2023年简易工程承包合同范本.docx

《2023年简易工程承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年简易工程承包合同范本.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023简易工程承包合同范本 建立单位(甲方)：_ 承包单位(乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，甲乙双方本着公平协商、诚恳守信的原则，签订本合同，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、工程内容：_。 二、工期要求 本工程施工工期_日，因设计变更、恶劣天气或其他不行抗拒因素影响，经双方协商全都，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的_。 三、承包方式 本工程采纳包清工的方式进展承包，全部工程原材料及施工帮助材料由建立单位供应。 本工程不得转承包。 四、合同价款 本工程合同施工费_万(_)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参

2、照承包方报价进展调整。 五、工程质量及验收 1、工程质量标准：合格。 2、施工单位确保按设计图纸施工，建立单位确保原材料质量。 3、隐藏工程及单项工程竣工后，施工单位应马上提交验收通知，有建立单位进展工程质量验收。 六、双方主要责任 (一)甲方 1、准时供应具体的施工图纸。 2、准时供给原材料并保证质量。 3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进展监视检查，协调现场发生的各类事宜。 4、按合同商定支付工程款，担当因拖欠工程款所造成的一切后果。 (二)乙方 1、施工界区内的用水、电线路架设。 2、严格根据设计图纸进展施工，确保工程质量和进度。 3、积极协作甲方，协调解决现场发生的各类事宜。 4

3、、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料铺张，应按价赔偿。 5、严格根据安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不担当任何责任。 6、根据建筑工程施工要求，供应施工日志，出具国家正式税务发票，并协作甲方做好验收工作。详细事宜由双方依据实际状况协商。 七、工程款支付 完成全部合同内容，付至合同价款的_%。其他_%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。 八、违约责任 双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_人民法院提起诉讼。 九、附则 本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。 甲方：_ 联系电话：_ 乙方：_ 联系电话：_ 日期：_年_月_日 简易

4、工程承包合同(二) 发包人：_(简称甲方) 承包人：_(简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建立工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、工程范围：_。 4、承包方式：_。 二、合同工期 1、开工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期总天数_天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准：合格、根据施工质量验收标准验收。 四、合同价款 总计合同金额_(大写)(人民币)，小写_￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成_%工作

5、后_天内，发包人向承包人支付_%工程费用;本工程进场完成_%工作后_天内，发包人向承包人支付_%工程费用;本工程竣工验收后_天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。 六、施工预备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过

6、程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的治理费和其他损失均由发包人担当; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格; 3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人担当; 4、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法

7、解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进展竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待效劳。 6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进展工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其到达质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人

8、时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金_万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第种方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁。 (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 发包人：_ 联系方式：_ 承包人：_ 联系方式：_ 日期：_年_月_日 简易

9、工程承包合同(三) 发包方：_ 联系方式：_ 承包方：_ 联系方式：_ 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商全都，订立本合同。 工程名称：_。 建筑面积(工程形式)_。 施工地点：_。 一、工期： 1、开工：_年_月_日; 2、竣工：_年_月_日; 3、合同工期总共历时_天。 承包形式：_。 工程质量标准：_。 工程价款：共计人民币_元。 二、付款方式： 本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。

10、质保期：_年。 三、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监视治理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度; 给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点; 按时给承包方拨付款项和进展验收、结算; 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进展施工; 如期完成施工任务; 承受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护; 教育施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏; 担当施工中的一切安全事故责任及费用; 四、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：_承包方：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 日期：_年_月_日_年_月_日