2021-2022届二级建造师《建设工程施工管理》试卷A卷.pdf

《2021-2022届二级建造师《建设工程施工管理》试卷A卷.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022届二级建造师《建设工程施工管理》试卷A卷.pdf（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021-2022届二级建造师 建设工程施工管理试卷A卷（含答案）姓名:考号:单位:考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为120分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。得分评卷入一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（）。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位2、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致6人死亡，52人重伤，直接经济损失118万元，根

2、据安全事故主造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故3、根据案例背景，回答1 2题。广厦房地产公司要建造三栋多层破混住宅楼，为此，以固定总价合同形式将该工程发包给了当地一个符合条件的承包商。在施工过程中，发生了如下两个事件。1.在基础施工中，承包商发现投标时漏报了基础垫层的费用。对此，承 包 商（）。第 I 页 共 3 0 页A.有权要求将该项费用加到合同总价中B.有权要求业主补偿基础垫层施工的成本C.无权要求将该项费用加到合同总价中D.可变更基础垫层的设计以减少损失2.在施工门窗工程时，由于投标时设计深度不够，造成施工中增加了两扇门的工作量。对此，承

3、包 商（）。A.有权要求将该项费用加到合同总价中B.无权要求将该项赞用加到合同总价中C.有权拒绝施工增加的门1）.有权变更设计4、某建设工程项目的造价中人工费为3 0 0 0 万元，材料费为6 0 0 0 万元，施工机具使用费为1 0 0 0万元，企业管理费为4 0 0 万元，利润为8 0 0 万元，规费为3 0 0 万元，各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9 机则增值税销项税额为（）万元。A.1 0 3 5B.9 0 0C.9 3 6I）.1 0 0 85、如下所示网络图中，存在的绘图错误是（）。呷4-2IBC2B,(D-A.节点编号错误B.存在多余节点c.工作编号重复第2页

4、 共3 0页D.有多个终点节点6、单位工程施工组织设计的主要内容不包括（）。A.施工总进度计划B.资源需求量计划C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择7、一级动火作业的防火安全技术方案应由（）组织编制。A、项目负责人B、项目技术负责人C、项目安全负责人D、企业技术负责人8、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是（）。A.程序文件B.质量计划C.质量记录1）.质量方针9、企业智联管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（）。A.作业指导书B.质量计划C.质量记录D.质量手册10、根 据 建投工程工程量清单计价规范，采用单价合同的工程结算工程量应为（

5、）A.施工单位实际完成的工程量B.合同中约定应予计量的工程量第 3 页 共 3 0 页C.以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量D.合同中约定应于计量并实际完成的工程量11、关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法，错误的是（）A,单位工程可以是一个构筑物B.分部工程可划分为若干个子分部工程C.分项工程可划分为若干个子分项工程D.检验批可按变形缝划分12、关于建设工程项目管理的说法，正确的是：（）A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标项目的进度和质量目标C.供货方项目管理的目标包括供货方的成

6、本目标.供货的进度和质量目标D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段13、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付14、建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（A.提出问题B.决策C.执行D.检查15、下图所示的职能组织结构中，m、f l、f2、f3、gl、g

7、2等分别代表不同的工作部门或主第 4 页 共 3 0 页管人员。这个组织结构表明（）。A.m 可以直接指挥g l 和g 2B.g 2 只接受f 2 下达的指令C.g l 可直接接受m 的指令D.g l 接受f l、f 2 和f 3 的直接指挥1 6、出现质量事故的风险，属于施工管理风险类型中的（）。A.经济与管理风险 B.组织风险C.工程环境风险 D.技术风险1 7、工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（）。A.施工许可证B.质量监督报告C.质量监督文件D.第一次监督记录1 8、根 据 建设工程项目管理规范，进度控制的工作包括：编制进度计划及资源需求计划

8、；采取纠偏措施或调整计划；分析计划执行的情况；实施跟踪检查，收集实际进度数据。其正确的顺序是（）。A.-B.-6 C.-D.-1 9、若监理公司发现安全事故隐患，但未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，对此应第 5 页 共 3 0 页对该监理公司（）。A.责令限期整改B.降低资质等级，直至吊销资质证书C.追究刑事责任D.责令停业整顿，并处于1 0 万元以上5 0 万元以下的罚款2 0、工料单价法中，工程的承发包价是由措施费、间接费、利润、税金及汇总后的（）组成。A,直接费B.材料费C.规费D.直接工程费2 1、下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（）。A.与建筑业有关的专家信息B.

9、建设物资的市场信息C.与合同有关的信息D.与施工有关的技术信息2 2、根 据 建设工程工程量计价规范（G B-5 0 5 0 0-2 0 1 3），投标时不能作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费B.已完工程保护费C.安全文明施工费D.冬雨季施工增加费2 3、在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时,将会影响（）。A.该工作紧后工作的最早开始时间B.该工作平行工作的最早开始时间第 6 页 共 3 0 页C.本工作的最迟完成时间D.该工作紧后工作的最迟完成时间2 4、施工质量管理的特点决定于（）。A.工程项目进度的特点 B.工程项目施工的特点C.工程项目投资

10、的特点 D.工程项目质量的特点.2 5、可以全面了解单位工程成本构成和降低成本来源的施工成本分析方法是（）。A.分部分项工程成本分析 B.月季度成本分析C.年度成本分析 D.竣工成本综合分析2 6、某工程生产工人的平均月工资为 1 2 1 0 元，日工资单价为8 0 元，日工资性补贴为1 0.5 元,日生产工人辅助工资为2.5 元，年平均每月法定工作日为2 2 天。该工程项目生产工人日计工资 为（）元。A.5 5 B.5 7.5 C.6 5.5 D.6 82 7、某单位修建9 栋住宅楼，其中6 栋在建成后均产生了严重的地基不均匀沉降，需要对地基进行加固处理，经测算直接经济损失为7.8 万元，该

11、工程质量事故应判定为（）。A.质量缺陷B.严重质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故2 8、对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（）。A.有利于控制投资B.可通过分段施工缩短工期C.不承担工程量变化的风险D.不需介入工程施工和管理2 9、已知某工程双代号网络图如下，有 A、B、C、D、E 五项工作组成，则E 工作的紧前工作为（）第 7 页 共 3 0 页A.工作A、工作BB.工作B、工作CC.工作A、工作B、工作CD.工作D30、根 据 建设安全生产管理条例，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不 超 过（）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。A.40B.30C.50D.

12、6031、下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是（）。A.工 序（工作）之间的逻辑关系表达清楚B.适用于手工编制进度计划C.可以适应大的进度计划系统D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差32、以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性第 8 页 共 3 0 页3 3、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A.需要控制的因素少，只有4M 1 E 五大方面&生产受业主监督，因此过程控制要求低C.施工生产的流动性导致控制的难度大D.工程竣工验收是对施工质量的全面

13、检查3 4、某建设项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该瓣质量标准约定应按（）执行。A.相应的企业标准B.设计要求C.颁布的国家标准D.分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标准3 5、工程施工现场设置的钢制大门高度不宜低于（）.A.3.O m B.4.0 mC.4.5m D.5.0 m3 6、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A.需要控制的因素少，只有4M 1 E 五大方面B.生产受业主监督，因此过程控制要求低C.施工生产的流动性导致控制的难度大D.工程竣工验收是对施工质量的全面检查3 7、下列有关施工总承

14、包模式的表述中，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B.施工总承包合同一般采用单价合同C.业主需进行多次招标，合同管理量较大D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调3 8、承包商可以向业主提出索赔的情形包括（）第 9 页 共 3 0 页A监理工程师提出的设计变更导致费用的增加B承包商为了保证工程质量而增加的措施费C分包商返工造成费用增加，工期拖延D承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延39、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（）变化的各类事件。A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息40、施工机械按规定缴纳的车船使用税

15、属于（）。A.财产保险费 B.税金C.施工机械使用费 D.安全施工费41、下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是（）。A.设置质量控制点B.明确质量责任C.评价质量活动结果D.约束质量活动行为42、某工程的赢得值曲线如下图，关于t l时点成本和进度状态的说法，正确的是（）。第1（）页 共3 0页木 为费用己先工作A.费用节约、进度超前B.费用超支、进度拖延C.费用节约、进度拖延D.费用超支、进度超前4 3、在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但其发生的概率却极小的区域是（）。A.风险区A B.风险区BC.风险区C D.风险区D4 4、根 据 生产安全事故应急预案管理办

16、法，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予（）的处罚。A.警告并处三万元以下罚款B.三万元以上五万元以下罚款C.一万元以上三万元以下罚款D.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款4 5、需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（）.A.工厂整体搬迁工程B.新建居民小区工程第11页 共30页C.拆除工程定向爆破工程D.发电厂干灰库烟囱工程4 6、34.下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是（A.消除或减少故障B.隔离危险物质C.增加安全系数D.设置安全监控系统4 7、根 据 建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（G F-2003-0214）,关于保险的说法，正

17、确的是（）A.施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用D.劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用4 8、与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（）。A.合同管理工作量增大B.建设周期比较长，对项目总进度控制不利C.组织协调工作量增大D.开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制49、当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧

18、失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。A.不做处理B.报废处理C.返修处理D.限制使用5 0、建设工程项目总进度目标论证的工作包括：进行项目结构分析;调查研究和收集资第12页 共30页料;编制各层进度计戈I;协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（）A.f f f一B.f 一C.f f一fD.f f f f 51、监理公司编制工程建设监理规划，应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始，完成后的审核批准者为（）。A.建设单位技术负责人 B.监理单位技术负责人C.设计单位技术负责人 D.有关主管部门负责人52、编制施工机械合班使用定额时，施工机械必须消耗时

19、间包括有效工作时间，不可避免的中断时间以及（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.低负荷下的工作时间D.不可避免的无负荷工作时间53、施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是（）。A.会计核算B.成本核算C.统计核算D.业务核算54、某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用承包模式是（）。A.施工总承包模式B.施工平行承发包模式C.施工总承包管理模式第13页 共30页D.E P C 承包模式5 5、在施工过程中，由于特殊原因需要修改原安全技术措施，则（）。A.必须经原编制人同意，并

20、办理修改审批手续B.必须经项目经理同意，并办理修改审批手续C.必须经设计单位同意，并办理修改审批手续D.必须经建设单位同意，并办理修改审批手续5 6、项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是（）。A.无条件维护业主的权益B.无条件维护承包方的权益C.在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权益D.在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公益5 7、根 据 建设工程监理规范（G B/T 5 0 3 1 9-2 0 1 3）,工程建设监理规划应当在（）前报送建设单位。A.签订委托监理合同B.召开第一次工地会议C.签发工程开工令D.业主组织施工招标58、对于采用新材料.新工艺及新设

21、备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（）。A.工程建设监理实施方案B.工程建设监理大纲C.工程建设监理实施细则D.工程建设监理实施规划59、某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应（）第14页 共30页A.立即向建设主管部门报告B.在4 8小时内向承包人的企业负责人提交书面报告C.在24 小时内向发包人代表进行口头报告D.在4 8小时内向发包人代表提交书面报告6 0、某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原

22、因是（）。A.业主原因B.设计原因C.施工原因D.客观原因6 1、为保证工程质量，材料供应商必须提供 生产许可证的材料是（）。A.防水涂料B.建筑用砂C.建筑用石D.预应力混凝土用钢材6 2、根 据 生产安全事故报告和调查处理条例，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（）。A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失50 0 0 万元，没有人员伤亡B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1 0 0 0 万元，4 5人重伤C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失96 0 万元，8人重伤D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成3 5人死亡，直接经济损失4 50 0 万元6 3、下列对工程

23、项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是（）。A.符合国家法律、法规的要求B.不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量C.符合工程勘察、设计文件的要求D.符合施工质量评定等级的要求第15页 共3 0页6 4、根 据 建设工程工程量清单计价规范（G B 50 50 0-20 1 3）,施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.工程排污费D.冬雨季施工增加费6 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。A.施工部署B.施工方案C.安全施工专项方案D.施

24、工平面图66、某工程项目施工合同约定竣工时间为2 01 6年1 2 月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2 个月；2 01 7 年1 月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加2 0万元。关于增加的2 0万元税金责任承担的说法，正确的是（）。A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加D.有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任67、建设工程施工任务委托的模式，反映了建设工程项目发包

25、方和承包商方之间、承包方与分包方等相互之间的（）A.委托关系B.合同关系C.合作关系D.代理关系68、施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（）。第16页 共30页A.人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理B.在处理安全隐患时应设置多道防线C.既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施D.既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备69、能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。A.项目结构图B.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图70、与横道图进度计划相比，单代号网络进度计划的特点有（）.A.形象直观,能直接反映出工程总

26、工期B.通过计算可以明确各项工作的机动时间C.不能明确反映工程费用与工期之间的关系D.通过计算可以明确进度的重点控制对象E.明确地反映出各项工作之间的相互关系得分评卷入二、多选题（共25题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、西华大学作为建设单位，通过公开招标的方式分别选择了正信监理公司和远大建筑公司作为该校综合实验楼的监理单位和施T单位。根 据 中华人民共和国建筑法的规定，在实施建筑工程监理前，西华大学应书面通知远大建筑公司的内容包括（）。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理的期限E.监理的权限2、根 据 生产安全事故报告和调查处理条例，对事故发生单位主要负责

27、人处上一年年收入第17页共30页40%80%罚款的违法行为有（）。A.不立即组织事故抢救B.伪造或者故意破坏事故现场C.在事故调查处理期间擅离职守D.谎报或者瞒报事故E.迟报或者漏报事故3、政府对建设工程施工质量监督的职能主要有（）。A.监督检查参建各方主体的质量行为B.监督检查工程实体的施工质量C.评定工程质量等级D.监督检查施工合同履行情况E.监督检查工程质量验收4、根 据 质量管理体系 基础和术语，质量管理应遵循的原则有（）。A.过程方法B.以内部实力为关注焦点C.循证决策D.全员积极参与E.领导作用5、下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（）。A.工程项目原材料检验报告B.施工

28、试验记录C.工程质量事故记录文件D.隐蔽工程验收记录文件E.交接检查记录6、某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（）o第18页 共3 0页工作ABcDEGH紧前工作-AA、BA、CC、DA、EE、GA.工作BB.工作CC.工作DD.工作EE.工作G7、根据建设工程施工进度检查情况编制的进度程告，其内容有（）。A.进度计划实施过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述8、根 据 建设施工合同（示范文益（GF-2013-0201）,采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（）

29、A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程造价管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款9、监理公司编制的工程建设监理规划一般包括的内容有（）。A.监理工作范围B.监理工作依据C.监理工作制度D.监理机构的组织形式第19页 共30页E.监理机构的发展目标10、根据建设工程施工进度检查情况编制的进度程告，其内容有（）。A.进度计划实施过程中存在的问题分析B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响C.进度的预测D.进度计划的完整性分析E.进度计划实施情况的综合描述11、下列施工成本管理的措施中

30、，属于技术措施的有（）。A.落实各种变更签证B.确定合适的施工机械、设备使用方案C.在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗D.加强施工调度，避免物料积压E.确定合理的成本控制工作流程12、建筑安装工程费用的主要结算方式有（）。A,分项结算B.分段结算C.分部结算D.按月结算E.竣工后一次结算13、根 据 建设工程施工合同（示范文本，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（）oA.承包人承担的损失超过其承受能力B.外汇汇率变化影响合同价款C.一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时D.工程造价管理部门公布的价格调整第20页 共30页E.法律、行政法规和国家有关政策变

31、化影响合同价款1 4、建筑结构的可靠性包括（）。A.安 全 性 B.适 用 性 C.经 济 性 D.耐 久 性 E.美观性1 5、下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（）。A.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B.成本分析的对象为己完成分部分项工程C.须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析D.要进行估算成本与目标成本的比较E.要进行预算成本、目标成本和实际成本的 三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差1 6、施工质量成本中，运行质量成本包括（）A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本1 7、施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织

32、的技术水平和管理水平，可以直接用于施工项目的管理。在进行施工项目管理时，施工定额可以用于（A.签发限额领料单D.编制施工作业计划C.结算计件工资D.工程价款的结算E.签发施工任务单1 8、下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（）A.计量器具B.建筑构配件第21页 共30页C.新型模板D.工程设备E安全防护设施19、下列关于施工成本控制的说法，正确的有（A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控

33、制过程中的动态资料E.合同文件和成本计划是成本控制的目标20、工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是（）。A.施工总承包方B.施工总承包管理方C.分包施工方D.施工劳务分包方E.材料及设备供应方21、政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有（）。A.法律手段B.技术手段C.经济手段D.协调手段E.行政手段22、下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（）A.工程施工质量B.工程施工进度C.业主工程款项支付第 22页 共 30页D.政府质量监督部门的质量检查E.施工成本的增加和减少2 3、下列属于建设工程项目施工直接成本的有（）。A.人工费B.管理人员工资C.办公费D.施工措施

34、费E.施工机械使用费2 4、某土方开挖工程,合同约定工期1 2 日历天（6 月1 日至1 2 日）.承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1 天,导致窝工1 5 工日；6 月4 日遇百年一遇特大暴雨延误2 天,在此期间现场排水用工1 0 工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工2 0 工日；6 月7 日因发现局部区域有未预见软土层,按工程师指令停工进行地质复查,影响工期1 天,配合用工1 0 工日；6 月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量5 0 0 m 3.工程至6 月1 5 日完工.6 月1 6 日承包方向工程师提交了索赔意向通知.根据以上资料作答1-4 题。1 .该工程中构成

35、费用索赔的事项有（）。A.配合地质复查用工B.因挖土机械故障导致窝工C.现场排水用工D.修复发包方相关设施用工E、局部挖土加深增加工程量2 .索赔意向通知要简明扼要说明的内容有（）。A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述B .索赔事件的发展动态C.索赔依据和理由D.索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响E.索赔金额第2 3页 共3 0页3.该工程中构成工期索赔的事项有（）。A.因挖土机械故障停工B.因百年一遇特大暴雨延误C.停工进行地质复查D.局部挖土加深增加工程量E.修复发包方相关设施4.索赔成立的前提条件是（）。A.与合同对照,事件已造成承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失

36、B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.获得工程师对该事件签认的签证E.合同计价方式为可调总价合同25、关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）oA.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划第2 4页 共3 0页试题答案一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）I、【答案

37、】C2、【答案】C【解析】根据中华人民共和国国力院令繁枝493号 生产安全事故报告和调查处理条例第三条规定，根据生产安全事故（以下简称事故）大彻大悟的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故。是指造鹿0人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同，）或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成个以下死亡，或

38、者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的以上 包括本数，所称的”以下“不包括本数。3、答案：C 答案：B4、【答案】A5、【答案】B6、A7、答案：A8、【答案】A【解析】程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实先是工作而建立的各式管理标准，规章制度，是企业和职能为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。程序文件一般至少应包括文件控制程序。质量记录管理程序，不合格品控制程序，审核程序，预防措施控制程序，纠正措施控制序等。9、【答案】D10、【答案】D11、答案：C12、答 案:C13、答案：D14、【答案】A第25页 共30页15、答案：D16、

39、B17、【答案】C18、【答案】D19、A20、答案：D21、【答案】C22、答案：C23、答案：A24、D25、D26、A27、答案：B28、【答案】B29、答案：C30、【答案】B31、【答案】B【解析】横道图进度计划法表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。其缺点包括：工序（工作）之间的逻辑关系可以高法表达，但不易表达清楚；适用于手工编制计划；没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；计划调整只能用手工方式时行，其工作时较大；验证以适应大的进度计划系统。32、【答案】C【解析】实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工取自成本计划，它是以项目实施方案为依据，落

40、实项目经理责任的目标为出发点，企业的施工通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。33、【答案】c34、【答案】B第 2 6 页 共 30页【解析】标的物质量要求应该符合国家或者行业现行有关质量标准和设计要求，应该符合以产品采用标准、说明、实物样品等方式表明的质量状况。约定质量标准的一般原则包括：按颁布的国家标准执行；没有国家标准而有部分标准执行；没有国家标准和部分标准为依据时，可按照企业标准执行；没有国家标准或虽有上述标准但方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。35、B36、【答案】C37、D38、【答案】A39、【答案】C40、C41、【答案】D42、

41、【答案】D43、B44、【答案】A45、参考答案：D46、【答案】B47、【答案】C48、【答案】B49、【答案】D50、答 案:B51、B52、【答案】D【解析】施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所改天的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间，不可避免的无负荷工作时间。机械时间定额以“台班”表示，即一台机械工作一个作业班时间。53、答 案:D第27页 共30页5 4、【答案】B【解析】施工平行承发包，又称为分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项

42、目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同，其合同结构图如所示。5 5、A5 6、【答案】D【解析】工程监理机构受业主的委托进行下程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。5 7、【答案】B5 8、答案：C5 9、【答案】D6 0、【答案】D6 1、答案：D6 2、【答案】A6 3、【答案】D6 4、【答案】C6 5、答案：D6 6、【答案】C6 7、答案：B6 8、【答案】A6 9、【答案】B【解

43、析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。7 0、B D E二、多选题（共25题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）第28页 共30页1、A C E2、【答案】A C E3、【答案】A B E【解析】政府对建设工程质量监督的职能主要包括：监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为。检查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格：检查勘察、设计、施工、监理单位的质量管理体系和质量责任落实情况；检查有关质量文件、技术资料是

44、否齐全并符合规定；监督检查工程实体的施工质量、特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；监督工程质量验收。监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式。验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺陷工程质量验收是否符合国家标准。4、【答案】A C E5、【答案】A B D E6、【答案】A B C E7、【答案】A B C E8、【答案】C D9、A B C D1 0、【答案】A B C E1 1、【答案】B C1 2、【答案】B D E【解析】建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，包括：按月结算，即先

45、预付部分工程款在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算；竣工后一次结算，建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期1 2 个月以内，或者工程承包合同价值在1 0 0万元以下的。可以实行工程价款每月中预支，竣工后一次结算；分段结算，即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款；结算双方约定的其他结算方式。实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工作量一致，年终不另清算。1 3、【答案】B D E1 4、答案：A B D1 5、【答案】A B E【解析】C 项，由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能

46、也没有必要对每一个分部分项第 2 9 页 共 30页工程都进行成本分析。但是，对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析。而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析。因为通过主要分部分项工程成本的系统分析，可以基本上了解项目形成的全过程，为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供一份宝贵的参考资料；D 项，分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的三算”对比，分别计算实际念头和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。1 6、【答案】A B C D1 7、答案：A B C E1 8、【答案】A B1 9、【答案】A C D E【解析】B 项，施工成本分析是在施工成本核算的基础上对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。2 0、答案：A B C D2 1、【答案】A C【解析】政府对建设工程安全生产监督管理有多种形式，可以事前监督，也可以事后监督;可以运用行政手段监督，也可以运用法律、经济手段监督。在我国现阶段的市场经济发展中，政府监督管理主要还是要适应市场经济的需要，运用法律和经济手段、通过事前、事后监督来实现。2 2、【答案】A B C E2 3、答案：A D E2 4、A C D E ,A B C D ,B C D ,A B C2 5、【答案】B C第30页 共30页