建设工程勘察合同.docx

《建设工程勘察合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程勘察合同篇一：建设工程勘察合同范本 建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 工 程 名 称: 工 程 地 点：合 同 编 号：（由勘察人编写） 勘察证书等级： 发 包 人： 唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司 勘 察 人： 签 定 日 期： 年月日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人： 唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司 勘察人： 发包人托付勘察人担当任务。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人，勘察人协商一样，签定本合同，共同遵守。 第一条：工程概况

2、1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务托付书、日期： 年 月 日 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求： 1.6承接方式： 投 标 1.7预料勘察工作量： 其次条：发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责 2.1供应本工程批准文件（复印件），遗迹用地（附红线范围），施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）

3、及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责， 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料勘察报告十份。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1 本工程的勘察工作定于 年 月日开工， 年 月 日提交勘察成果资料。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式。 4.2.1 本工程勘察费用单价为：元/米 。勘察工

4、作为固定单价合同，按实际完成并经双方确认的工作量结算。 4.2.2 本工程勘察费预算为 元（大写）： 元整。勘察任务完成，提交勘察成果资料，双方确认后30天内发包人一次付清全部勘察费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2发包人应刚好为勘察人供应勘察现场的基本工作条件并解 决勘察现场出现的问题。 5.1.3发包人为勘察人的工作人员供应水电源，水电费用由勘察人自行担当。 5.1.4发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）、专利

5、技术和合理化建议等，未经勘察人同意，发包人不得向第三人转让或用于本合同外的项目。 5.1.5协作勘察人进行隐藏工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认。 5.1.6合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2 由于勘察人供应的勘测成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人

6、除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 101 %。 5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人审核。 5.2.4 勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工 作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6 若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，勘察人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对

7、从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.2.7.勘察人刚好组织发包人、监理方对隐藏工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认，未经发包人、监理方确认发包人有权拒付工程款。 5.2.8 合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 第六条：违约责任 6.1 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.2 由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.3 由于勘察人缘由造成勘察成果质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当。 第七条：本合同未尽事宜，经发包人与

8、勘察人协商一样，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其他约定事项： 无 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(二) 种方式解决 （一）提交 仲裁委员会仲裁； 篇二：建设工程勘察合同(范本) GF-2000-0203 建设工程勘察合同 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由勘察人编填） 勘察证书等级： 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 建设工程勘察合同 发包人: 勘察人: 发包人托付勘察人担当 岩土工程勘察任务。 依据<中华人民共和国合同法>及

9、国家有关法规规定，结合本工程的详细情 况，为明确责任、协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务托付文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满意施工图设计须要，技术要 1.6承接方式： 1.7预料勘察主要工作量：按业主供应的钻孔布置平面图实施取样；试验孔 XX个钻孔，一般鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XXXXM; 一般鉴别孔孔深XXXXM，依据现场实际深度调整，但全部孔深不得小于XXM；同时必需达到国标取样的要求。 其次条 发

10、包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。 2.5发包人不能向勘察人供应上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以协作。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份 发包人要

11、求增加的份数另行收费。 求根据国标和 X X 地方标准要求和勘察组织设计执行 。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于月 日起先，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。 4.2收费标准及付费方式 本工程勘察费总包干价为元整（￥元）

12、 ，固定包干内含税（供应甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付 / 元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后 日内支付合同固定总包干价中的 ，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。（基础验收支付10%不行更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章） 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，

13、没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方担当）问题。 5.1.4负责组织勘察成果资料审查。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格。若

14、勘察人无力补充完善，需托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员 一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补

15、充协议中勘察人应负的其它责任。 5.2.7 在工程建设过程中按国家规定勘查人应参加基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺当通过图审。 第六条 违约责任 6.1由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质状况不符，不能满意技术要求时，其勘察返工费用由勘察人担当，并担当因此给甲方造成的损失。 6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付/元的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付 /元的勘察费。 6.3由于勘察人缘由

16、未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。 第七条 本合同发生争议，发包人、勘察人应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第八条 其它约定事项：1.勘察人应重视平安工作，因勘察人缘由造成的平安事故，由勘察人负责；2.勘察人供应的勘察报告，需有勘察人的报告专用章； 3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；4.每次付款前，勘察人需供应与

17、所付款等额的正规发票。 第九条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。 发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：（签字） 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字） 托付代理人：(签字) 居处： 电话： 开 户 银行： 开 户 银行： 银 行 帐号： 银 行 帐号： 签 订 时间:签 订 时间: 篇三：建设工程勘察合同范本 建设工程 勘察合同 工程名称： 合同编号： 工程地

18、点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址： 建设工程勘察合同 发包人（甲方）： 勘察人（乙方）： 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，结合工程的详细状况，甲、乙双方本着同等、自愿、公允、诚信的原则，经友好协商，就甲方托付乙方担当工程的地质勘察事宜达成一样看法，特签订本合同，以资信守。 第一条 合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1 中华人民共和国合同法 1.2 中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 其次条 勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一） 2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范

19、，如岩土工程勘察规范（GB 500212001） (2022年版)、高层建筑岩土工程勘察规程（JGJ 73-2004）等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如贵州建筑岩土工程技术规范（DB2246-2004）等等） 第三条 勘察工程概况 3.1 工程名称： 3.2工程地点： 3.3工程规模： 第四条勘察内容、深度及质量限制 4.1 勘察内容： 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 依据岩土工工程勘察规范、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、 取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制

20、工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特别地质状况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾难如岩溶地形、滑坡、危岩与倒塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特别岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震平安性进行勘察与评价，并供应安评报告。 4.2 承包方式： 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包平安文明、包工期、包市场风险

21、、包验收合格、包税金的方式承包。 4.3工程质量标准： 乙方提交的勘察成果必需满意如下深度要求，且需经甲方书面认可方可付款，否则甲方有权拒绝付款； 4.3.1勘察成果应符合国家、地方的相关勘察标准和要求，能照实反映勘察内容的真实状况； 4.3.2 勘察成果应能完全反映甲方所确认的如下技术要求（详见附件一地质勘察任务书）： 查明本工程范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特征，分析和评价地层的稳定性、匀称性。 查明不良地质现象对场地稳定性有无干脆危害和潜在威逼，划分对建筑有利、不利和危急的地段，并对场地地层进行综合的工程地质评价。 探明地下水埋藏条件类型、水质的腐蚀性和地下水改变幅度，要明确地下水

22、设计水位标高与设防水位标高。 拟建工程场地或旁边存在对平安有影响的不良地质时，应进行分析评估和勘探。 供应下列图表：钻孔平面布置图、工程地质剖面图、地质柱状图、试验成果表。 本工程严格执行现行国家规范岩土工程勘察规范。 钻孔的布设及勘探要求以发包方供应的勘探孔平面布置图及设计工作联系单为依据。 4.3.3 对超限项目，尚应供应场地地震特性与参数，场地地震波不少于3 组，与场地地震特性具有统计相符性的自然地震波不少于5组。 4.3.4 乙方供应的上述成果应包含在场地岩土工程勘察报告、场地地震平安性评价报告中并报有关审查机构审查合格。 4.4 质量限制 为保证勘察的质量，乙方应将勘察支配和进度限制

23、如下： 4.4.1 乙方应委派工程负责人，进行现场踏勘，分析和评估现场环境，确定勘察手段、勘察工作量、编制工程预算。 4.4.2 询问甲方及有关顾问，就地质勘察任务书中的相关问题与甲方沟通，以了解甲方对工程地勘工作的技术要求，提出勘察纲要或勘察组织设计。 4.4.3 地质勘察过程中，刚好与甲方沟通协调，提出增减工程量和修改勘察工作的看法并就相关变更事项进行确认。 4.4.4确定地质勘察周期支配，列明初步勘察、深化勘察和最终勘察施工图的完成时间（勘察周期为常规支配，可依据甲方工程开发的须要，作适当调整） 4.5 合同工期 本工程的开工日期为，详细开工日期以甲方下发的开工令为准。 合同总工期个日历

24、天，乙方须要在该期限内完成合同约定的全部工作，并将 第五条 甲方应向乙方提交的资料及文件清单 第六条 乙方应向甲方交付的勘察成果及文件清单 第七条 勘察费及付款方式（计价方式依据详细状况调整） 全部设备退场。因甲方缘由导致工期延误则工期顺延。 7.1本合同勘察费采纳以下计费方式： 按钻探单价计，以实际完成的工程量进行结算。钻探单价为：综合单价元/米（包含税金和勘察办证费用、管线探测费用、测量孔位费用、施工占用场地赔偿金，综合考虑不同深度，限制孔和一般性孔，外业和内业作业，验槽服务等），工程量暂定米，暂定合同总价为，完工后按实结算。 以预算包干的方式计取收费，本工程勘察费总额为，总价包干，除另有

25、约定外结算时不予调整。 7.2 上述已经包含但不限于 完成本工程全部的材料费、人工费、机械费、机械进退场费、机械安拆费、移机、成孔、入岩增加费、施工水电费、出报告的各项费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、技术措施费（包括特别地质、雨季及异样气候施工措施费等）、管理费、文明平安施工措施费、临时设施费及其它措施费、税管费、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必需支付的与本工程相关的其他费用，不论实际费用有无发生，不论各项费用有无涨落亦无论现场状况如何，均不再调整 ，不因市场价格、材料机械费上涨、土层类型、政府税费的改变等任何因素作任何调整，除双方另有约定之外，甲方不再支付任

26、何勘察费用。 7.3 勘察费支付进度详见下表。(支付方式由报审部门依据项目详细情 7.4 甲方在支付以上款项五日前，乙方应向甲方供应中华人民共和国地区合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款。 第八条 成果验收 8.1乙方提交的报告、勘察成果，技术资料需经甲方书面审核验收。 8.2甲方收到乙方交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕（包括对勘察成果的报审完成），应提出审查看法或出具检查验收证明。 8.3 甲方若需在本合同约定的工作量以外托付乙方完成肯定工作量，应以正式书面形式将详细工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。若无甲方正式书面托付而进行的工作量，甲方不予结算。 第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页