2023年最新水利水电土建工程施工合同条件(篇).docx

《2023年最新水利水电土建工程施工合同条件(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新水利水电土建工程施工合同条件(篇).docx（169页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新水利水电土建工程施工合同条件(篇) 在生活中，越来越多人会去运用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应当怎么制定呢？下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 水利水电土建工程施工合同条件篇一 gf20_02023 第一部分 通用合同条款 一、词语涵义 1 词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义： 1.1 有关合同双方和监理人的词语 (1)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 (2)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。 (3)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

2、 (4)监理人：指专用合同条款中写明的由发包人托付对本合同实施监理的当事人。 1.2 有关合同组成文件的词语 (1)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。 (2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。 (3)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人供应的全部图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。 (4)施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由发包人供

3、应或由承包人提交并经监理人批准的干脆用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。 (5)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。 (6)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。 1.3 有关工程和设备的词语 (1)工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。 (2)永久工程：指按本合同规定应建立的并移交给发包人运用的工程(包括工程设备)。 (3)临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。 (4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。 (5)单位工程：指专

4、用合同条款中写明的单位工程。 (6)工程设备：指构成或安排构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。 (7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。 (8)承包人设备：指承包人的施工设备。 (9)进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。 1.4 有关工期的词语 (1)开工通知：指发包人托付监理人通知承包人开工的函件。 (2)开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。 (3)完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交

5、证书(或临时移交证书)中写明的完工日。 1.5 有关合同价格和费用的词语 (1)合同价格：指协议书中写明的合同总金额。 (2)费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.6 其他词语 (1)施工场地(或称工地)：指由发包人供应的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。 (2)书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。 (3)天：指日历天。 二、合同文件 2 语言文字和法律 2.1 语言文字 本合同运用的语言文字为 汉语 文字。 2.2 法律、法规和规章 适用于本合同的法律、法规和规章是中华

6、人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。 3 合同文件的优先依次 组成合同的各项文件应相互说明，互为说明。当合同文件出现模糊不清或不一样时，由监理人作出说明。除合同另有规定外，说明合同文件的优先依次规定在专用合同条款内。 三、双方的一般义务和责任 4 发包人的一般义务和责任 4.1 遵遵守法律律、法规和规章 发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。 4.2 发布开工通知 发包人应托付监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。 4.3 支配监理人刚好

7、进点实施监理 发包人应在开工通知发出前支配监理人刚好进入工地开展监理工作。 4.4 供应施工用地 发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包人供应施工用地。 4.5 供应部分施工打算工程 发包人应按合同规定，完成由发包人担当的施工打算工程，并按合同规定的期限供应承包人运用。 甲方： 乙方： 年 月 日 水利水电土建工程施工合同条件篇二 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其它有关法律，行政法规，公允和诚恳运用原则，就双方本工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、 工程概况： (一) 名称：室内地面 1、工程地点：亚都名苑三期 16#

8、、 23# 楼 2、工程面积：按实际核算面积为准(单位：m2) 3、工程内容：室内地面的清理、制作及修理 (二) 施工日期： 1、开工日期： 年 月 日 2、竣工日期： 年 月 日 二、 工程承包方式：包人工 三、 工程施工要求：按甲方规定的施工要求进行施工 四、 合同价款：按地面实际核算的面积结算(单价：11元/m2) 五、 付款方式：以完成五层为标准结算，付工程款的75%。完工验收合格之日全部付清其余工程款。 六、 突发状况： (一)、误工状况： 1、因甲方造成乙方工人的施工不能顺当进行，误工所产生的费用由双方协调解决。 2、因乙方造成不能顺当施工，费用由乙方自行担当。 (二)、工期状况：

9、 1、因人为不行抗缘由造成工期不能按时完工，工期正常往 2、因双方缘由造成工期不能按时完工，双方协调解决。 七、 双方责任： (一)、甲方： 1、负责协调乙方与现场监理之间的关系。 2、按时支付乙方的工程款。 (二)、乙方： 1、负责管理乙方工人。 2、对工人进行平安教化。 3、对质量、文明施工负责。 本合同一式2份，双方各1份。 甲方负责人： 乙方负责人： 章(手印)： 章(手印)： 年月日： 水利水电土建工程施工合同条件篇三 案号（20_）浦民二（商）初字第660号 敬重的审判长，审判员： 作为本案被告特殊授权托付代理人，经仔细探讨本案相关事实，证据及有关法规，我们认为本案争议焦点有三：1

10、保险合同是否有效2货损缘由3是否属保险责任范围原告在保险合同中并无可保利益，因此保险合同无效。此外，货损一不属自然灾难，二非保险责任范围内的意外事故所致，充分的证据表明系因承运人的过失或托运人过错导致。亦即：因绑扎不当及包装不当所致。依相关保单，保险条款及法规，不属保险责任范围，属于保险除外责任。依法保险人不负保险赔偿责任。兹提出如下代理看法供合议庭参考： 为便于合议庭客观公正审理案件，兹归纳本案基本领实如下： 20_年10月30日原告与中国*一冶金建设公司订立“汽车运输协议”约定：在运输途中设备如有损坏，由承运人全权负责；接受货方托付，代办货物保险（原告证据2）； 20_年11月1日原告向被

11、告投保国内水路，陆路货物运输综合险，保险标的为：“吊车200吨”。被保险人为原告（原告证据1）。11月2日原告将中国*一冶金建设公司的7200型履带吊车运输至济*钢厂。 11月3日货运抵目的地后，经货，运双方派员查看，发觉吊车臂杆磨损，并签发一份“货物运输签收单”。（原告举证附件三会签纪录第6行提及此签收单）确认因运输绑扎等缘由货物有以下部件磨损（被告证据1）。 11月7日，货主，承运人，日本供方及进口商四方经现场勘验，确认有21处磨损。其中副臂头杆和臂杆主弦管严峻磨损报废。另七根腹杆严峻磨损需修复。其余部分需油柒修补。同时确认：在运输中出现磨损（原告证据3）。 20_年6月托运人收到原告赔偿

12、款人民币130，722元（原告证据8）。 一本案保险合同因原告对保险标的无保险利益而无效。 本案投保人是承运人，承运人对运输中的货物并不具有法律上承认的保险利益，不能投保货运险；货运险性质上属财产保险，其保险标的为运输过程中货物的毁损或灭失引起的财产及其相关利益。承运人对该运输中的财产及其相关利益，并无法律上承认的利益。但承运人对其承运的货物负有保管，照料之责，对由于货损造成的损失对货方负有赔偿之责，而责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险（保险法第50条）。因而可以投保货运责任险。 原告作为承运人本应投保货运责任险，却向保险人投保一般货运险，并以自已作为被保险人。其

13、事先明知只能代货主投保。在其与货主订立的汽车运输协议第8条约定接受货方托付，代办货物保险。且事先已向货主收取了保险费24000元。由于承运人对运输中的货物的财产及其相关利益不具有保险利益，因此原告对本案保险标的不具有法律上承认的利益，依保险法第12条相关规定，本案保险合同无效。 <保险法>第12条规定：投保人对保险标的应当具有保险利益。投保人对保险标的不具有保险利益的，保险合同无效。保险利益是指投保人对保险标的具有的法律上承认的利益。 就货运险而言，货主（买卖双方）作为货物全部权人，当然对货物的财产及与财产权有关的其他权益具有保险利益。而承运人仅对货运中对第三者的责任具有保险利益，

14、对货物本身的财产权并不具有保险利益。因此承运人对货运险不具有保险利益而本案保险合同属货运险而非货运责任险。因此。保险合同依法无效。 假设承运人是为货主代办保险，那么被保险人是货主而非承运人，承运人仍无权依据保险合同向保险人主见赔偿。只能由货主自已依保险合同向保险人主见保险理赔。由于货损缘由是承运人的过失所致，而运输合同约定：在运输途中，设备如有损坏，由承运人全权负责（原告证据2）。此外，相关的法规亦明确规定，虽然货主可依保险合同向保险人主见赔偿，但保险人理赔后可依法向承运人行使代位追偿权。承运人最终仍应担当损失赔偿责任。而若被保险人已经从第三者取得损害赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被

15、保险人从第三者已经取得的赔偿金额（<保险法>第45条）。因此，无论原告是否为货主代办保险，也无论保险合同是否有效，承运人均不能通过货运险保障自已的风险责任。承运人应当代办保险，同时自已应向保险人投保货运责任险，才能为自已依法依约应担当的赔偿责任供应相应的保险保障。 二本案货损缘由是因为承运人绑扎不当及因为包装不当。 绑扎不当及包装不当两者均系保险除外责任，保险人依法不担当保险赔偿责任。此节事实有下述相关证据证明。（1）20_年11月3日承运人与货主签定的：货物运输签收单确认：因绑扎等缘由（被告证据1）；（2）11月7日之会签纪录承认会签了：货物运输签收单。确认：发觉7200吊车臂杆

16、在运输中出现磨损；发觉7200吊车全车臂杆中有13节臂杆共存在21处运输过程中造成的磨损（原告证据3）；（3）12月30日货主致函原告称：因你公司之故，造成运输货物破损。（原告证据5）；（4）20_年11月12日原告致函被告承认：在运输过程中造成货物损坏。（原告证据6）；（5）20_年2月4日原告致进口商函承认：发觉7200履带式起重机臂杆在运输过程中出现了多处磨损。（原告证据8）；上述五方面的证据相互印证证明，运输过程中发生了货损，货损发生于运输期间；货损的缘由是因为绑扎不当及包装不当。该货损缘由不是保单约定的保险责任范围，而是属于保险除外责任。 绑扎不当明显属承运人责任。查<马路货物

17、运输合同实施细则>第11条：承运人责任：货物要捆扎坚固，苫盖严密。<汽车货物运输规则>第五十九条搬运装卸作业完成后，货物需绑扎苫盖篷-布的，搬运装卸人员必需将篷-布苫盖严密并绑扎坚固；而保单约定的保险条款第四条规定：被保险人的过失所致货损属保险除外责任。本案原告既是承运人又是被保险人。 包装不当则属于托运人责任。<合同法>第156条和第306条明确规定：托运人应当根据约定的方式包装货物。应当根据通用的方式包装应当实行足以爱护标的物的包装方式。对此<马路货物运输合同实施细则>第11条及<汽车运输规则>第35条亦有相像规定。而包装不当属于保险条

18、款第4条3款明确列明的保险除外责任。 三本案货损不属于保险责任范围。 保单约定的保险条款为：1994年<国内水路，陆（铁）路货物运输保险条款>.规定：承保因受保险责任范围内的自然灾难或意外事故所造成的损失。质言之，保险人担当保险责任的前提条件有二：一是保险责任范围内的；二是因该范围内的自然灾难或意外事故。并非任何损失均属保险责任范围。 本案保险条款之综合险与国际货运险中的一切险不同，后者被保险人仅需证明货物因外来缘由导致损坏即可，前者举证责任属索赔方，亦即，原告首先负有证明货损缘由是因保险责任范围内的自然灾难或意外事故所致之举证责任。仅证明货物受损并不足够。迄今原告并未举出任何证据

19、证明货损系由于列明风险所致。反之，有充分的证据证明货损系由于承运人的缘由，亦即因绑扎不当所致。 该保险之基本险中包括列明的五种情形，并不包括本案之在运输过程中受损的状况。只有当货损是由于此种列明风险之一所致时，保险人才应依约担当保险责任；而综合险列明的四种情形亦不在其列。同理只有在货损是由于此种列明的四种状况之一者，保险人才应担当保险责任。反之，除外条款明确规定：由于包装不善，由于被保险人的过失所致的货损，属保险除外责任。 本案货损不是因自然灾难所致，此点属不争之论。货损也非属保险责任范围内的意外事故所致，。反之，充分的证据证明货损的缘由是由于承运人绑扎不当及包装不当。而包装不当及绑扎不当无论

20、是托运人过错还是承运人过失均是保单条款明确约定的保险除外责任。而除外责任除非另有相反约定，保险人不担当保险责任。 综上所述：原被告之间签订的保险合同因原告对保险标的不具有法律上承认的保险利益而无效。即便原告是代托运人办理保险，因货损缘由是由于承运人的过失及包装不当所致，既不是基本险也非综合险承保范围，且属保险除外责任，当然不属保险责任范围。托运人已经从货损责任人处取得赔偿，依法保险人不再担当保险赔偿责任。基于上述事实和理由，敬请合议庭依法驳回原告的全部诉讼恳求。 公司 特殊授权托付代理人： 年月日 水利水电土建工程施工合同条件篇四 甲方业主： 身份证号码： 乙方施工方： 身份证号码： 甲方现将

21、在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。经双方友好协商如下： 一、工程质量要求：施工方必需根据严格的建筑施工规范来施工、工 人不能穿拖鞋上班、垃圾要刚好清好、不能有意损坏财物、保质 保量完成工程项目. 二、乙方承包工程如下：乙方须要供应工人住宿、或工棚，施工队工 人进场后肯定听从甲方管理。严格按图纸保质保量施工，甲方如 有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。 三、乙方工价：进场施工、甲方供应水电、乙方按建筑实际面积计算、 每平方米按：贰佰伍拾元计算(￥

22、250.00元)。 四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方 须付工程款壹万伍仟元人民币。 五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款 壹万伍仟元人民币。以上工程按85%结算、完工验收合格后三 个月内一次付清全部工程余款。 六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日起先到10月15日封顶，不得延迟。 七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程 质量问题或其它问题，乙方负责解决。 注：工程施工责任：乙方施工队应当按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或平安事故都由施工方负责，施工 队、工人自己担当一切费用与一切后果

23、，一切与甲方无关，施工 队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水利水电土建工程施工合同条件篇五 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方根据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合房屋建设的实际状况，经过协商，达成如下协议。 (一)、工程概况：_ 1、甲方打算在_新建_间_层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，确定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构起先到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从_起先动工，至_竣工;房屋建设采纳费用包干制的形式;乙方根据甲方的图纸保质保

24、期来进行施工。 2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：_脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日起先，历时天内完成;房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。 3、付款方式：_主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50，即(金额大写)：_元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。 (二)、质量要求：_ 1、工程验收标准，甲方根据下面的规定执行。 2、施工中，乙方应根据甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，全部的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度匀称，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，

25、门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度匀称，无裂缝，全部刷白颜色匀称，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水解除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 (三)、平安问题：_ 工程施工现场的平安由乙方自行完全负责，若发生平安事故由乙方完全负责，担当一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。 须要说明：_本合同一式二份，双方各执一份。本合同自 _ 年_月_日签定之日起生效。 甲方(签字盖章)：_ 乙方(签字盖章)：_ 双方证明人(签字盖章)：_ _年_月_日 水利水电土建工程施工合同条件篇六 发包人：(全称)

26、_ 地址：_ 法定代表人：_ 委派现场代表：_ 联系电话_ 承包人：(全称)_ 地址：_ 法定代表人：_ 项目经理:_ 联系电话_ 总工程师:_ 质量负责人:_ 监理人：(全称)_ 地址：_ 总监理工程师：_ 联系电话 _ 监理工程师：_ 发包人拟修建_工程，接受了承包人的投标，双方依据中华人民共和国民法典及有关法律法规的规定，遵循自愿、同等、公允和诚恳信用的原则，经协商一样，订立本合同。 一、工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3可研文件名称、文号：_ 。 1.4初设文件名称、文号：_ 。 1.5工程规模：_ ; 建设任务：_ 。 1.6工程概算审批总投资_万元;资金来源：

27、_ 。 二、工程承包范围及合同工程量 2.1工程承包范围：(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程，必需标注起止里程桩号) _ 。 2.2主要合同工程量：(以招投标文件为准)_ 。 三、合同价款 3.1合同价款承包方式：_(详见合同附件3)。 3.2合同总价人民币(大写)：_万元(人民币小写_万元)。其中：永久工程_ 万元;临时工程_万元;平安措施费_万元;技术措施费_万元(详见合同附件2)。 四、合同工期及进度 4.1开工日期：_ ，竣工日期：_ 。 4.2合同工期总日历天数：_天。 4.3为满意本工程总工期的要求，承包人承诺实行一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满意限制性工期要

28、求。 关键项目限制性工期表 序号关键项目名称最迟完工日期备注 4.4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工嘉奖金计算方法：_ 。 五、双方的义务和责任 5.1发包人的义务和责任 5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当相应的责任。 5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并托付监理人于_年_月_日前向承包人发布开工通知。否则，担当工程延误责任。 5.1.3发包人应在开工通知发出前支配监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包

29、人相关人员职权、联络方式通知承包人。 发包人主要人员的职权表 序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式 5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人供应施工用地。否则，担当工期延误责任。 供应的用地范围为：_; 期限：_。 5.1.5发包人应按合同规定，完成由发包人担当的施工打算工程，并按合同规定的期限供应承包人运用。否则，担当工期延误责任。 供应承包人运用的工程为：_; 期限：_。 5.1.6发包人应按招投标文件中技术条款的有关规定，托付监理人向承包人供应现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 5.1.7发包人应向承包

30、人供应已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人运用上述资料所作的分析、推断和推论负责。 5.1.8发包人应托付监理人在合同规定的期限内向承包人供应应由发包人负责供应的图纸。 发包人负责供应的图纸和期限 序号图纸名称提交日期份数备注 5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。 5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业平安以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。 5.1.11发包人应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作，负责审查承包人所实

31、行的环境爱护措施，并监督其实施。 5.1.12发包人应协调处理施工场地四周地下管线、接近建筑物、构筑物、古树名木的爱护工作，并担当有关费用;帮助承包人办理爆破、平安以及特种行业许可手续。 5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：_ 5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 5.1.15其它责任：_ 5.2承包人的义务和责任 5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并担当相应的责任。 5.2.2承包人依据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写) _万元。履约担保

32、证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。 5.2.3承包人应在接到开工通知后_日内，按投标文件刚好向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工打算工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应担当相应违约责任。 5.2.4承包人应仔细执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 5.2.5承包人应按招投标文件中技术条款规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施安排和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场

33、作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。 5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。 5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避开施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的平安。 5.2.8承包人应遵守环境爱护的法律、法规和规章，按有关规定实行必要措施爱护工地及其旁边的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员损害及财产损失，避开施工对公众利益的损害。 5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量要求完成各项工作。 5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或旁边实施与本工程有关的其它各项工作供应必要的条件。 5.2.11承

34、包人应在工程通过完工验收后_天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。 5.2.12其它责任：_ 六、监理人的职责 6.1监理人应履行合同规定的职责。 6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必需得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。 6.3监理人负责工程的进度限制、质量限制、投资限制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出确定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行限制。 6.4总监理工程师是

35、监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人托付的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐藏工程验收，审签工程进度结算资料。 6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。 6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。 监理人的指示 序号监理指示名称监理指示主要内容 1开工通知监理人根据有关规定，向承包人发布单位工程、分部(分项)工程、单元工程等开工通知。 2监理审批文件施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件，工程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文件，签发施工图

36、纸等。 3工序及隐藏工程验收签证重要工序及隐藏工程必需经监理工程师批准后，才能进行下一工序施工。 4施工过程质量限制指令要求承包人供应试验和检测成果;停止各种违章作业行为;停止不合格的材料、设备、设施的安装与运用;要求对不合格工序进行补工或返工;对造成质量事故或多次严峻违规的责任人提出处理看法;质量缺陷或质量事故处理方案审核看法等。在紧急状况下，监理可以做出口头指令，并在48小时内赐予书面确认。 5施工过程进度限制指令要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令，督促承包人做出调整支配、编报赶工措施报告，报监理批准，并督促实施。 6工程造价限制指令工程量审定表、工程进度结算表、完工结算审签资料等

37、。 7现场协调指令工程变更、价格调整、工程停工或缓建、合同终止、违约责任划分，多家承包人交叉作业干扰，现场冲突协调等指令。 七、质量 7.1承包人应在工地设置特地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后_天内，向监理人提交工程质量检查安排和措施报告报送监理人审批。 7.2承包人应严格按招投标文件中技术条款的规定和监理人的指示，仔细履行质量检查职责,具体作好质量检查记录，编写质量检查报表，每_个月向监理人提交质量自检报告。 7.3监理人有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验供应一切便利

38、。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。 7.4承包人负责选购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收, 验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中技术条款的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人担当。 7.5发包人负责选购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人担当，若抽检不合格时，由发包人担当。发包人负责选购的工程设备安

39、装后，若发觉工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找缘由，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。 7.6承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前_日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人担当。 承包人无条件和实力建立现场试验室，承包人应托付有水利工程质量检测资质和资格的检测单位担当现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人担当，检测费在工程开工后_个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。 7.7隐藏工程和