2023年车库买卖合同车库买卖合同电子版(篇).docx

《2023年车库买卖合同车库买卖合同电子版(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年车库买卖合同车库买卖合同电子版(篇).docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年车库买卖合同车库买卖合同电子版(篇) 随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情须要用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同应当怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇一 买受人：_ 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上签定本合同。 一、买受人所购的基本状况：乙方所购车库位于“_”第_号单位。该车库套内面积约为_平方米。 二、计价方式与价款 双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)_元整。 三、付款方式 买受人须在签定本合同时一

2、次性付清全部价款，即人民币_元整。 四、交付期限 出卖人应当在_年_月_日前，按有关规定，该车库阅历收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人运用。 如遇下列特别缘由，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期： 1、 遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等; 2、 遭受非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 3、 遭受不能克服的客观缘由，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 五、出卖人延期交库的违约责任 除本合同第四条规

3、定的特别状况外，出卖人未能按规定时间交付运用，按以下方式处理; 1、逾期时间，分别处理(不作累加) (1) 逾期不超过三十日，自最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同接着履行; (2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求接着履行合同的，合同接着履行，自交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 六、 车库交接 车库达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结

4、算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的.违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。 七 、其他规定 买受人运用期间不得擅自变更该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自变更与该车库有关联的公共部位和设施的运用性质。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决： 1、 提交_仲裁委员会仲裁。 2、 向人民法院起诉。 九、合同生效 本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有状况

5、如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。 出卖方(盖章)：_ 买受方(盖章)：_ _年_月_日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇二 出卖人：_ 买受人：_ 风险告知：出卖的标的物，应当属于出卖人全部或者出卖人有权处分。 法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上签定本合同。 一、买受人所购的基本状况： 乙方所购车库位于“_”第_号单位。该车库套内面积约为_平方米。 二、计价方式与价款 双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)_元整。 风险告知：许多业主都认为买了车位之后就不

6、再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还须要每个月缴纳肯定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，也许在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。 三、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_元整。 四、交付期限 出卖人应当在_年_月_日前，按有关规定，该车库阅历收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人运用。 如遇下列特别缘由，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期： 1、 遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等; 2、 遭受非技术所能解决的问题，且出卖

7、人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 3、 遭受不能克服的客观缘由，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 五、出卖人延期交库的违约责任 除本合同第四条规定的特别状况外，出卖人未能按规定时间交付运用，按以下方式处理; 1、逾期时间，分别处理(不作累加) (1) 逾期不超过三十日，自最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同接着履行; (2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价

8、款向买受人支付违约金;买受人要求接着履行合同的，合同接着履行，自交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 六、 车库交接 车库达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。 买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。 七 、其他规定 买受人运用期间不得擅自变更该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自变更与该车库有关联的公共部位和设施的运用性质。 八、争议解决 本合

9、同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决： 1、 提交_仲裁委员会仲裁。 2、 向人民法院起诉。 风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区分是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时留意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。 九、合同生效 本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有状况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。 附件：车库平面图 出卖方(盖章)：_ 买受方(盖章)：_ 法定

10、代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇三 出卖方： (甲方) 买受方： (乙方) 甲方将其全部的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守： 1、 甲方将位于_小区_号的车库卖于乙方。 2、 车库的详细状况：位置：_,四邻:_，面积：，产权方式为：。 3、 甲方出卖车库的价格为：元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、 自本合同签订之日起，该车库的全部权归乙方全部，甲方将该车库及全部手续交付乙方，并帮助乙方办理相关过户手续。 5、 甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当担当双倍返还的

11、法律责任。 6、 在车库转移前产生的相关费用由甲方担当，转移后产生的费用由乙方担当。车库产权买卖合同范本7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应担当应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将担当车库价格每日千分之三的违约金。 8、 未尽事宜甲乙方协商解决。 9、 本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。 甲方： (签字盖章) 乙方： (签字盖章) 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇四 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 甲乙双方就车库买卖事项，经协商一样，达成以下合同条款： 乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区b17栋楼南侧4号车

12、库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20xx年4月1日前支付，在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。 本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。 一、 本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。 甲方(卖方)： 身份证号： 电话： 年 月 日 乙方(买方)： 身份证号： 电话： 年 月 日 证明人： 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇五 卖方： (简称甲方) 买方： (简称乙方) 甲、乙双方依据合同法、城市房地产管理法及有关法律，法规之规定，在同等、自愿

13、、协商一样的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、车库的基本状况 乙方同意购买甲方全部的位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号，该车库未办理产权证。 其次条、销售价格 上述车库售价 元 第三条、费用交接的时间 1、车库电费的交接日期为 年 月 日，此日之后的费用由乙方担当。 2、乙方若办理该车库的权属手续全部费用由乙方担当，甲方应当予以帮助。 第四条、保证条款 甲方保证对所出售的车库拥有完全全部权，需给乙方供应上述车库的有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库

14、主见权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并担当本合同价款百分之三十的违约金。 第五条、争议的解决 本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。 第六条、合同的生效 本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇六 甲方(车库卖方)： 身份证： 乙方(车库买方)： 身份证： 甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就买卖车库达成如下协议，特签订本合同，双方共同遵守，并作为全部权归属的凭证。 一、甲方自愿将_小区_ 幢_单元_号车库卖给乙方全部;甲方出卖车库的同时将车库的有关

15、收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币_万元整。 二、付款方式：合同签定时，乙方已付甲方_万元整(人民币);余款_万元整(人民币)于该车库有关更名手续办好后付清; 三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷，因甲方的缘由，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方担当全部责任，并向乙方赔偿损失。 四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、运用、收益及处分之权利。 五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记，并帮助乙方办理车库更名手续，在更名过程中产生的费用由甲方担当。若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还全部购款。

16、 六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。 七、本合同经双方签章后生效，如有违约，违约方愿担当违约责任，并赔偿损失。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。 甲方：(签字盖章) 乙方： (签字盖章) 物业公司(盖章)： 证明人签字： 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇七 卖方：_(以下简称甲方) 买方：_(以下简称乙方) 依据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议： 一、甲方自愿将_小区_幢_号车库卖给乙方全部;甲方出卖车库的同时将车库的有关

17、收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币_元整。 二、付款方式： 合同签定时，乙方已付甲方_万元整(人民币)为预付款;余款_万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清; 三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的缘由，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方担当全部责任。并向乙方赔偿损失，支付相当于购款_%的违约金。 四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、运用、收益及处分之权利。 五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并帮助乙方办理车库更名手续，若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还购款，并

18、支付相当于购款_%的违约金。 六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份。 七、本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿担当违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 八、双方约定的其它事项： 甲方(签名或盖章)：_乙方(签名或盖章)：_ _年_月_日_年_月_日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇八 甲方(出售方)： 身份证号： 乙方(购买方)： 身份证号： 甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议： 一、甲方自愿将其名下位于 小区 号楼 号车库(详细位置： )出售给乙方。 二、总价款：人民币 (￥ 元)。 三、乙方于 年 月 日前一次性付清全部价款，同

19、时甲方向乙方交付该车库及相关产权票据。由于甲方车库购买原始票据丢失，由甲方向乙方出具相关产权转移证明手续。 四、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方帮助的，甲方应刚好供应相关帮助。 五、甲方应保证该车库产权真实有效，如出现产权纠纷，一切经济后果由甲方担当。 六、本合同一式两份，自签字之日起生效，甲乙双方各一份，均具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇九 甲方： 乙方： 经甲方和乙方在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖车库一事达成如下协议： 一、甲方自愿

20、将其名下位于_市澜_县康宁家园28平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库运用，不得擅自变更主体结构、承重结构和用途。 二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整，(大写玖万捌千元整)。乙方在20_年_月_日前一次性付清。 三、甲方在20g_年_月_日前将上述车库交付乙方运用。 四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。 五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。 甲方： 20_年_月_日 乙方： 20_年_月_日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十 出卖方(甲方)：_ 买受方(乙方)：_ 甲方将其全部的

21、车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守。 1、甲方将位于大唐智能花园小区号的车位卖于乙方。 2、车位的详细状况：位置：_,四邻:_，面积：_，产权方式为：_。 3、甲方出卖车位的价格为：_人民币元，大写_元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、自本合同签订之日起，该车位的全部权归乙方全部，甲方将该车位及全部手续交付乙方，并且供应身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。 5、甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当担当双倍返还的法律责任。 6、在车位转移前产生的相关费用由甲方担当，转移后产生的费用由乙方担当。 7、甲乙双方都应严格遵

22、守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应担当应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将担当车库价格每日千分之三的违约金。 8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。 11、合同附件：车位平面图 甲方(签字盖章)：_ 物业单位(签字盖章)：_ 日期： 乙方(签字盖章)：_ 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十一 甲方(出卖人)： 住址： 身份证号： 乙方(买受人)： 住址： 身份证号： 经甲方和乙方在同等、自愿、协商一样的基础上就

23、买卖柴房一事达成如下协议： 一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库运用，不得擅自变更主体结构、承重结构和用途。 二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖合同范本千元整( 9000 元)。 三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应帮助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方全部)，办理产权证及过户费由乙方担当，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及运用权。 四、 本合同

24、经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。 五、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。 甲方(出卖人)： 乙方(买受人)： 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十二 出卖人(以下简称甲方)姓名： 身份证号： 姓名： 身份证号： 买受人(以下简称乙方)姓名： 身份证号： 姓名： 身份证号： 经甲、乙双方协商，甲方确定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。 一、甲方出售房屋状况 1、甲方出售的车库属本人干脆从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

25、2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。 二、房屋价格及付款形式、交房方式 1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整，签本合同时，乙方付给甲方定金 元，余款于 日之内交房时付清。 2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。 3、甲方收取定金后，应刚好清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。 4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要主动协作。 三、违约责任 1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷

26、。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。 2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应刚好通知甲方，购房定金归甲方全部;若甲方悔约，应刚好通知乙方，并双倍返还定金给乙方。 3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或运用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。 四、本合同一式 份，各方各执1份。 五、未尽事宜，协商解决。 甲方签字： 电话： 甲方配偶签字： 电话： 乙方签字： 电话： 乙方配偶签字： 电话： 附：甲方身份证、结婚证

27、的复印件1份。 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十三 出卖方： (甲方) 买受方： (乙方) 甲方将其全部的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守： 1、 甲方将位于_小区_号的车库卖于乙方。 2、 车库的详细状况：位置：_，四邻:_，面积：，产权方式为：。 3、 甲方出卖车库的价格为：元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、 自本合同签订之日起，该车库的全部权归乙方全部，甲方将该车库及全部手续交付乙方，并帮助乙方办理相关过户手续。 5、 甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当担当双倍返还的法律职责。 6、 在车库转移前产生的相关费

28、用由甲方担当，转移后产生的费用由乙方担当。车库买卖合同范本 7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应担当应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将担当车库价格每日千分之三的违约金。 8、 未尽事宜甲乙方协商解决。 9、 本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。 甲方： (签字盖章) 乙方： (签字盖章) _年_月_日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十四 甲方(车库卖方)： 电话： 乙方(车库买方)： 电话： 甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就买卖车库达成如下协议： 买方所购车库的基本状况：车库位置： 车库编号： 建筑面积： 平 方米，总

29、价： 元。有关事项： 一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。 二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。 三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库全部权。 四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方帮助的，甲方应刚好告知乙方并供应相关帮助。 五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有全部权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。 六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。 七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起

30、生效。未尽事宜，双方协商解决。 甲方签字： 乙方签字： 证明人签字： 年 月 日 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十五 甲方(车库出卖人)：_省_房地产公司 电话： 乙方(车库买受人)： 电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通平安法及有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议： 一、乙方通过公开拍卖竞得_小区 幢 号车库，属 结构。 二、乙方按规定付清成交款 (大写： )，拍卖佣金 (大写： )。 三、甲方统一办理产权证，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。 四、甲方暂按小区物

31、管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积_元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。 五、甲方对车库设施供应有偿维护、修理。 六、乙方在运用车库时，须遵守以下规定： 1、不准将车库以经营用途运用; 2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给_小区以外的住户或单位运用; 3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记; 4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地; 5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响; 6、文明驾驶，平安行车。在小区内应缓行，并留意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内

32、禁止鸣号，以免影响小区住户; 7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉听从管理人员的管理。 乙方须与小区物管公司签订车库物业管理托付合同。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。 七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。 甲方：_省房地产公司 乙方： 代表： 日期： 日期： 车位买卖合同协议书 转让方(以下简称“甲方”) 甲方: 受让方(以下简称“乙方”) 乙方: 依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议: 一、标的 本次转让的车位位于广东

33、省清远市清城区_ ，编号为_ 号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的全部权，甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。 二、运用期限 甲方同意将上述车位全部权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的全部权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地运用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位运用权年限作出详细规定，乙方所享有的 地下车库运用年限按国家法律政策的规定处理。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币158000.00元(大写:壹拾伍万捌仟元整)，乙方

34、付款方式为，预付款79000.00元，余款79000.00元待车位房产证过户手续完成当天一次性付清，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方担当，即:乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准) 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、运用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处臵该车库。 3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。 四、该协议签署后甲方需协作乙方办理过户手续，直至全部手续移交完成为止，过户过

35、程中产生的全部费用由乙方担当。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交停车卡。 五、运用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行担当。 2、乙方运用该停车位，须听从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 六、生效条件 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。 附:一、双方的有效身份证复印件; 二、车位明细图的有效复印件; 三、购车位的有效发票复印件

36、; 甲方签字: 乙方签字: 身份证号码: 身份证号码: 签约日期: 签约日期: 车库买卖合同 车库买卖合同电子版篇十六 合同编号_ 出卖人：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 企业资格证书：_ 法定代表人：_ 买受人姓名：_ 联系电话：_ 身份证：_ 地址：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下。 买受人所购车库的基本状况： 一、本人系_小区_幢_单元_的业主，购买_号车库，属_结构，价款_。 二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准。 三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方

37、收取车库物管费，即每平方建筑面积_元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。 四、甲方对车库设施供应有偿维护修理。 五、乙方在运用车库时必需遵守以下规定： 1、不准将车库以经营用途运用。 2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位运用。 3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记。 4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响。 5、文明驾驶，平安行车。在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责。小区内禁止鸣号，以免影响小区住户。 6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。 7、本车库买卖合同书范本一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决。 甲方：_ 日期：_ 乙方：_ 日期：_