2022年建设工程承包合同.docx

《2022年建设工程承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程承包合同.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建设工程承包合同 第一篇：建设工程承包合同 xxxxxx有限公司建设工程承包合同 发包方：生份证号码： 营业执照代码： 地址：电话： 法定代表人：职务： 承包商(乙方)：生份证号码： 地址：电话： 经上述双方经过友协商，在公允、公正、同等互利的原则下，对甲方新建厂的建设工程达成协议一样，详细内容如下： 一、 甲方将自己位于渝北区木耳镇石鞋村一社涵洞湾，交由乙方全 额垫资承包。 二、 工程围： 厂房根据打井下基圆柱钢管为160型壁厚3cm混泥土基础，屋架用48型钢管制作，刷两遍漆，壁厚不得小于2.5厘米。屋顶檩条采纳c型钢160x50x20厚。彩钢瓦运用426型蓝色国标瓦为84型单层含

2、隔热棉，墙板为单瓦90型376厚白色，墙板c型钢为120x40x20，不含任何室内装饰、塑钢窗3x2米，天窗的高度为600800，厂房地面混泥土1315公分。开挖土石方为4米宽安宝坎，厂房大门为4米宽，厂房平基在承包围之内新厂房与老厂房相结构，无墙板瓦，无柱头。无窗户。 三、 工程造价： 1、甲方厂房全部的工程正跨及负跨(含基建)以360元/m2(平方米)，包工包料承包给乙方。 四、付款方式： 1、从工程合同签订之日起甲方应支付6万元，工程竣工后5日之内甲方应付给乙方余款在一年之内接 清，得拖欠。 2、乙方向甲方供应全部工程的一般足额收据，并确保其真实有效。 五、工期： 1、双方约定全部工期为

3、60天，如有变动，以双方协商的工期为 准。 2、开工日期：双方约定的开工日期为月 如有变动，以双方协商的工期为准。 3、竣工日期：双方约定的工程竣工日期为 日，如有变动，双方协商的工期为准。 六、双方的权利与义务 第一条施工中必需以建设工程施工合同以及为准。 其次条 工程未阅历收，甲方提前或擅自动用没经过乙方同意，由 此发生的质量问题，由甲方负责。乙方概不付任何责任。 第三条 甲方供应乙方所学的水、电进场，水、电费由甲方担当， 乙方不担当任何费用。 第四条 乙方按工程所须要担供和修理非夜间施工运用的照明、看 守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和 人身损害，由乙方担当责任及所发

4、生的费用。并按施工现场的 要求，做防护工作，不影响甲方的正常生产。 七、质量与验收 乙方应仔细根据标准、规和设计要求施工，随时接受甲方及其委派人员的检验、为检查检验供应便利的条件。 八、平安及验收 1、乙方按设计及行业要求，实行严格的平安防护措施，保证建设施工的平安，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件。产生的费用及责任由乙方担当。 九、违约 1、甲方遵守此合同约定的内容，根据付款协议每月一号按时足额付款，拖延期限不得超过5天，超过5天视为违约。如有拖欠甲方

5、应赔偿乙方总金额20%的违约金。如甲方为结清工程款又不付余款，甲方以其位于*渝北区木耳镇石鞋村大石坝*锦臻锻造有限公司的厂房及办公楼及全部设备作为冲抵该工程款，甲方无任何干涉权利。乙方不支付甲方任何费用，甲方付款以一方收据为准，乙方不产生任何税收。如因甲方缘由造成的损失由甲方全权负责。 2、如有任何一方违反此合同条款约定，所产生的法律责任及经济责任，由违约方全权担当。 如因政策、自然灾难不行抗因素，导致工程部能按时竣工，双方应主动协商解决，均不担当违约责任。为完工程由第三方评估后，根据评估国家定额进行项目结算。 本协议壹仪两份，甲乙双方各壹份，自甲方签字盖章、乙方签字盖章之日起生效，具有同等法

6、律效力。如双方发生争议，由双方协商解决。如协商不成，交由工程所在地法院进行诉讼。 甲方： 营业执照代码： 法定代表人：生份证号码： 乙方签字：生份证号码： 其次篇：建设工程承包合同本 建设工程承包合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、同等、协商一样的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商一样达成如下协议： 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点：山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工， 至年月日结束。 2、如遇下列状况，工期作相应顺延。 施

7、工现场不符合平安施工； 设计围内重大设计变更； 人力不行抗拒的自然灾难而影响工程进度； 甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上状况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款 1、工程总价：人民币元整。 工程价款按实际施工建筑面积，实际施工面积待完工后，以甲乙双方实际验收的为准 2.甲方托付乙方完成承包围以外的工作，双方以现场市场价进行协商处理。 3如遇下列状况，合同总价作相应调整： 合同总价内经双方确认的暂估价改变； 在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它

8、费用的改变； 重大设计发生变更； 在施工中新增加了工程项目； 其它_。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积，同时向乙方支付工程总价20%，即人民币元整； 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项，即人民币元整； 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后，甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年，保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内支配验收工作，并告知乙方参与验收，乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的

9、实际施工面积，并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后，因甲方缘由未支配验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收，并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可运用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，根据国家标准进行验收；没有国家标准的，则根据行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。

10、在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为。 负责本工程的监督，主动协调施工协作关系。 负责对乙方进度、安装质量、平安爱护、综合管理的监督。 供应有利施工的现场条件。 审核工程安排进度表。 负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收。 按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规的要求。 施工中发觉问题刚好向甲方报告并提出解决方案。 编制施工组织方案，施工总

11、进度安排，材料进场安排，开竣工通知书等，刚好送甲方。 供应竣工验收技术资料，并打算竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参与竣工验收。竣工资料应满意甲方要求。 组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。 九、服务条款无。 十、违约责任 1、由于甲方缘由，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视中国教化总档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同

12、约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后，除不行抗力外，甲乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应刚好通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意。 3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同

13、项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿。 4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。 5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。 十二、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。 十三、其他条款 在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。 合同签定地： 十四、合同

14、本和效力 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正具有同等法律效力。 甲方： 地址： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 第三篇：建设工程承包合同 建设工程承包合同 工程发包方：李永生 工程承包方：马秀成 依照中华人民共和国合同法的规定，在遵守的基础上，为明确发包方与承包方的权利和义务，双方本着同等、互利、互惠的原则，经协商一样，订立本合同，以兹共同执行。 一、 工程概况： 工程名称：共青团农场4队、5队、8队滴灌首部彩钢板房 项目地点：共青团农场4队、5队、8队 工程内容：包工包料，5公分的一般彩钢板，塑钢窗1.5米x1.5米，

15、方钢厚度2个，工程合格。 二、 合同工期：7天 开工工期：2022年4月_日 竣工工期：2022年4月_日 三、 合同价款：建筑面积每平方米280元。 四、 工程款的结算方式：材料进工地付贰万元，工程完工后， 验收合格后，余款一次性付清。 五、 此合同签字后受法律爱护。 甲方：乙方：担保人: 2022年月日 第四篇：建设工程承包合同 发包方：_ 承包方：_ 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1工程名称：_ 2工程地点：_ 3工程面积：共计_平方米。 4承包内容：_ 5建筑安装工程造价：共计人民币_元。 6工程价款和费用的结算依据和付款方法：_ 7工程开工日期：_年_月_日

16、 8工程竣工日期：_年_月_日 9工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规和质量检验标准为依据。 10甲方主要义务： _ 11乙方主要义务：_ 12违约责任： 甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。 乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。 甲方未按约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。 工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

17、 因乙方缘由致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任。 13本合同附件：共_份。 14合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。 发包方：_ 法定代表人：_ _年_月_日 签订地点：_ 承包方：_ 法定代表人：_ _年_月_日 签订地点：_ 第五篇：建设工程承包合同本 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、同等、协商一样的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商一样达成

18、如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。 2、如遇下列状况，工期作相应顺延。 施工现场不符合平安施工； 设计围内重大设计变更； 人力不行抗拒的自然灾难而影响工程进度； 甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上状况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教化总档频道复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价：人民币元整。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向

19、乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内支配验收工作，并告知乙方参与验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方缘由未支配验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可运用。若未经乙方同意启用，将视为通

20、过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，根据国家标准进行验收；没有国家标准的，则根据行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为。 负责本工程的监督，主动协调施工协作关系。 负责对乙方进度、安装质量、平安爱护、综合管理的监督。 供应有利施工的现场条件。 审核工程安排进度表。 负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督

21、检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收。 按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规的要求。 施工中发觉问题刚好向甲方报告并提出解决方案。 编制施工组织方案，施工总进度安排，材料进场安排，开竣工通知书等，刚好送甲方。 供应竣工验收技术资料，并打算竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参与竣工验收。竣工资料应满意甲方要求。 组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。 十、违约责任 1、由于甲方缘由，使工程延期完成，

22、则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视中国教化总档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 十一、合同的变更及解除 1

23、、合同签订生效后，除不行抗力外，甲乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应刚好通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意。 3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿。 4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权

24、恳求乙方赐予相应的赔偿。 5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。 十二、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。 十三、其他条款 在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。 合同签定地：×× 十四、合同本和效力 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正具有同等法律效力。 甲方： 地址： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页