2023年最新购买商品混凝土合同预拌混凝土采购合同(3篇).docx

《2023年最新购买商品混凝土合同预拌混凝土采购合同(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新购买商品混凝土合同预拌混凝土采购合同(3篇).docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新购买商品混凝土合同预拌混凝土采购合同(3篇) 现今社会公众的法律意识不断增加，越来越多事情须要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 购买商品混凝土合同 预拌混凝土选购合同篇一 承包方(乙方)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公允公正、同等自愿、诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一样，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日 二、承

2、包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：混凝土工程：混凝土的泵送、浇筑、振捣、后浇带、水平运输、泵管的移动、清理及整理;搭设临时马道、安放溜槽、补模板缝隙、浇水潮湿模板、检查垫块;砼的磨平、压面、遮盖、装饰、保温、养护;现场零星砼搅拌;模板拆除后的砼结构的修补及试件的制作、养护、保养、取样、送样、检验等全部由乙方负责，检验试验费用由甲方负责。但因乙方缘由导致重新送检的试验费用由乙方负责，并且乙方还要担当因此而使甲方遭遇的罚款以及其他经济损失。 三、合同价款 1、合同单价为：按建筑面积 元/。此

3、单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有具体施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工建筑面积以平方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方担当的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙

4、方事实上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款=实际完成工程量综合单价+零星用工单价签证工日数量) 5、工程款支付条件 1)全部施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目

5、经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可比照身份证予以领取工资。 以上三条作为支付工程款的依据，缺一不行。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的全部主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。 6、若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。 五、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的交底 2、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。 3、甲方供应施工现场临时用水用电。 4、甲方供应平安帽和平安带。 (二)乙方 1、

6、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。 2、乙方必需向甲方供应进场人员名单、个人照片、验身份证原件、供应身份证复印件、已婚人员供应结婚证、安排生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。 3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。 4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协

7、调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。 5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强平安生产意识，将平安生产放在首位，严格遵守国家有关平安操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“平安生产、预防为主”的方针，加强平安生产管理，对工人进行班前平安交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则仔细处理，并由责任方担当一切费用和损失。 6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方供应乙方施工人员运用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下运用，应节约运用材料不得奢侈。 总包方供应乙方施

8、工人员运用的机具，乙方负责包干运用，不得带离施工现场，由于运用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使 7、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达100%。进场前必需递交特别工种上岗证。 8、甲方管理人员支配乙方施工人员加班，乙方必需无条件接受支配。凡不听从甲方管理人员支配者，第一次罚款5000元，其次次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。 六、工期、质量、成品爱护 1、工期：乙方根据总包方现场合理编制的工期组织安排施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权

9、组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方缘由造成工期延误者，每延期一天，乙方除担当总包方因此造成损失外，甲方将视详细状况，有权要求乙方按20_-5000元/天支付违约金。 2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必需严格根据国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方缘由造成的质量缺陷，乙方必需根据总包方的要求刚好返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方担当。 3、成品爱护：乙方应帮助总包方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作25倍罚款。非

10、有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。 七、平安生产 1、进入公司上班前，必需做好三级教化，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不听从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生平安事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后依据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。 2、总包方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平

11、安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检查合格方可运用。 3、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。 4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 八、文明施工及环境爱护 1、文明施工：乙方要帮助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作20020_元的罚款。在施工现场大小便者发觉一次罚款500元。 2、环境爱护：甲方应负

12、责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。 九、劳动合同的解除 经甲、乙双方协商一样，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同： 1、在试用期间，发觉乙方不符合录用条件的; 2、严峻违反劳动纪律或者甲方的规章制度的; 3、严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的;? 4、严峻违反平安操作规程，屡教不改，并且造成重大平安事故的，还须担当全部损失; 5、严峻违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量平安隐患的

13、，除解除劳务合同外，还须担当全部工料损失; 6、施工、技术力气不足，工程进度严峻滞后的。 十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应依据损失状况和责任大小，按法律规定担当赔偿责任。非因双方缘由造成违约除外。 十一、纠纷的解决 1、由于乙方缘由中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。 2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均

14、有乙方负责担当。 3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权赐予惩罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。 4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当，从结算款中扣除。 5、每次材料转运、施工完成后，乙方必需做到工完场清。否则，视详细状况对乙方处以2001000的罚款，从工程结算款中干脆扣除。 6、乙方进场施工人员必需戴平安帽，否则每人每次罚款50元。 7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的20倍进行惩罚，从工程结算中干脆扣除。 十二、双方

15、约定其他事项 十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。 甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)： 现场负责人： 现场负责人： 身 份 证 号： 银 行 账 号： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日 购买商品混凝土合同 预拌混凝土选购合同篇二 需方： 供货： 依据中华人民共和国民法典及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公开、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下： 一、产品名称、规格型号、产品配置、单位、数量、单价 二、质量标准：

16、 1、符合国家现行质量标准规范和设计图纸要求 2、自验收合格投入运行后，起先计算质保期，质保期一年 三、交货：交货方式为 1、交货时间： 2、交货地点： 四、验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后5日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。 五、付款方式刚好间：双方约定以第种方式支付价款。 签定合同时，买方支付元，货到验收后甲方15日内支付合同价款的95%，余下5%为质保金，质保期满后无异议全额付清; 六、违约责任： 1、卖方违约责任： 建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失

17、。 卖方延迟交货的，每日应向买方支付500元的违约金;延迟交货15日的.，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的状况下，有权要求卖方双倍返还定金。 2、买方违约责任： 买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟300元的违约金; 买方无正值理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。 七、争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向淮南市人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

18、八、其他约定事项： 九、本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。 十、本协议自签订之日起生效，与合作合同具有同等的法律效力。 十一、本协议一式四份，甲乙双方各贰份。 买方： 联系方式： 托付代理人： 签订时间： 卖方： 联系方式： 法定代表人： 签订时间： 购买商品混凝土合同 预拌混凝土选购合同篇三 需方： 供方： 甲方因承建该工程须要由乙方供应预拌混凝土，为明确双方的责任和义务，依据中华人民共和国民法典以及有关的政策、法规、条例规定，本着互惠互利的原则，经协商后签订本合同，并共同信守以下条款： 一、预拌砼技术指标、数量、单价： 1.1预料工程总方量： 1.2砼技术指标： 1.3砼单价：_元3

19、，每减一个等级单价减_元，_以上每加一个等级单价加_元，_以上每加一个等级单价加_元。 二、交货时间、地点、方式、验收 2.1_年_月_日起先供应至_年_月底结束。 2.2交货地点：按合同规定，甲方承建工程的施工现场。 2.3交货方式：乙方用混凝土搅拌车将预拌混凝土送至工地，按甲方指定地点卸料。 2.4交货验收：乙方供应的预拌混凝土数量以随车供货单为准，如有异议可采纳随机抽查核定。 三、预拌混凝土质量、技术要求、交货检验及资料交接： 3.1预拌混凝土质量按国家4902预拌混凝土、市建质： 卖方： 工程名称： 工程地点： 3.1甲乙工程概况及需用混凝土概况 结构形式及建筑面积约数：_万平方米。

20、安排用混凝土数量：_立方米。 安排由乙方供应的混凝土部位：按买方供应的联系单为准。 安排由乙方供应的混凝土的强度等级： 四、供货时间 4.1乙方依据甲方的电话、传真或其他经双方认可形式的通知确定的供货时间支配生产。 4.2甲方需提前两天通知乙方需用混凝土的详细时间和方量。 4.3甲方每次要求供货的通知中，均应包含供货时间、强度等级、数量依据图纸双方共同确定、技术要求、浇筑部位等内容，并以双方签单后为准。 五、混凝土交付、供货数量、质量的验收及确认 5.1混凝土的交货地点为甲方施工的工程所在地，即施工现场。混凝土运至现场入模起，混凝土全部权移至甲方。 5.2甲方需派专人在施工现场负责对乙方所供应

21、的混凝土刚好验收签字，并刚好浇筑。甲方应向乙方供应现场签收人员的授权书及由现场签收人签字的身份证复印件等相关资料;如甲方未供应此类资料、提交的此类资料有瑕疵或提交后变更签收人，则以施工现场实际签收人员的签收为准。 六、甲方权利、义务 6.1负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥，供应平安的工作环境、及必要的工作条件。 6.2因混凝土泵送、浇筑等缘由引起的扰民问题，由甲乙双方协商解决。 6.3甲方对运输到现场的混凝土刚好签收，并支配根据供货通知约定的部位指挥浇筑。 6.4甲方施工人员不得在混凝土中加水或其他材料。 6.5因甲方缘由造成混凝土粘罐、报废的损失，以及由此乙方造成的其他干脆损失，由甲方担

22、当。因乙方缘由造成混凝土粘罐，影响混凝土浇筑造成的损失，由乙方担当。 6.6甲方约定时间结算、付款、保证乙方生产正常进行。 6.7如乙方供货不符合合同约定的质量标准，甲方有权解除合同。因乙方混凝土质量不符合约定的质量标准而给甲方造成的干脆及间接损失，乙方担当全部责任及费用。 6.8如乙方供货不刚好或无实力供货，甲方有权另行选购。 七、乙方权利、义务 7.1刚好根据甲方的供货安排、供货通知供应符合约定要求的混凝土。 7.1在运输混凝土过程中，遵守相关道路、环保等方面的法律法规，担当因违反上述有关法律法规造成的一切损失。 7.3乙方人员进入甲方现场后，须听从甲方的合理调配，主动协作现场施工。 7.

23、4供应混凝土技术资料。 7.5如甲方未按约定办理结算或付款，乙方有权选择接着履行合同或解除合同 7.6如甲方工程出现停工或停止要货一个月以上，乙方有权选择接着履行合同或解除合同。如解除合同甲方必需将所欠乙方混凝土款全部付清。在没有付清混凝土款的状况下不得购买其他搅拌站的混凝土。 八、价款结算及支付 8.1甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起日内办理结算确认手续。 8.2对混凝土砂浆、基础柱、垫层、防水爱护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。 8.3货款支付期限3，50天后支付已浇筑合格商

24、砼款的50%，以此类推，剩余商砼款主体封顶后三月内全部付清。本合同项下的工程因非乙方缘由中途停工，导致甲方停止运用乙方混凝土时，甲方应在停工之日起个月内付清未结价款。 8.4甲方未按本合同约定期限内付款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。 九、争议解决 发生争议时，双方协商解决，协商不成时，起诉与当地法院。 十、甲乙双方须要补充条款： 10.1以施工图及变更要求为结算依据，施工前双方共同确定砼的品种与数量，双方签字认可后以备结算。 10.2因乙方供应量不足、质量不合格或供应不刚好造成的干脆及间接损失由乙方全部负责。 十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式份，双方各执份。 甲方：乙方： _年_月_日_年_月_日