2023年工程勘察设计委托协议书工程勘察委托书(12篇).docx

《2023年工程勘察设计委托协议书工程勘察委托书(12篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程勘察设计委托协议书工程勘察委托书(12篇).docx（66页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年工程勘察设计委托协议书工程勘察委托书(12篇) 承包方(乙方)：_ 依照中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。 其次条 乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条 甲方责任 1、根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料

2、，并对供应的时间、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料： 经过批准的设计任务书; 选址报告; 规划要求; 原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件; 经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求; 能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设

3、备的技术资料。 2、收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3、在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4、托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 6、根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条 乙方责任 1、根据甲

4、方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。 2、乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另

5、订合同。 4、乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 5、对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。 6、勘察单位应根据现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 第五条 勘察设计费用 乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给

6、乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。 第六条 违约责任 1、甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2、甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补设计费。 3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另

7、议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4、甲方因故要求停顿设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。 5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。 6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极实行补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段

8、设计费的_%(经批准生效)。 8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。 9、乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%、 第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。 1、申请_仲裁委员会仲裁。 2、向人民法院起诉。 第八条 合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。 第九条 本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。

9、 第十条 本合同一式_份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。 甲方：_乙方：_ 甲方代表：_乙方代表：_ _年_月_日 _年_月_日 工程勘察设计托付协议书 工程勘察托付书篇二 托付方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 依照中华人民共和国民法典、建立工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同。 第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表（见附件）。 其次条乙方依据托付的勘察设计工程，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶

10、段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 （一）根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书，选址报告；规划要求；原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；经批

11、准的工艺设计资料，民用工程的使用要求；能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 （二）收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 （三）在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 （四）托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产

12、的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 （五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 （六）根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 2.乙方责任 （一）根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件。依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。 （二）乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要

13、求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。 （三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 （四）乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 （五）对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。 （六）勘察单位应根据

14、现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。 第四条勘察设计取费 乙方依据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。 第五条经济赔偿 1.甲方不履行合同，无权恳求退还

15、定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4.甲方因故要求停顿设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。 6.由于乙方

16、的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极实行补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_。（经批准生效） 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。 9.乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。 第六条合同执行过程中，如有纠纷

17、，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 第七条其它 1.合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。 2.本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。 3.本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政治理局一份，经办银行一份。 建立单位（盖章）：_勘察设计单位（盖章）：_ 甲方代表（签字）：_乙方代表（签字）：_ 电话：_

18、电话：_ 开户行：_开户行：_ 帐号：_帐号：_ 通信地址：_通信地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 市城乡建委设计科研处（盖章）：_市工商行政治理部门鉴证（盖章）：_ 工程勘察设计托付协议书 工程勘察托付书篇三 托付方(甲方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方(乙方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依照中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。 其次条 乙方依据托付的勘察设计工程和主管

19、部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条 甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间 、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料(或经过

20、批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进工程的设

21、计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 6.根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条 乙方责任 1.根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。 2.乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计

22、标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 4.乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 5.对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳

23、的有关规定办理。 6.勘察单位应根据现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 第五条 勘察设计费用 乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。 第六条 违约责任 1.甲方不履行合

24、同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4.甲方因故要求停顿设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

25、6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极实行补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的_%(经批准生效)。 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。 9.乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%. 第七条 合同执行过程中，如有纠纷

26、，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。 1.申请_仲裁委员会仲裁。 2.向人民法院起诉。 第八条 合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。 第九条 本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。 第十条 本合同一式_份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。 工程勘察设计托付协议书 工程勘察托付书篇四 工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人： 勘察人： 发包人托付勘察人担当 岩土工程具体勘察任务 。

27、依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建立地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务托付文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见托付书 1.6发包方式： / 1.7估计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特别样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 其次条 发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责 2.1供应本工程政

28、府相关批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工

29、及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察中间成果报告， 年 月 日提交经审查通过的最终勘察报告。由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇不行抗力影响时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准，以预算包干( );以综合单价包干，按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。本合同未商定及国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4

30、.2.2本工程勘察费的综合单价为 元/m，预算总价为人民币￥ 元(大写 )。在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;主体构造验收通过后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内，发包人付清余下的勘察费用。 4.2.3勘察过程中，如发包人书面通知勘察人托付任务变更导致工作量发生变化的，经办理正式变更手续后，如采纳预算包干计价方式的，工作量变化在 %以内的，勘察总费用不予调整，工作量变化在 %以上的，由双方协商确定变化局部的勘察费;如采纳以综合单价包干计价方式的，按综合单价保持不变，发包人按实际发生的

31、工作量支付勘察费。 4.2.4在勘察人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于勘察人未能准时开具并供应发票而导致发包人付款延误，发包人不担当责任。勘察人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.3由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，工期顺

32、延， 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2勘察人已就工程现场的状况进展了充分的了解，勘察人同意按工程现场的现状进场进展勘察工作并自行安排勘察人的人员的工作、生活，如勘察中需要对工程现场的状况进展改善的，责任和费用由勘察人担当。发包人除按合同商定支付勘察费外，不再支付其他的任何费用。 5.2.3由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应无条件赐予补充完善使其到达质量合格，由此产生的额外费用及勘察期限延误责任均有勘察人自行担当。若勘察人无力补充完善，需另

33、托付其他单位时，勘察人应担当由此产生的全部勘察费用并应赔偿给由此给发包人造成的损失。 5.2.4因勘察缘由造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除实行补救责任外，勘察人应退还直承受损失局部的勘察费，并担当由此给发包人造成的全部经济损失。因勘察缘由造成第三人财产及人身损害的，责任由勘察人担当。 5.2.5在工程勘察前，勘察人应向发包人提交勘察纲要或勘察组织设计。 5.2.6勘察过程中，依据工程的岩土工程条件及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并应办理正式变更手续。 5.2.7勘察人应保证其在现场工作的人员遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当有关资料的保密义务。如勘

34、察人或勘察人的人员违反保密义务的，应赔偿发包人的经济损失。 5.2.8勘察人在工程勘察期间，应安全文明施工。如发生安全事故，由勘察人担当全部责任。 5.2.9勘察人提交给发包人的勘察资料，其学问产权归发包人全部，勘察人应爱护发包人的学问产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上状况，勘察人应赔偿发包人的损失。 5.2.10勘察人向发包人保证，发包人使用勘察人交付的勘察资料不会侵害第三人的任何权利，如发包人因使用勘察人交付的勘察资料而患病第三人的追索的，责任由勘察人担当。 5.2.11勘察人应留意爱护地下文物，发觉文物时应准时报揭发包人或有关部门，不得擅自处理，否则由此造成的损失或影响由

35、勘察人负责 5.2.12若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 第六条 违约责任 6.1合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人按勘察人实际完成的工作量结算勘察费。 6.2发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，逾期在7日内的，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金，逾期在15日内的，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之五逾期违约金。 6.4由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，逾期在7日内的，每超过一日，应按勘察总费用的

36、千分之一向发包人担当违约责任，逾期在15日内的，每逾期一日，勘察人应按勘察总费用的千分之五向发包人担当违约责任，发包人有权直接从应支付给勘察人的勘察费中扣除。逾期超过15日的，发包人有权不支付勘察费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，勘察人应向发包人支付勘察费 %的违约金并赔偿由此给发包人造成的损失。 6.5勘察人应按发包人书面通知的时间履行施工协作，对地基、根底施工过程中消失的与地勘报告不符合的状况进展现场处理，在地基验槽、根底验收时，履行验收职责。如勘察人未按发包人书面通知的时间履行上述义务的，发包人除有权要求勘察人连续履行上述义务外，勘察人按预算总勘察费用的10%向发包人支

37、付违约金，发包人有权从应支付给勘察人的勘察费中扣除。 第七条 其它商定事项： 7.1履约保证金 勘察人在投标时的投标保证金 元，在本合同生效后，自动转为履约保证金。该履约保证金在勘察人依照本合同商定按时保质完成勘察任务，发包人予以无息返还。 第八条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由工程所在地人民法院管辖。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到工程所在地建立行政主管部门备案。发包人、勘察人履行完合

38、同规定的义务后，本合同终止。 第十一条 本合同一式五份，发包人二份、勘察人二份，建立行政主管部门备案一份，具有同等法律效力。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住宅: 住宅: 法定代表人: 法定代表人: 托付代理人: 托付代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 工程勘察设计托付协议书 工程勘察托付书篇五 托付方_(以下简称甲方) 承包方_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济合同法、建立工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设

39、计工程表(见附件)。 其次条 乙方依据托付的勘察设计工程，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，作为本合同的附件。 第三条 双方责任 1.甲方责任 (一)根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托

40、付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书，选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 (二)收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 (三)在勘察设计人员

41、进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 (四)托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 (五)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 (六)根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 2.乙方责任 (一)根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件。依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。

42、 (二)乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 (三)初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 (四)乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 (五)对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。 (六)勘察单位应根据现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。 第四条 勘察设计取费 乙方依据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程、分两次拨付设计费，即签订设计合同时先拨付百分之二十作为定金，完成施工图时付清全部设计费。