 额的每日万分之六标准向乙方支付违约金至实际支付之日止。3 .因乙方原因不能按本合同约定的工期内完工的，乙方应当按照本合同工程价款的每日万分 之六标准向甲方支付违约金至实际竣工日期止。逾期理_日仍不能竣工的，甲方可单方面解除本合 同，乙方应当向甲方支付本合同工程价

27、款之20%的违约金。甲方可以直接从应当支付给乙方的工程 价款中扣除违约金。4 .工程验收达不到合格标准，乙方进行整改的期限不得超过15天,工程如经整改仍无法达 到合格标准时，甲方可单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同工程总价款之20%的违约金。5 .甲方单方面解除本合同或本合同终止的，乙方除按照本合同的约定支付违约金外，乙方应 当收到甲方的解除合同通知书之日起10天内，无条件撤离施工现场；若乙方若逾期撤离，则自逾 期之日起，乙方应当按合同总价款的每日万分之六向甲方支付违约金至实际撤离之日止；对于乙方 已经完成的工程量，经甲乙双方及监理三方确认或相关第三方机构评估之后，甲方在工程全部竣工 并经

28、综合验收合格后结算并支付。若乙方拒绝撤离退场的，则甲方有权不经乙方同意自行处置乙方 在施工现场的物品，另外委托施工单位进行施工，由此而造成的所有损失由乙方承担。十九、送达条款1 .与本合同有关的任何通知、函件等文件以及法律文书的送达地址为本合同中双方注明的通 讯地址、电子邮箱。一方变更送达地址的，应当在变更之日起3日内书面通知对方，对方在收到变 更通知前，原送达地址仍为有效送达地址。2 .任何一方均有权采用邮寄送达或电子送达两种形式进行送达。采用邮寄送达的，应当通过 中国邮政快递进行送达，自快递发出之日起的第五日视为送达。采用电子送达的，应当通过本合同 注明的电子邮箱发出，自电子邮件成功发出之

29、日起的第二日视为送达。电子送达与邮寄送达具有同 等法律效力。二十、争议解决1 .双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，双方同意向工程所在地有管 辖权的人民法院提起诉讼。2 .双方通过诉讼解决争议的，违约方应当承担守约方因诉讼而支出的所有费用，包括但不限 于公告费、诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费及财产保全担保保险费等。1 .本合同未尽事宜，双方协商解决，并可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法 律效力。2 .本合同的所有附件及甲乙双方之间与本合同相关的通知、往来函件、确认书等文件均作为 本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。3 .乙方应当提供其营业执照副本及质资证书的复印件并盖章作为本合同的附件。4 .本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方签字并盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（发包方）：柳州市柳东新区社会事务局住所地（通信地址）：柳州市鱼峰区新柳大道89号A座法定代表人：电子邮箱：联系电话：乙方（承包方）：广西万纵建设工程有限公司住所地（通信地址）：广西融安县长安镇红卫村上屯436号桂北农产品电商园6栋2层1号铺法定代表人：电子邮箱：