正式版建设施工合同范本.docx

《正式版建设施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正式版建设施工合同范本.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、正式版建设施工合同范本2022正式版建设施工合同范本正文内容甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利、愤商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的 ； 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据民法典的有关规定，甲乙经双方琳商，特 签订本合同，以便双方共同遵守。一、施工地点：二、施工内容：三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天,开工日期为 年月日，年月一日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于 年一月至一月期间，甲方提前一日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即辨理完吊车使用证，达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价&n

2、bsp；。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式： 乙方施工人员进场后日内，甲方支付总额的30%预付款； 塔吊组装、试完毕。并辨理完塔吊准用证后日内甲方再支付总额的20%； 进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除 完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%,余额20%在三个月之内付清。 七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同的定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构 件分批次发运到施工现场，同时现场道路及场地以保瞪安装施工进度。如因 甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙

3、方组织施工。3、甲方:M责按照装车单进行清点、验收。并:M责设备在装卸车、组装及拆除期 间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和 二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。5、安装及试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由 乙方:6、乙方于开工前 日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设 备事故由乙方:M责。8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保吊车在安装后运转安全、可 靠。9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理

4、规定。10、塔吊安装后，由乙方进行负荷试车，并辨理当地使用可证，甲方予以 琳助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并愤助甲方按照装车单进 行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方:M责赔偿。 12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方 提供两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权止合同，并享有向 乙方提供索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法辩理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方 承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按的定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲 方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理辩法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可愤商解决；愤商 不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。 十一、本合同一式四份，双发各持两份。十二、上述条款未尽事宜，双方另行愤商解决。甲方：乙方：代表：代表：中舌：日期：日期：正式版建设施工合同范本正文内容结束。