2023年最新重庆市商品买卖合同(十七篇).docx

《2023年最新重庆市商品买卖合同(十七篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新重庆市商品买卖合同(十七篇).docx（77页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新重庆市商品买卖合同(十七篇) 在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情须要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧。下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 重庆市商品买卖合同篇一 注册地址 邮编_ 营业执照号码 资质证书号码_ 法定代表人 联系电话 _ 托付代理人 联系电话 _ 托付代理机构 资质证书号码 注册地址 邮编_ _ 法定代表人 联系电话 _ _ 乙方(买方) 国籍 _ _ 通讯地址 _ 邮编 联系电话 _ 国籍 _ 地址 邮编 联系电话 _ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法

2、律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房订立本合同： 第一条 本商品房土地运用权状况及项目名称。 本商品房项目的土地运用权为方式取得，并依法进行了土地运用权登记，取得房地产权证，证书号为_。 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地运用年限至_年_月_日止(其中住宅用地运用年限为_年，非住宅用地运用年限为_年)。 本商品房项目_。建设工程规划许可证号为_,施工许可证号为_。 其次条 本商品房销售依据。 甲方销售的商品房为下列第 项： 1、现房。房地产权证号：_。 2、预售商品房。商品房预售(预租)许可证号：_，预售商品房批准机关：_。 第三条 乙方所购商品房的基本状况

3、。 第四条 计价方式与价款。 甲方与乙方约定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1、按套内建筑面积计算，该商品房总成交金额为_元整，大写：_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2、按套( 单元 )计算，该商品房总价款为_元整，大写：_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 第五条 付款方式及期限。 本项目商品房预售资金监管银行为_。 乙方按下列第_种方式按期付款： 1、一次性付款：_ 2、分期付款:_ 3、按揭付款:_ 第六条 交房期限及交付条件。 属现售商品房的,甲方应当在_年_月_日前,将商品房交付乙方运用。 属预售商品房的,甲方应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已进行

4、竣工验收备案登记的商品房交付乙方运用。 如遇下列特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期： 第七条 交房手续的办理。 商品房达到交付运用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时，甲方应当出示商品房竣工验收备案登记证，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，甲方还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方担当。 由于乙方缘由，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理： 第八条 乙方逾期付款的违约责任。 乙方如未按本合同规定的时间付款,按逾期时间，按下列方式处理(不作累加)：

5、1、逾期在_日之内(含此日)，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_的违约金，合同接着履行; 2、逾期超过_日后(含此日)，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。乙方情愿接着履行合同的，经甲方同意，合同接着履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 第九条 甲方逾期交

6、房的违约责任。 除本合同第六条规定的特别状况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方运用，按逾期时间，按下列方式处理(不作累加)： 1、逾期不超过_日，自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之_的违约金，合同接着履行; 2、逾期超过_日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起_日内退还全部已付款,并按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方要求接着履行合同的,合同接着履行,自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于上款中的比

7、率)的违约金。 第十条 面积确认及面积差异处理。 依据当事人选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。在房屋交付时,房屋建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,照实测面积与合同约定面积有差异的,除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理： 1、合同约定房屋总面积与实测面积误差在3%以内(含3%)的,据实结算,多退少补。 2、合同约定房屋总面积与实测面积误差超过3%的,乙方有权退房。 乙方退房的，甲方应在乙方提出退房之日起30日内，将已收房款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。乙方不退房的，实测面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%

8、以内(含3%)的，房屋差价由乙方补足;超出3%部分的房屋差价由甲方担当，产权归乙方。实测面积小于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)的，房屋差价由甲方据实返还乙方;超出3%部分的房屋差价由甲方双倍返还乙方。 实测面积-约定面积 面积误差比= 100% 约定面积 经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方不解除合同的，应当签订补充协议。 第十一条 甲方关于房屋产权状况的承诺。 甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方缘由，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方担当全部责任。 若出售的商品房设有他项权利的，甲方应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面

9、形式公示和明确告知乙方。 第十二条 规划、设计变更的约定。 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购商品房质量、运用功能或运用环境的,甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容书面通知乙方： (1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; 甲方未在本合同约定时限内通知乙方的，乙方有权退房。 乙方应当在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。15日内未作书面答复的，视同接受变更。 乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。 乙方不退房的，应当与甲

10、方另行签订补充协议。如双方在30日内未能达成补充协议的，双方同意解除本合同，并按上款退房的约定处理。 第十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。 甲方交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方根据下述第_种方式处理： 1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。 第十四条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。 本项目物业管理用房为_m,位于_幢_单元_房号2 _,轴线范围_。 甲方承诺与该商品房干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件： 1、于_年_月_日前通水; 2、于_年_月_日前通电; 3、于_年_月_日前通

11、气; 假如在规定日期内未达到运用条件，双方同意按以下方式处理： 第十五条 关于合同登记和产权登记的约定。 现售商品房的，自本合同签定之日起30日内，向所在地的区县(市)房地产交易管理部门申请办理合同登记备案和房地产权证。 预售商品房的，自本合同签定之日起10日内向所在地的区县(市)房地产交易管理部门申请办理合同登记备案;在商品房交付运用后60日内，应办理房地产权证。 办理合同登记备案和房地产权证，由到房地产交易管理部门办理。如由单方办理的，另一方应予以无条件协作。 如因甲方的责任，致使乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第_项处理： 1、乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日

12、起30日内将乙方已付房价款退还给乙方，并按已付房价款总额，依照人民银行同期贷款利率向乙方赔偿损失。 2、乙方不退房的从逾期之日起，甲方按已付房价款总额，依照人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。 第十六条 保修责任。 乙方购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件。甲方自商品住宅交付运用之日起，根据住宅质量保证书承诺的保修范围和保修期限担当相应的保修责任。 乙方购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 因不行抗力或者非甲方缘由造成破坏，甲方不担当责任，但可帮助修理，修理费用由乙方担当。 第十七条 附则。 该商品房所在楼宇的屋

13、面运用权、外墙面运用权、楼宇的命名权按有关规定执行。 乙方在运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和设计用途。除本合同及其附件另有规定者外,乙方在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部分和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。甲方不得擅自变更本项目根据规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途，如甲方随意变更公共建筑和共有设施用途，应根据国家有关规定担当法律责任。 乙方同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即将房屋交甲方在前期物业管理服务合同中托付的物管企业统一进行管理并遵守房屋运用公约。乙方应根据国家和我市有关规定缴纳物业专项

14、修理资金。 第十八条 争议解决方式。 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_种方式解决： 1、申请重庆仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 第十九条 合同效力。 本合同自双方签订之日起生效。未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同连同附件共_页，一式_份，其中甲方、乙方双方各持一份、合同登记机关一份。 甲方(签章)： 乙方(签章)： ： ： ： ： (签章) (签章) 年 月 日 签于 附件一：房屋分层分户户型平面图 附件二：公用房屋分摊建筑面积构成说明 附件三：装饰、设备标准 1. 外墙： 2. 内墙

15、： 3. 顶棚： 4. 地面： 5. 门窗： 6. 厨房： 7. 卫生间： 8. 阳台： 9. 电梯： 10. 电表(安): 11. 其他： 甲方：乙方：日期： 重庆市商品买卖合同篇二 合同编号：_ 甲方(卖方)：_ 注册地址：_ 邮编：_ 营业执照号码：_ 资质证书号码：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ 托付代理机构：_ 资质证书号码：_ 注册地址：_ 邮编：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 乙方(买方)：_ ：_ 国籍：_ 通讯地址：_ 邮编：_ 联系电话：_ ：_ 国籍：_ 地址：_ 邮编：_ 联系电话：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产

16、管理法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房订立本合同： 第一条 本商品房土地运用权状况及项目名称 本商品房项目的土地运用权为方式取得，并依法进行了土地运用权登记，取得房地产权证，证书号为_该地块土地面积为_，规划用途为_，土地运用年限至_ 年_月_日止(其中住宅用地运用年限为_年，非住宅用地运用年限为_年)。本商品房项目 _。建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。 其次条 本商品房销售依据 甲方销售的商品房为下列第_项： 1.现房。房地产权证号：_。 2.预售商品房。商品房预售(预租)许可证号：_，预售商品房批准机关：_。 第三条 乙方所购商品房

17、的基本状况 座落：_区县(市)镇_路_街、巷_号_幢_号;总层数_;单元_;所在层次_;房号_; 结构_(按说明填写); 户型_(按说明填写); 用途_(按说明填写); 建筑面积(m2)_; 套内单价_(元/m2); 轴线范围_。 说明： 1.该商品房户型图见本合同附件一; 2.有关房屋公共部位与公用分摊面积构成说明见附件二; 3.该商品房阳台是封闭式非封闭式; 4.该房屋形态是平层错层跃层退台式花园洋房; 5.结构分类：钢结构钢筋混凝土混合结构砖木结构其他结构; 6.户型分类：单间单间配套一室一厅二室一厅二室二厅三室一厅三室二厅三室三厅四室一厅四室二厅四室三厅五室以上; 7.用途分类：住宅类

18、：经济适用房一般成套住宅独立别墅联排别墅高档公寓;非住宅类：办公用房摊位门面商场车位仓储用房工业用房其他用房。 第四条 计价方式与价款 甲方与乙方约定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1.按套内建筑面积计算，该商品房总成交金额为_元整，大写：_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2.按套(单元)计算，该商品房总价款为_元整，大写：_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 第五条 付款方式及期限 本项目商品房预售资金监管银行为_。乙方按下列第_种方式按期付款： 1.一次性付款：_ 2.分期付款：_ 3.按揭付款：_ 第六条 交房期限及交付条件 属现售商品房的，甲方应当在_年_月_日前，将商品房交付

19、乙方运用。属预售商品房的，甲方应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已进行竣工验收备案登记的商品房交付乙方运用。 如遇下列特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期： 1.遭受不行抗力，且甲方在发生之日起_日内告知乙方的。 第七条 交房手续的办理 商品房达到交付运用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时，甲方应当出示商品房竣工验收备案登记证，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，甲方还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方担当。 由于乙方缘由，未

20、能按期交付的，双方同意按以下方式处理： 第八条 乙方逾期付款的违约责任 乙方如未按本合同规定的时间付款，按逾期时间，按下列方式处理(不作累加)： 1.逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_的违约金，合同接着履行; 2.逾期超过_日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。乙方情愿接着履行合同的，经甲方同意，合同接着履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第五

21、条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。甲方逾期交房的违约责任。 第九条 甲方逾期交房的违约责任 除本合同第六条规定的特别状况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方运用，按逾期时间，按下列方式处理(不作累加)： 1.逾期不超过_日，自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之_的违约金，合同接着履行; 2.逾期超过_日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起_日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方要求接着履

22、行合同的，合同接着履行，自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。 第十条 面积确认及面积差异处理 依据当事人选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。在房屋交付时，房屋建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准，照实测面积与合同约定面积有差异的，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理： 1.合同约定房屋总面积与实测面积误差在3%以内(含3%)的，据实结算，多退少补。 2.合同约定房屋总面积与实测面积误差超过3%的，乙方有权退房。乙方退房的，甲

23、方应在乙方提出退房之日起30日内，将已收房款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。乙方不退房的，实测面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)的，房屋差价由乙方补足;超出3%部分的房屋差价由甲方担当，产权归乙方。实测面积小于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)的，房屋差价由甲方据实返还乙方;超出3%部分的房屋差价由甲方双倍返还乙方。 实测面积 - 约定面积 100% 面积误差比= 约定面积 经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方不解除合同的，应当签订补充协议。 第十一条 甲方关于房屋产权状况的承诺 甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方缘由，造成

24、该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方担当全部责任。若出售的商品房设有他项权利的，甲方应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知乙方。 第十二条 规划、设计变更的约定 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购商品房质量、运用功能或运用环境的，甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容书面通知乙方： 1.该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; 甲方未在本合同约定时限内通知乙方的，乙方有权退房。 乙方应当在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。15日内未作书面答复的，视同接受变更。 乙方退房的，甲方须在乙方提出退房书

25、面要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。 乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。 如双方在30日内未能达成补充协议的，双方同意解除本合同，并按上款退房的约定处理。 第十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任 甲方交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方根据下述第_种方式处理： 1.甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。 第十四条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 本项目物业管理用房为_m2，位于_幢_单元_房号_，轴线范围_。 甲方承诺与该商品房干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达

26、到运用条件： 1.于_年_月_日前通水; 2.于_年_月_日前通电; 3.于_年_月_日前通气; 假如在规定日期内未达到运用条件，双方同意按以下方式处理： 第十五条 关于合同登记和产权登记的约定 现售商品房的，自本合同签订之日起30日内，向所在地的区县(市)房地产交易管理部门申请办理合同登记备案和房地产权证。 预售商品房的，自本合同签订之日起10日内向所在地的区县(市)房地产交易管理部门申请办理合同登记备案;在商品房交付运用后60日内，应办理房地产权证。 办理合同登记备案和房地产权证，由到房地产交易管理部门办理。如由单方办理的，另一方应予以无条件协作。 如因甲方的责任，致使乙方不能在规定期限内

27、取得房地产权属证书的，双方同意按下列第_项处理： 1.乙方退房，甲方在乙方提出退房书面要求之日起30日内将乙方已付房价款退还给乙方，并按已付房价款总额，依照人民银行同期贷款利率向乙方赔偿损失。 2.乙方不退房的从逾期之日起，甲方按已付房价款总额，依照人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。 第十六条 保修责任 乙方购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件。甲方自商品住宅交付运用之日起，根据住宅质量保证书承诺的保修范围和保修期限担当相应的保修责任。乙方购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。因不行抗力或者非甲方缘由造成的损坏，

28、甲方不担当责任，但可帮助修理，修理费用由乙方担当。 第十七条 附则该商品房所在楼宇的屋面运用权、外墙面运用权、楼宇的命名权按有关规定执行。 乙方在运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和设计用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部分和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。 甲方不得擅自变更本项目根据规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途，如甲方随意变更公共建筑和共有设施用途，应根据国家有关规定担当法律责任。 乙方同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即将所购房屋交甲方在前期物业管理服务

29、合同中托付的物管企业统一进行管理并遵守房屋运用公约。乙方应根据有关规定缴纳物业专项修理资金。 第十八条 争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_种方式解决： 1.申请重庆仲裁委员会仲裁。 2.依法向_人民法院起诉。 第十九条 合同效力 本合同自双方签订之日起生效。未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同连同附件共_页，一式_份，其中甲、乙双方各持一份、合同登记机关一份。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ ：_ ：_ ：_ ：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 重庆市商品买卖

30、合同篇三 买方：_ 卖方：_ 一、买方订购以下产品 型号配置： 二、质量 卖方供应的货物必需是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。 三、交货方式、时间、地点 卖方须在本合同签订后10日内交货,由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地,卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必需协作人员卸货搬运至指定教室，当场交货。 四、验收 货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发觉货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不担当货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。 五、货款支付买方

31、首交订货款(即人民币：60000元)。货到指定地点后买方查验后付货款(即人民币：70000元)，安装完毕，买方验收合格后，买方20日内一次性支付全部余额货款(即人民币：123650元)。 六、售后服务本合同所指的货物自验收合格之日起，按_3_年内免费保修，详细实施方法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取肯定的服务费;送修免费。 七、违约责任买方无正值理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额30的月利率滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符

32、合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。 八、争议解决本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。 九、合同生效 本合同一式两份， 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效， 购买日期：_年_月_日。 十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一样并按合同法有关规定处理。 买方：_(签章) 卖方：_(签章) 地址：_ 地址：重庆市 法定代表人：_ 开户行：中国工商银行 账号：62220xx7 开户名：倪敬良 电话：_ 电话： 重庆市商品买卖合同篇四 再审申请人（原审原告）：xx公司，居处地 。 法定代表人：，该公司负责人。被申请人（原审

33、被告）：xx公司，居处地_省_市经济技术_区。法定代表人：，该公司董事长。再审申请人xx公司与被申请人xx公司买卖合同纠纷一案，不服_省_市中级人民法院（20）苏中商终字第0700号民事判决，向_省高级人民法院申请再审。 再审恳求： 一、撤销_省_市中级人民法院（20）苏中商终字第0700号民事判决，对本案依法进行再审。 二、支持申请人全部诉讼恳求。 三、原审诉讼费由被申请人全部担当。事实与理由：申请人依据中华人民共和国民事诉讼法 其次百条 第一项、 其次项规定，“ （一）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的； （二）原判决、裁定认定的基本领实缺乏证据证明的；” 其次百零五条：“当事人申请再审，

34、应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法 其次百条 第一项、 第三项、 第十二项、 第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出”,特申请再审。详细事实与理由如下： 一、原审法院认定被申请人仅接收了申请人7位客户的786116元债权属于事实认定错误，实际转让债权应为x元。申请人提交的_年度客户垫款明细中列明的12位客户的款项共计x元，是截止至_年_月_日申请人与被申请人终止合作协议时，依据当时销售合同的实际履行状况，核算得出的。原审中被申请人仅认可其中的7位客户的786116元债权转让，其余5位客户830742元债权转让不予认可，对此主见没有事实和法律依据。 首先，5位客户之所以没有签订三方债权转让协议，是由于被申请人交付的挖机存在严峻质量问题，导致5位客户拒绝协作签订三方债权转让协议，在申请人作了大量劝服及修复挖机的工作后，5位客户最终仍旧没有签订三方债权转让协议的主要过错在于被申请人。 其次，5位客户中，有的挖机已经被被申请人及其黑龙代理商司强行拖回，有的挖机款已被被申请人关联企业昆山xx公司收走，在这种状况下，申请人没有权利也没有任何依据再向5位客户主见债权，所以事实上相当于5位客户的830742元债权已经转让给被申请人，被申请人应向申请人支付830742元。对此，申请人在本案一审、二审中已经提交了三份证明、两位证人证言等证据，足以证明上述观点。本次