2023年-某项目某期景观绿化工程施工合同模板.docx
《2023年-某项目某期景观绿化工程施工合同模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年-某项目某期景观绿化工程施工合同模板.docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、合同编号(*本次项目*期景观绿化工程施工合同工程名称:工程地点:甲 方:乙 方:签订地点:签订日期:而乙方仍拒绝购买,则该种材料、设备、苗木改为甲方供货,费用按合同价格从合 同价款中扣除,并向乙方收取该材料、设备、苗木采购金额的违约金,由此造成的 工期延误由乙方负责。注:如招标文件中约定的甲定乙供材料均已明确品牌并由乙方在投标时自行报价,而非 以暂定价形式进入的,或本次招标无甲定乙供暂定价材料的,前述()()条可取消。2、甲方采购材料、设备、苗木()乙方应在图纸会审后天内编制甲供材料、设备、苗木供货计划,明确数量、 规格、到货时间,并报甲方审核,乙方不及时上报或上报材料数量、规格、到货时 间有
2、误,责任由乙方负责。由于设计变更引起的甲供材料、设备数量、规格的变化, 乙方应在收到变更通知后天内书面通知甲方。如乙方因不及时上报供货计划而造成 的工期延误,其工期责任由乙方负责。()结算时甲供材料、设备、苗木的核定用量按当地定额规定的消耗量计算, 若定额无相关规定,双方在现场作样板实测确定。()甲供材料、设备、苗木按甲方“实际采购价格”、“核定用量”计入合同 结算总价,仅计税金后(不计其他任何费用),按照“实际采购价格”、“核定用 量”计算所得价款退还给甲方。若乙方在工程中用量少于工程结算核定用量,甲方 不补偿节约的材料设备费用。属乙方超额订购或超额使用的,使用量大于核定用量, 则超出部分用
3、量由乙方承担,超出部分对应的材料、设备、苗木价款在工程结算款 中扣除。九、工程变更、工程设计变更乙方对原设计进行变更,须取得甲方书面批准。因擅自变更设计发生的费用和 由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误工期不予顺延。施工中甲方对原设计进行变更,应向乙方发出书面变更通知,乙方应无条件按 甲方书面的变更通知进行变更。应甲方要求的变更导致的费用增加和乙方的损失, 由甲方承担,延误的工期相应顺延。2、确定变更价款(1)设计变更只涉及工程量的变动,则增减工程量对应的单价为合同中已有的价格,工程量结算时按实际调整。(2)设计变更涉及新增本次项目,原合同中无适用的价格,则乙方在收到相关变 更工程联系单后
4、天内,向甲方提出确定新增本次项目单价的报告,若合同中有相 似与新增本次项目的价格,则参照类似价格确定新增本次项目单价;若合同中无类 似价格,则双方协商确定。工程量结算时按实际调整。十、竣工验收及结算1、竣工验收()乙方在完成合同约定的所有施工合适的内容后,在甲方规定的时间内撤除全部 施工人员、机械设备和剩余材料(除工程收尾所需的以外),并将所有承包范围内 工程清理干净,如乙方不能及时拆除或清理,造成的费用均由乙方承担。()绿化验收标准(验收时间和存活率)。()承包人在负责完成从植物初始种植到缺陷责任期终止这段时间内的养护和 管理管控工作,向监理工程师提示绿化工程的竣工验收报告。()承包人责任期
5、终止之后的验收:所有栽植的树木和花草期栽植的位置、规 格应符合图纸的要求其存活率为。()其他工程验收标准按现行国家规范及行业标准。、竣工结算()工程量计量:各专业工程的计量应以图纸及有效的设计变更联系单为依据, 对苗木实际成活数是否符合设计要求进行复核,经验收符合后若实际数量小于设计 要求则按实际数量计算,若超过设计要求数量,超过部分不予计量。植物丢失、损 坏或枯死的树木和花草不得重复计量,为使植物成活而进行的所有换土不单独计量 (已视其进入各本次项目单价之中)。()主体工程通过竣工验收后天内,乙方应按本合同第六条约定的固定价款调整 方式和本条本款第()项约定的工程量计量方式方法计算结算价款,
6、并将有乙方盖 章、法人代表签字、并有概预算编制人员盖章的结算报告及完整、有效的结算资料 提交给甲方。()甲方自收到完整、有效的结算资料之日起天内完成内部审核,并将乙方提交 的全部结算资料移交给具有相应审价资质的中介机构依据其审价程序进行建设工程 审价,并按期向甲方、乙方提交工程竣工结算审核报告。甲乙双方对中介机构提交 的工程竣工结算审核报告无异议的,应共同进行书面确认,则经双方确认的结算审 核报告审定价款为工程结算总价款;若双方对中介机构提交的工程竣工结算审核报 告有异议且经协商仍达不成一致意见,则按照合同争议方式处理。()审价服务收费中的基本费由甲方承担,核减超过送审造价的及核增而收取 的追
7、加费用由乙方承担,甲方从应付工程价款中扣除。()竣工结算价款书面确认后天,乙方提供已经收款明细表,会同甲方对已经支 付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认,多退少补;保留作为 工程质量保修金后,付清剩余的工程结算价款。十一、争议与违约责任:、违约()工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程承包 总金额的0向甲方支付违约金,并承担因此给造成的一切损失;如甲方原因造成工 期延误,经监理公司和甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。()质量:如因乙方原因引起工程质量不合格,未通过相关验收,乙方必须立即 整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证
8、金等额的违约金, 如因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。、争议()双方约定,在合同履行过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成提交 工程所在地人民法院诉讼解决。()对于不存在争议的部分,双方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。十二、保险乙方承诺:为一切进入本合同工程施工现场的管理管控人员、施工人员办理意 外伤害保险。十三、担保()乙方向甲方提供履约担保,担保方式为:履约保证金,保证金数额为合同 总价的口。履约保证金的比例为:进度,质量,安全生产,文明施工。()履约保证金在工程通过竣工验收后个工作日退还给乙方,不计利息。如合 同履行过程中乙方
9、违约的,则甲方只负责向乙方退还扣除乙方相应违约行为应支付 的违约金后的余额,如履约保证金不足以支付违约金的,甲方还有权就不足部分向 乙方追索。十四、合同份数合同一式捌份,甲方执肆份,乙方执肆份,十五、补充条款、乙方在施工过程中不得转包,局部工程、特殊工程转包时其合适的内容及单位应 在投标书中说明,分包单位不得越级分包和再次转包,乙方对分包单位的工程质量、 造价、安全、工期负全部责任。、工程质量:乙方实施的工程在每月甲方组织由监理公司参加的月度综合检查质量 评定,必须达到国家规定的合格标准且达到合同要求。乙方承诺:对月度综合检查 的质量评定和分部分项工程、单位工程的质量评定,按甲方工程管理管控月
10、度评 定工作规程和工程质量验收评定工作规程(见附件)实行奖罚。、合同附件:附件:工程质量保修协议书附件:廉洁合作协议附件:关于变更、签证办理的协议附件:工程管理管控月度评定工作规程附件:工程质量验收评定工作规程附件工程质量保修书甲方(全称):乙方(全称):为保证 工程在合理使用期限正常使用,甲方、乙方经协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照 有关管理管控规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和合适的内容、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理管控规定和双方 约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。、凡属于乙方原因造成的各部位的质量相
11、关问题或其他缺陷,及由此维修造 成甲方和业主的全部损失,均属于乙方保修责任范围;不属于乙方责任,但是经 由双方协商由乙方施工的,乙方应配合维修,费用由责任方承担。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理管控条例及有关规定,约定本工程的质量 保修期以工程通过竣工验收之日起,保修期限为:贰年。三、质量保修责任、属于保修范围和合适的内容的本次项目,乙方应在接到保修通知之日后小时 内派人修理。、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好 或经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格,所有 修复费用及赔偿费用及甲方加收管理管控费(修复及赔偿费的%)可以从甲方支
12、付乙 方的任何款项中扣除(不需要乙方书面确认),但不等于解除乙方应负的任何责任。、绿化种植工程在保修期内应达到级养护标准。、保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换, 质量保修完成后,由甲方组织验收。、保修期内因乙方工程质量而保修的,相应保修期从修复之日起计算,时间顺延。 四、质量保修金的支付工程质量保修金为施工合同价款的填比例,不小于本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金额为: I 1元(人民币 大写:I I)。质量保修金银行利率不计。五、质量保修金的返还如保管期间工程无重大质量缺陷或者乙方已经完好地履行了各项保修义务, 则分两次退还:保修一年后退还填比例,但不
13、超过保修金总额的;剩余的质量 保修金在二年保修期满后结清。(每次支付时扣除相应时段我公司垫付应由乙方 承担的维修费用)。本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲方、乙方双方共同签署。甲方(公章):法定代表人(签字或盖章):年 月曰乙方(公章):法定代表人(签字或盖章):年 月 日附件:廉洁合作协议为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程高效优质,保证建设资金的安全 和有效使用以及投资效益,工程发包人(以下简称“甲方”)与承包人 (以下简称“乙方”),特订立如下协议。、甲乙双方的权利和义务()严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。()严格执行施工的合同文件,自觉按合同办
14、事。()双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密 和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理管控规章 制度。()建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示脾,公布举报电话,监督 并认真查处违法违纪行为。0发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利 和义务。()发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议 给予处理并要求告知处理结果的权利。、甲方的义务()甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得 在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。0甲方工作人员不得参加乙
15、方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提 供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。()甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配 偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。、乙方义务()乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。()乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的 任何费用。()乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。0乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品 等。、违约责任()甲方及其工作人员违反本廉政合同第一、二条,按管理管控权限,依据有关 规定给予
16、党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙 方单位造成经济损失的,应予以赔偿。()乙方及其工作人员违反本廉政合同第一、三条,按管理管控权限,依据有关 规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节 严重的,甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程监 理市场的处罚。、双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由 甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合 同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程本次项目竣工验收后止。、本
17、合同作为施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力,经合同双方 签署立即生效。、本合同作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签署。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章):授权代理人:(职务)授权代理人:(职务)(签字)(签字)地址:地址:电话:甲方监督单位:(盖章) 日期: 年 月 日电话:乙方监督单位:(盖章)日期: 年 月 日*本次项目*期景观绿化工程施工合同协议书L(以下简称甲方) (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本次项
18、目园林绿化工程事项协商一致,同意订立本合同,达成协议如下: 一、本次项目概况: 、本次项目名称:、本次项目地址:、本次项目规模:绿化面积约 万2、现场施工条件:施工用水、用电已接通,现场施工其它条件已全部具备。、资金来源:甲方自筹、设计单位:、监理单位:二、本合同施工范围:本次项目园区施工图纸范围内的绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明相关系统等。三、合同工期:开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天四、质量标准:五、合同价款附件:关于变更、签证办理的协议(一)甲方发出的变更、签证通知单,应加盖甲方指定的印章,否则乙方可以 不接受;乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单,应
19、加盖乙方指定的印章, 如果没有乙方指定的印章,甲方将不予结算费用。(二)甲、乙双方指定的有效印章式样如下:(甲方印章式样)(乙方印章式样)(三)合同履约中,甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议的标 准表格(签约时另附),否则甲方可以不予审核费用,乙方可以不予接受。(四)甲、乙方均应对变更、签证通知单分专业连续编号、妥善保存;甲、乙 双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录,交付对方单据时应要求对方签收, 接受方不得拒签。(五)当变更、签证的工作合适的内容完成之后,乙方要及时督促监理和甲方 现场工程师在完工日内签字确认,否则甲方可以不予审核费用。对于隐蔽工程和事 后无法计算工程量的变更
20、和签证,必须在覆盖或拆除前,会同监理、甲方现场工程 师、成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判,否则甲方可以不计价款。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章):授权代理人:(职务)授权代理人:(职务)(签字)(签字)附件:工程管理管控月度评定工作规程一、目的:通过对现场工程质量、安全生产、文明施工、工程进度等方面检查评定,找出 工程管理管控上的薄弱环节,采取预防措施和整改措施,确保工程质量与进度满足 客户相关需求。二、适用范围:适用公司所有开发的在建本次项目。三、职责:、工程质量管理管控部负责指导、督促月度评定工作,本次项目工程部具体实 施在建本次项目的
21、检查与评定;、原则上从单体开工到建设竣工验收,每月检查评定一次(包含每季度一次对 口检查),结果报本部及本次项目总经理、稽核部、财务部。、评定结果与施工合同的质量、进度要求对照,作为对施工方(包括总包、分 包单位)的月度付款依据。、工程质量分是监理公司工作质量考评和服务费支付依据。四、工作程序:、评定小组:本部工程质量管理管控负责人为评定小组组长,本次项目工程部 经理、监理公司本次项目总监(或总监代表)为副组长,组员为各施工单位本次项 目经理(或其委托人)、工程部工程师、监理工程师若干人组成,依据工程规模大小 可分为若干组检查。、日期安排:原则上每月下旬一天内完成检查评定。、评定合适的内容和权
22、重:合适的内容分工程质量、安全生产、文明施工、工 程进度、新工艺采用五个方面;对应权重分别为、;具体合适的内容和标准见月 度综合考评评分表。、检查方式方法:()对所受检本次项目的工程质量,采取在当月完成工程量中随机取样;一个承 包方抽检分项(检验批)不少于三个,检测点不小于个,其它合适的内容均应全面 检查。()工程部人员读数记录,监理人员实地检查、测量,承包方旁站、验证。、判别标准:受控本次项目实得分与应得分的百分数作为检查得分,得分小于 分,通告批评;得分大于分通报表扬;奖罚同第五款最高条款。五、评定奖罚:、合同要求为优良时:综合得分二分,并在工程质量分中主控本次项目全部符 合要求;一般本次
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 项目 景观 绿化 工程施工 合同 模板
限制150内