2023年最新土建建设工程施工合同免费(篇).docx

《2023年最新土建建设工程施工合同免费(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新土建建设工程施工合同免费(篇).docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新土建建设工程施工合同免费(篇) 在生活中，越来越多人会去运用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 土建建设工程施工合同篇一 承包方：简称乙方： 依照_及中华人民共和国建筑法及有关行政法律法规遵循同等、自愿、公允、诚恳守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构类型： 二、承包范围。 三、承包内容。 1、基础土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层

2、面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，爱护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。 2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，平安网，含材料费及一切费用。 3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，_配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。 4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方供应，人工费由乙方支付。 四、设计变更及图纸修改增减工程。 图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算，小于1000元的不计。削减工

3、程大于1000元的按市场单价扣减，小于1000元的不扣。 五、合同单价及结算付款方式。 1、单价：按建筑面积计算/?o 2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完，按工程量的80%支付上部结构，按每月进度工程量的80%支付，工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。 六、工期要求。 1、总工期：天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必需按项目部的旬、月、周进度安排要求执行。 2、延误进度惩罚条款：按甲方的总进度安排，月安排，周安排要求。在施工中，按分部，分项工程进行周安排计算。拖延一天罚款1

4、000元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款5000元。 七、工程质量要求 1、质量标准：根据国家现行建筑施工技术及平安技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方担当费用，从工程款中扣除。 2、分项工程质量要求惩罚：模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方担当。 3、混凝土分项工程：浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不密实，影响质量外观及公司形象惩罚5000-10000元。严峻者清出工地现场赔偿一切经济损

5、失。 4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按定额的3倍赔偿单价，按材料进行计算并惩罚。 5、室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，每平方米扣材料费100元并惩罚1000-5000元。外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍，并每栋惩罚5000元。 6、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济惩罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。全部工程款，待交工验收后再进行结算。 八、平安文明施工要求：按云南省平安文明施工相

6、关要求达到建设局示范工地标准要求。 九、甲方平安生产职责：按法律法规要求进行平安教化，并督促和供应平安所须要的生产条件。仔细执行各项平安标准，督促现场施工人员必需根据平安技术规程作业，做好班前平安技术沟通并作记录进行平安检查。并提出现时整改看法及措施标准，把平安生产放至首位，杜绝重大平安事故。乙方平安生产职责：确保进场人员必需具备满意平安生产所需的基本技能和接受过平安学问培训教化，必需按相应的平安技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律，参与平安交底会并作记录，参与平安检查并对提出的隐患定人定时整改正确运用三宝，四口，把平安生产放在首位杜绝发生重大平安事故，若违章操作，违规

7、作业，发生任何平安事故由乙方担当一切经济损失。 十、质量保证金 签订施工合同日，乙方需缴纳工程质量保证金5万元，如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除，每处现一次扣10000元。不够的，从工程款中扣除。. 2、保证金退还：竣工验收后，一年不出现质量问题全部退还。 十一、保修责任。 1、工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。 2、若在保修期内，墙体出现空鼓，开裂，不平，由乙方负责修理。 3、乙方接到甲方修理通知，24小时内乙方若不派人修理，甲方有权指派他人修理，费用从乙方尾款中扣除，若尾款不够，从保证

8、金中扣除。 4、不属乙方修理部位，因其它缘由造成的质量问题，乙方无权修理，由甲方担当修理 十二、其它事项。 1、乙方在基础开挖施工中，必需限制标高，若出现基础挖深的换砂费用由乙方担当。 2、乙方进入施工现场必需配一名施工技术人员协作甲方施工人员管理施工，在施工放线中乙方各班组必需配和施工人员放线，钢筋，模板，主体，各1人，缺席1人每次罚款200元。 3、材料安排由乙方在运用前一周供应材料安排，超出预算定额损耗的材料费由乙方担当。 4、在施工过程中，乙方应做到材料节约，砖，砂浆，混凝土在运输途中发觉乱泼乱倒，不听施工管理人员的指挥发觉一次罚款100-500元，若干次出现赐予重罚，并请出现场。 5

9、、各施工班组严守把关维护人格尊严，如发觉偷盗行为将所偷盗的材料款按10倍进行赔偿。并赐予经济惩罚，致严峻的移交执法部门处理。 6、乙方进入施工现场必需进行平安_教化及技术交底方可施工上班，必需佩带平安帽，施工现场严禁穿拖鞋，发觉一次罚款20-50元。外来施工者，发觉一次罚款20元。 7、乙方进场，甲方不供应食宿，由乙方自行支配，工地现场不允许搭建工棚和食宿。 8、外粉施工中，砂浆落地灰必需早晚清收，如发觉不收的施工管理人员赐予经济惩罚，并以每小桶50-100元罚款。 9、材料进入施工现场，由甲方指定堆放，工地内现场二次搬运由乙方担当。 10、电泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人为损坏，丢失，被盗，

10、由乙方赔偿。 十三、未尽事宜，双方友好协商解决。 本合同双方签字日具法律效力，工程完后，双方履行合同义务后，自动失效，如乙方违反合同规定，甲方有权解除或终止合同更换施工班组，造成的损失由乙方担当全部责任。 十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程结束后，付清尾款，合同终止。 甲方(公章)：_?乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_?法定代表人(签字)：_ _年_月_日?_年_月_日 土建建设工程施工合同篇二 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就 建设工程施工事

11、项协商一样，特订立合同如下： 一、工程概况 1、工程结构：砖混; 2、建筑面积：约(按实际建筑面积计算为准)。 二、承包方式 土建工程总单包(即包工不包料)。 三、甲方负责范围 甲方应供应水、电、路三通及全部建筑材料、回填。 四、乙方承包范围 1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。 2、乙方自备机械、脚手架。 五、承包价格 按每平方米 元结算，隔热层按 计算。 六、质量要求 七、付款方式 1、基础完工付款 2、每层砌体完工付款 3、内粉完工付款 4、外粉完工付款 5、竣工验收合同后付清余款。 八、施工日期：按120

12、天计算，雨天顺延。 九、平安问题 乙方应平安、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。 十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建建设工程施工合同篇三 发包方： 简称甲方 承包方： 简称乙方： 依照中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法及有关行政法律法规遵循同等、自愿、公允、诚恳守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构类型： 二、承包范围。 三、承包内容。 1、基础土方开挖，含机械、清土、换沙

13、层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，爱护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。 2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，平安网，含材料费及一切费用。 3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，三级配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。 4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方供应，人工费由乙方支付。 四、设计变更及图纸修改增减工程。 图纸会审后所发生的图纸修改

14、和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算，小于1000元的不计。削减工程大于1000元的按市场单价扣减，小于1000元的不扣。 五、合同单价及结算付款方式。 1、单价：按建筑面积计算 / 2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完，按工程量的80%支付上部结构，按每月进度工程量的80%支付，工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。 六、工期要求。 1、总工期： 天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必需按项目部的旬、月、周进度安排要求执行。 2、延误进度惩罚条款：按甲方

15、的总进度安排，月安排，周安排要求。在施工中，按分部，分项工程进行周安排计算。拖延一天罚款1000元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款5000元。 七、工程质量要求 1、质量标准：根据国家现行建筑施工技术及平安技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方担当费用，从工程款中扣除。 2、分项工程质量要求惩罚：模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方担当。 3、混凝土分项工程：浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动

16、不密实，影响质量外观及公司形象惩罚5000-10000元。严峻者清出工地现场赔偿一切经济损失。 4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按定额的3倍赔偿单价，按材料进行计算并惩罚。 5、室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，每平方米扣材料费100元并惩罚1000-5000元。外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍，并每栋惩罚5000元。 6、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济惩罚直至。终止施工合同一切损失乙

17、方自负。全部工程款，待交工验收后再进行结算。 八、平安文明施工要求：按云南省平安文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求。 九、甲方平安生产职责：按法律法规要求进行平安教化，并督促和供应平安所须要的生产条件。仔细执行各项平安标准，督促现场施工人员必需根据平安技术规程作业，做好班前平安技术沟通并作记录进行平安检查。并提出现时整改看法及措施标准，把平安生产放至首位，杜绝重大平安事故。乙方平安生产职责：确保进场人员必需具备满意平安生产所需的基本技能和接受过平安学问培训教化，必需按相应的平安技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律，参与平安交底会并作记录，参与平安检查并对提出的隐

18、患定人定时整改正确运用三宝，四口，把平安生产放在首位杜绝发生重大平安事故，若违章操作，违规作业，发生任何平安事故由乙方担当一切经济损失。 十、质量保证金 签订施工合同日，乙方需缴纳工程质量保证金5万元，如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除，每处现一次扣10000元。不够的，从工程款中扣除。. 2、保证金退还：竣工验收后，一年不出现质量问题全部退还。 十一、保修责任。 1、 工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。 2、 若在保修期内，墙体出现空鼓，开裂，不平，由乙方负责修理。 3、 乙方接到甲方修理

19、通知，24小时内乙方若不派人修理，甲方有权指派他人修理，费用从乙方尾款中扣除，若尾款不够，从保证金中扣除。 4、 不属乙方修理部位，因其它缘由造成的质量问题，乙方无权修理，由甲方担当修理 十二、其它事项。 1、 乙方在基础开挖施工中，必需限制标高，若出现基础挖深的换砂费用由乙方担当。 2、 乙方进入施工现场必需配一名施工技术人员协作甲方施工人员管理施工，在施工放线中乙方各班组必需配和施工人员放线，钢筋，模板，主体，各1人，缺席1人每次罚款200元。 3、 材料安排由乙方在运用前一周供应材料安排，超出预算定额损耗的材料费由乙方担当。 4、 在施工过程中，乙方应做到材料节约，砖，砂浆，混凝土在运输

20、途中发觉乱泼乱倒，不听施工管理人员的指挥发觉一次罚款100-500元，若干次出现赐予重罚，并请出现场。 5、 各施工班组严守把关维护人格尊严，如发觉偷盗行为将所偷盗的材料款按10倍进行赔偿。并赐予经济惩罚，致严峻的移交执法部门处理。 6、 乙方进入施工现场必需进行平安三级教化及技术交底方可施工上班，必需佩带平安帽，施工现场严禁穿拖鞋，发觉一次罚款20-50元。外来施工者，发觉一次罚款20元。 7、 乙方进场，甲方不供应食宿，由乙方自行支配，工地现场不允许搭建工棚和食宿。 8、 外粉施工中，砂浆落地灰必需早晚清收，如发觉不收的施工管理人员赐予经济惩罚，并以每小桶50-100元罚款。 9、 材料进

21、入施工现场，由甲方指定堆放，工地内现场二次搬运由乙方担当。 10、 电泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人为损坏，丢失，被盗，由乙方赔偿。 十三、未尽事宜，双方友好协商解决。 本合同双方签字日具法律效力，工程完后，双方履行合同义务后，自动失效，如乙方违反合同规定，甲方有权解除或终止合同更换施工班组，造成的损失由乙方担当全部责任。 十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程结束后，付清尾款，合同终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建建设工程施工合同篇四 建设(发包)单位： (简称甲方) 施工(承包)单位： (简称乙方)

22、 甲方为 单位，依据中华人民共和国合同法之规定，遵循经双方在同等、自愿、互利和诚恳信用原则，甲方将世博工程项目 的基础土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一样，订立本合同，并严格遵守。 一、 概况 工程名称： 工程地点： 二、 范围：0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝) 三、 工期 南角年 日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延： 1、 可抗力。 2、 甲方变更安排、施工图纸而影响施工的。 四、 工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃 土、税收等全部费用，为一次性包干价，在施

23、工期内不作任何调整)。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。 1、 土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应供应税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。 五、 工程量：3400 m3。 六、 质量要求 1、 在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的全部施工工序必需按项目部的施工质量要求施工。 2、 全部施工工序必需经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。 3、 对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。 4、 乙方必需在20xx年10

24、月27日退完土，否则每天罚款伍仟元整。 七、 甲方责任 1、 甲方按合同约定支付工程款。 八、 乙方责任 1、 听从甲方的监督、指挥和管理。 2、 按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。 3、 平安、文明施工，确保施工平安，合同生效前，乙方应向甲方交纳平安风险保证金 元，乙方在施工过程中如发生担心全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当。工程完成后，如乙方未发生担心全施工，甲方如数退还乙方交纳的平安风险保证金 元。 九、 其它条款： 1、违约金： 由于甲方缘由终止合同， 甲方支付乙方违约 金 元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约 金 元。 2

25、、乙方担当施工中工伤事故的全部责任。 3、未尽事宜，甲乙双方协商一样可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。 4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。 5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建建设工程施工合同篇五 建设单位：_ 承包单位：_ 依据中华人民共和国民法典及有关法律法规，甲乙双方本着同等协商、诚恳守信的原则，签订本合同，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：

26、_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 二、工期要求 本工程施工工期_日，因设计变更、恶劣天气或其他不行抗拒因素影响，经双方协商一样，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的_。 三、承包方式 本工程采纳包清工的方式进行承包，全部工程原材料及施工协助材料由建设单位供应。 本工程不得转承包。 四、合同价款 本工程合同施工费_万(_)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。 五、工程质量及验收 1、工程质量标准：合格 2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。 3、隐藏工程及单项工程竣工后，施工单位应马上提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收

27、。 六、双方主要责任 (一)甲方 1、刚好供应具体的施工图纸。 2、刚好供应原材料并保证质量。 3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。 4、按合同约定支付工程款，担当因拖欠工程款所造成的一切后果。 (二)乙方 1、施工界区内的用水、电线路架设。 2、严格根据设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。 3、主动协作甲方，协调解决现场发生的各类事宜。 4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理运用。造成原材料奢侈，应按价赔偿。 5、严格根据平安生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不担当任何责任。 6、根据建筑工程施工要求，供应施工日志，出

28、具国家正式税务发票，并协作甲方做好验收工作。详细事宜由双方依据实际状况协商。 七、工程款支付 完成全部合同内容，付至合同价款的_%。其他_%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。 八、违约责任 双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_人民法院提起诉讼。 九、附则 本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。 甲方：_联系电话：_ 乙方：_联系电话：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 土建建设工程施工合同篇六 甲方：_ 乙方：_ 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，现就本建设工程详细施工事项，为明确双方的权利和义

29、务，经友好协商一样，达成如下合同条款： 一、工程概况工程名称：_工程地址：_承包范围和内容：_ 二、合同价款：金额(大写)：_ 三、双方一般权利和义务 甲方责任： 1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。 2.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。 3.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。 乙方责任： 1.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.做好现场文明施工、平安生产。 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3.在施工过程中，乙方缘由造成的事故由乙方负责。 4.听从甲方统一支配指挥。 5.由乙方缘由造成工期拖

30、延每天支付应付货款违约金。 四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起起先计算。如遇以下状况，工期相应顺延： 1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度; 2.一周内非乙方缘由停电、停水8小时以上，影响正常施工; 3.甲方缘由影响下一道工序施工; 4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期; 5.不行抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期; 6.甲方代表同意工期顺延的其它状况。 五、工程质量乙方必需严格根据施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就刚好报告甲方代表，协同解决。 六、工程款的支付和结算本合同签订生效后

31、，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。 七、施工与设计变更 1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。 2.甲方须要变更设计的，必需作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必需另行协商。 八、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。 九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，

32、付清工程款后终止，保修责任仍旧保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)_乙方(盖章)_ 负责人(签字)_负责人(签字)_ 土建建设工程施工合同篇七 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金

33、额：元￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同双方约定后生效 发包人：承包人： 居处

34、：居处： 法定代表人：法定代表人： 托付代表人：托付代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： 合同订立时间：年月日 土建建设工程施工合同篇八 建设工程施工合同 托付方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_ 工程项目：_甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：_工程概况1.工程地址：_2.居室规格：_房型_层(式)_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3.施工内容：_详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4.托付方式：_5.工程开工日期：_

35、年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天。 其次条：_工程价款工程价款(金额大写)_元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元;2、人工费_元;3、设计费_元;4、施工清运费_元;5、搬卸费_元;6、管理费_元;7、其他费用(注明内容)_元。 第三条：_质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工

36、前通知乙方，以便于工作连接。 第四条：_材料供应1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方

37、负责赔偿。 第五条：_付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：_施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2.工程施工中如有项目增减或须要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复

38、印件)交给乙方。 第六条：_工程工期1.假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证

39、，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。 第七条：_工程验收1.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。 第八条：_其他事项1.甲方责任1)必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。3)如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时运用公用部位，应向邻