2023年全国二建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（三）含解析.docx

《2023年全国二建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（三）含解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国二建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（三）含解析.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年全国二建建设工程法规及相关知识考前押题密卷(三) 含解析一、单选题1.某施工单位技术负责人李某2014年3月上班，2015年5月，施工单位以李某 怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李 某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班， 可主张()赔偿金。A、 12750 元25500 元B、 11250 元22500 元答案：D解析：用人单位违反劳动合同法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继 续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或 者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付

2、赔偿金。赔偿 金标准为经济补偿标准的2倍。2.建设单位组织竣工验收前，。应当分别签署质量合格文件。A、建设 设计 施工、监理B、建设、勘察、设计 施工C、勘察、设计、施工、监理D、规划、消防、环保、质量监督站C 018年6月10日D、2018年7月10日答案：C解析：本题考查的是建造师的注册。延续注册应当在注册有效期届满30日前申 请。20 . （2013二级）当事人不得在合同中协议选择由O的人民法院管辖。A、原告住所地B、合同签订地C、仲裁机构所在地D、标的物所在地答案：C解析：民事诉讼法规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议 选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、

3、标的物所在地等与争 议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的 规定。21 .下列可视为投标人相互串通投标的是。A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间约定中标人C、投标人之间约定部分投标人放弃投标D、投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：A 解析：A是视为串通，BC是属于串通，D是骗标。22 .关于招标代理机构的说法，不正确的有()。A、招标代理机构是社会中介组织B、工程招标代理机构不可以参与同一招标工程的投标C、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系D、由评标委员会指定招标代理机构答案：D解析：任何单位和个人不能强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜

4、。23 .关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是0。A、在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于 集体所有B、确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢 救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C、在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D、地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘答案：D解析：确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址 古墓葬急需进行 抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补 办审批手续。24 .关于表见代理的说法，正确的是()。A、表见代

5、理属于无权代理,对本人不发生法律效力B、本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的 损失C表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理答案：B解析：表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法 律关系。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代 理行为而遭受的损失。AC错误B正确，D属于恶意串通，不能构成表见代理。25 .下列不属于知识产权的法律特征的选项是()oA、财产权和人身权的双重属性B、共有性C、地域性D、期限性答案：B解析：本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权的

6、法律特征：财产权和人身 权的双重属性、专有性 地域性 期限性。26 .意外伤害保险的被保险人是()。A、施工单位B、施工现场危险作业人员C、因施工行为受到损害的第三人D、支付保险费的一方答案：B解析：建筑法规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保 险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。27 .资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销 建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上

7、一般生产安全事故的答案：B解析：有下列情形（许可人员错误）之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业 资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权 玩忽职守准予资质许可的；（2） 超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不 符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的 其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。28 .根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法的规定，以下错误的是（）。A、非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B、招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价C、全部使用国有资金投资的

8、建筑工程，应当采用工程量清单计价D、非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价答案：A解析：国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投 资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。29 .纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）。A、有仲裁协议B、当事人双方口头愿意仲裁C、有具体的仲裁请求、事实和理由D、属于仲裁委员会的受理范畴答案：B解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：（1）有效的仲裁协议；（2）有具 体的仲裁请求和事实 理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。30 .甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公 司所有暂时

9、存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关 法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A、甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B、丙公司追认租赁合同效力C、乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D、乙公司行使催告权答案：B解析：本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为：经权利人追 认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。31 .关于质量保证金预留的说法，正确的是。A、缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部 门B、缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库 集中支付的有关规定执行C、缺

10、陷责任期内,如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设 行政主管部门统一管理D、社会投资项目采用预留保证金方式的，发、 承包双方必须将保证金交由第三方 金融机构托管答案：B解析：【解析】：项目类型一保证金去处一国库集中支付的政府投资项目2按国库集中支付的有关规定执行，其他政府投资项目2保证金可以预留在财政部门或发包方，社会投资项目一双方可以约定交由第二方金融机构托管,缺陷责任期内，如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。32 .侵犯建设工程专利权的行为中，应当由（）责令改正并予公告。A、建设部B、国务院C、专利主管部门D、专利行政部门答案

11、：C解析：本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。在侵犯建设工程专利权的行为中，应由专利主管部门责令整改并予公告。33 .下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的有0 oA、总承包单位可以将主体工程对外分包B、分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位和建设单位负责C、总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D、施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工答案:C解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见 和建议。34 .依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在0时，应当向建设单位 出具质量保修书。A、工程价款结算完毕B、施

12、工完毕C、提交工程竣工睑收报告D、竣工验收合格答案：C解析：建设工程质量管理条例规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工 程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建 设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。35 .下列关于质权人的权利说法，正确的是0 oA、质权人在质权存续期间，可以使用质权B、质权人在质权存续期间，可以处分质权C、即使经出质人同意，质权人在质权存续期间也不可以转让质物D、质权人在质权存续期间，未经出质人同意转质，造成质押财产损毁的，应当 向出质人承担赔偿责任。答案：D解析：该题是对质押的考察。在质押期间，质权人占有出质物，应当当妥善保管 出质物，不

13、得使用及处置出质物；A、B错；若经出质人同意在质权存续期间是 可以转让质物；C错。未经出质人同意，造成质押财产损毁的，应当向出质人承 担赔偿责任；D正确。36 .关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是。A、行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B、涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C、人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁 定D、人民法院审理行政赔偿案件不适用调解答案：C解析：该题是对行政诉讼的考察。行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行；A 错。人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密 个人隐私和法律另有规定的 除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可

14、以不公开审理；B错。 人民法院审理行政赔偿案件可以适用调解；D错。37 .某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作 部分计入乙施工单位已完成工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设单 位之间构成的是。A、施工合同B、无因管理C、侵权行为D、不当得利答案：D解析：本题考查的是不当得利。乙施工企业不当得利。不当得利是指没有法律上 或合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。38 .不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是()。A、发生了违约行为B、非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定C、非违约方需证明违约方主观上具有过错D、违约方若想免于承担违约责任，必须

15、举证证明其存在免责事由答案：C解析：承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为；其次，非违约方只需 证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明 其主观上是否具有过错；第三，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其 存在法定的或约定的免责事由。39 .王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3 天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加 班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A、560B、 1360C、800D、 1120 答案：B解析：休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资20

16、0%的工资 报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300%的工资报酬。40 .下列关于地役权的说法，正确的是。A、地役权可以单独转让B、地役权自地役权登记时设立C、地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D、当事人可以采用口头形式设立地役权合同答案:C解析：地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用 他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。设立地役 权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。41 .关于招标代理机构的说法不正确的是0。A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C、它和建设行政主管部

17、门不可以存在隶属关系D、它和建设行政主管部门可以存在隶属关系答案：D解析:招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。42 .根据民法典，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同。A、效力待定答案：C 解析：建设工程质量管理条例进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列 条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案 和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文 件；（5）有施工单位签署的工程保修书。3 .建筑法及相关法规规定，禁止分包单位将其承

18、包的工程再分包，但下列分 包中的（）例外。A、专业分包单位将其承包工程中的非关键性工作分包给同等资质的单位B、劳务分包单位将其承包的全部施工作业交由同类企业完成C、专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D、分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人答案：C解析：本题考查的是建设工程分包的规定。专业分包再分包劳务，这个不算作再 分包。4 .关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A、当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违 法级别管辖和专属管辖规定的除外B、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶 段提出C、人民法

19、院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D、对人民法院就级别管辖异议作出裁定的，当事人不得上诉B、可变更C、无效D、可撤销答案：C解析：担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。43 .在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A、派遣单位与用工单位B、用工单位与劳动者C、用工单位与当地人民政府D、遣单位与劳动者答案：A解析：劳务派遣协议是两个单位之间订立的。44 .甲公司欲购乙公司生产的塔吊，因缺乏资金，遂由丙公司提供融资租赁。由 于塔吊存在质量问题，吊装的物品坠落并砸伤行人丁，甲公司被迫停产修理。根 据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的有（）。A、

20、甲公司有权请求丙公司赔偿修理塔吊的费用B、甲公司不得以塔吊存在质量问题并发生事故为由，延付或拒付租金C、丙公司应当对甲公司承担违约责任D、丁可以请求丙公司赔偿损失答案：B解析：（1）选项A：融资租赁期间，维修义务由承租人承担；（2）选项BC：租 赁物不符合租赁合同约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外；（3）选项D： 承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人 不承担责任。45 .下列不属于转包的是（）。A、专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构，不履行管理义务，未对该工 程的施工活动进行组织管

21、理的B、施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材 料构配件及工程设备的采购由其他单位实施的C、劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位承包的全部工程，劳务分包单位 计取的是除上缴给施工总承包单位“管理费”之外的全部工程价款的D、施工总承包单位通过采取合作形式，直接将其承包的部分非主体工程转给其 他单位施工的答案：D解析：存在下列情形之一的，属于转包：（1）施工单位将其承包的全部工程转 给其他单位或个人施工的；（2）施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全 部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3）施工总 承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管

22、理机构或未派驻项目负责人、 技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义 务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（4）施工总承包单位或专业承包 单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工 程设备的采购由其他单位或个人实施的；（5）劳务分包单位承包的范围是施工 总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；（6）施工总 承包单位或专业承包单位通过采取合作 联营、个人承包等形式或名义，直接或 变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（7）法律法规规定的

23、 其他转包行为。46 .根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁庭组成C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生答案:C解析：该题是对仲裁庭组成的考察。根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员 组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第 三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员 是首席仲裁员。47 .建筑业企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，下列处理方式中, 正确的是0。A、县级以上地方人民政府住房和城

24、乡建设主管部门，应当责令其限期改正，并 向社会公告，整改期限不超过6个月B、企业整改期间不得申请企业资质升级、增项，但可以承揽新的工程C、超过整改期未达到要求的，资质许可机关可以撤回其资质证书D、被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质 许可机关提出核定原等级同类别资质的申请答案：C解析：县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门 其他有关部门，应当责令 其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月；企业整改期间不得申请 建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资 质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。被撤回建筑 业

25、企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核 定低于原等级同类别资质的申请。48 .投标人的投标文件，应当。A、包括拟签订合同的主要条款B、包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩C、包括履约保证金D、在投标截止时间前提交评标委员会答案：B.施工企业项目经理李某在施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责 任的是。A、李某B、施工企业C、李某所属施工企业项目经理部D、施工企业法定代表人 答案：B解析：项目经理是受企业法人委派的施工项目上的管理者，不具有独立的法人资 格，其行为后果由背后的企业法人承担。49 .关于评标的说法.正确的是0。Av中标候选人应当不超过

26、3个B招标项目设有标底的.C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为同意评标结果D、投标人口头澄清、说明的不得超出投标文件的范围答案：A解析：中标候选人应当不超过3个；标底应当在开标时公布；评标委员会成员拒 绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；投 标人的澄清 说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标 文件的实质性内容。50 .单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺 货,丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的 空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是()

27、。A、乙的行为属于法定代理B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如甲拒绝,应由乙承担付款义务D、甲应承担付款义务答案：D解析：乙接受甲委托采购特种水泥，属委托代理。因此,A选项不正确。甲仅委托 乙采购特种水泥,乙并无购买普通水泥的授权。乙超越其代理权以被代理人的名义订立合同,属表见代理。依据合同法第四十九条,行为人超越代理权以被代 理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。甲无 权拒绝接受这批普通水泥,并应承担付款义务。故B、C选项不正确,D选项为正 选项。51 .甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司， 建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给

28、丙土方公司，在工程开工前，应当 由0按照有关规定申请领取施工许可证。A、乙建筑公司B、丙土方公司C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D、甲房地产开发公司答案：D解析：建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政 主管部门申请领取施工许可证。施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地省 级人民政府建设行政主管部门申请领取安全生产许可证。52 .下列不属于保管人的主要义务的是（）。A、出具仓单B、通知的义务C、必要的处置D、说明答案：D 解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项D是存货人的主要义务。53 .注册机关依据职权，可以撤销注册建造师的注册的情形是（）。A、注册建造师没

29、有协助注册管理机关完成相关工作的B、注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予注册许可的C、注册建造师与当事人有利害关系的，没有主动回避的D、注册建造师没有保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密的 答案：B解析：有下列情形之一的，可以撤销注册建造师的注册：（1）注册机关工作人 员滥用职权、玩忽职守做出准予注册许可的；（2）超越法定职权做出准予注册 许可的；（3）违反法定程序做出准予注册许可的；（4）对不符合法定条件的申 请人颁发注册证书和执业印章的；（5）依法可以撤销注册的其他情形。申请人 以欺骗 贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。54 .某工程施工单位甲中标后，将工程按比

30、例提取10%管理费后交由乙分包单位 完成，同时约定由乙公司承担工程全部责任。此行为应认定为。A、违法分包B、转包C、挂靠D、联合承包答案：B.行政法规应当在公布后的30日内报（）备案。A、全国人大常委会和国务院B、国务院C、全国人大常委会D、国务院、本级人大常委会 答案：C 解析：行政法规应当在公布后的30日内报全国人民代表大会常务委员会备案。55 .施工合同债是发生在（）之间的债。A、建设单位与设计单位B、建设单位与施工单位C、建设单位与监理单位D、施工单位与监理单位答案：B 解析：本题考查的是建设工程债的常见种类。施工合同债是发生在建设单位与施 工单位之间的债。56 . （2014二级）关

31、于建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201 ）,说法正确的是（）。A、当事人必须采用示范文本B、采用示范文本是合同成立的前提C、供当事人订立合同时参考D、不采用示范文本则合同无效Ex中标通知书、通用条款、专用条款F、合同协议书、招标文件、投标文件G、总则、分则、附则H、合同协议书、通用条款、专用条款答案：D解析：建设工程施工合同（示范文本）由0三部分组成。57 .施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是0A、劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B、施工企业在程施工质量不符合标准,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人C、施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施,造成路人

32、李某摔成重伤D、劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员集体中毒答案：B58 .当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请 求人民法院作出裁定的，由（）。A、仲裁委员会决定B、合同履行地中级人民法院裁定C、被告所在地中级人民法院裁定D、仲裁委员会所在地基层人民法院裁定答案：C解析：本题考查的是仲裁协议。对于仲裁协议有异议的，应当在仲裁庭首次开庭 前提出；当事人既可请求仲裁委员会作出决定，也可请求人民法院裁定；一方请 求仲裁委员会作出决定，另一方请求法院裁定的，由法院裁定。当事人向人民法 院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地 仲裁协议 签订

33、地、申请人住所地被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。 多选题1 .设区的市人大及常委会根据本市的具体情况，在不同相关法律法规相抵触的前 提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规。A、历史文化保护B、城乡建设与管理C、税收基本制度D、环境保护E、民事基本制度答案：ABD解析：设区的市人大及常委会根据本市的具体情况，在不同相关法律法规相抵触 的前提下，可以对城乡建设与管理 环境保护 历史文化保护等方面的事项制定 地方性法规。2 .关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有。A、检测机构出具的检测报告应有检测机构法定代表人或授权的签字人签署B、检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时

34、报告建设主管部门C、检测机构不得与建设单位有隶属关系D、检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E、检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位答案:AD解析：解析】：检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单 位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结 果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管 理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。检测机构不得与行政机关, 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计 单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。答案：A 解

35、析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B,当事人对管辖权有异议的， 应当在提交答辩状期间提出。选项C,异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的 人民法院。选项D,对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以 向上一级法院提起上诉。5 .工商局的李某下班途中与路人张某发生副蹭，双方因责任归属发生争执，情急 中，李某推倒张某至摔伤，后送医院治疗，发生治疗费用6000元，为此，张某 向工商局提出了国家赔偿的要求。对于此案例，说法正确的是。A、李某所在单位应当承担赔偿责任B、张某提出国家赔偿的做法是正确的C、李某发生的交通肇事发生在工作期间D、李某的行为属于个人行为，与单位无关答案：D解析：本题

36、考查的是侵权的赔偿责任。在案例中，尽管李某为国家工作人员，但 因其交通肇事并推倒张某摔伤不是发生在工作期间，不属于履行职务的行为，而 属于个人行为，因此应由其个人承担赔偿责任。6 .下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。A、在公司连续工作满8年的张某B、到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C、在公司累计工作了 10年，但期间曾离开过公司的赵某D、与公司已经连续订立了两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作 的李某3 .某建筑工程项目投保了建筑工程一切险，下列造成的损失中能够得到保险赔偿 的是。A、现场发生火灾造成直接损失50万元B、因违反合同约定

37、被业主罚款30万元C、图纸设计错误造成返工导致直接损失80万元D、工地存放的材料被盗损失10万元E、未按图纸施工而造成返工，直接损失60万元答案：AD4 .仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷()。A、可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁B、可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁C、可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁D、可以向人民法院起诉E、可以申请作出撤销或裁定的法院继续审理F、可以协商和解答案：BC解析：该题是对仲裁裁决撤销和不予执行后果的考察。仲裁裁决被法院依法裁定 不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲 裁，也可以向法院提起诉

38、讼。5 .工商业、旅游娱乐、商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地 者的，设立建设用地使用权的方式包括()。A、招标B租赁C、协议D、拍卖E、划拨答案：AD解析：工业、商业 旅游 娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以 上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。6 .关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有0。A、当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出 裁决B、被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作 出裁决C、仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D、仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约

39、国或地区均可得到承 认和执行E、申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定答案：ACDE解析：选项A：当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及 其他材料作出裁决，即书面审理方式。选项B：仲裁庭可以作出缺席裁决。申请 人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视 为撤回仲裁申请选项C：仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文 书。选项D:根据承认和执行外国仲裁裁决公约，仲裁决可以在其缔约国得 到承认和执行。选项E：申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。 民事诉讼法第239条的规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中

40、止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。7 .甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠 道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当。到达乙公司。A、在要约到达乙公司之前B、与要约同时C、在乙公司发出承诺之前D、在乙公司发出承诺的同时E、在乙公司发出承诺后答案：AB8 .发承包双方应当在合同中约定，发生下列（）情形时合同价款的调整方法。A、法律、法规 规章变化造成合同价款增加的B、工程造价管理机构发布价格调整信息造成合同价款减少的C、经批准变更设计造成费用增加的D、发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用减少的E、国家有关政策变化造成合同价款减少的答案

41、：ABCE解析:发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：（1）法律 法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；（2）工程造价管理 机构发布价格调整信息的；（3）经批准变更设计的；（4）发包方更改经审定批 准的施工组织设计造成费用增加的；（5）双方约定的其他因素。9 .以下有关招标文件的内容，正确的有()oA、招标人应对标底保密B、招标文件可以指明特定的生产供应商C、招标人应对已购买标书的单位情况保密D、招标文件中应列明对招标项目的技术要求E、招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款答案：ACDE解析：招标文件不可以指明特定的生产供应商。10 .合同双方当事人可以在

42、书面合同中协议选择O人民法院管辖，以解决双方 争议纠纷。A、合同备案地B、被告住所地C、合同签订地D、合同履行地E、原告住所地答案:BCDE解析：民事诉讼法规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所 地、合同履行地 合同签订地 原告住所地 标的物所在地人民法院管辖，但不 得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。11 .以下关于债的发生根据的表述中，正确的有。A、合同B、志愿服务C侵权行为D、不当得利E、无因管理答案：ACDE解析：本题考查的是建设工程债的发生根据。债的发生依据有合同、侵权、无因 管理、不当得利。12 .注册建造师享有的权利有（）。A、使用注册建造师名称B、遵守法律法规和有

43、关规定C、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D、保管和使用本人注册证书 执业印章E、接受继续教育答案：ACDE解析：注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围 内从事执业活动；（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；（4）保管和使用本人注册证书 执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩 护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬；（8）对侵犯本人权利的 行为进行申述。13 .下列关于著作权主体的说法，正确的有0 oA、招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B、单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C、一般情况下，职务作品的著作

44、权由作者享有D、职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E、委托作品的著作权属于委托人 答案：ABC解析：本题考查的是著作权。选项D属于职务作品，作品完成两年内，未经单位 同意，作者不得许可第三人以与单位使用相同的方式使用该作品；选项E委托作 品如无明确约定，属于受托人所有。14 .下列不属于行政强制措施的是0。A、限制公民人身自由B、查封场所、设施或者财物C、冻结存款 汇款D、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物E、排除妨碍、恢复原状 答案：DE解析：行政强制措施包括：限制公民人身自由；查封场所 设施或者财物；扣押 财物；冻结存款 汇款；其他行政强制措施。15 .赔偿损失的数额确定的

45、方法有（）。A、权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用 费的倍数合理确定B、可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定C、侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D、权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照权利人的预计收入费 用的倍数确定 E、权利人的损失、侵权人获得的利益和许可使用费均难以确定的，人民法院可 以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿 答案：ABCE解析：赔偿损失的数额有4种确定方法：（1）侵权的赔偿数额按照权利人因被 侵权所受到的实际损失确定；（2）根据侵权人因侵权所获得的利益确定；（3） 权利人的损失或

46、者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权可使用费的倍 数合理确定；（4）权利人的损失、侵权人获得的利益和该知识产权许可使用费 均难以确定的，人民法院可以根据知识产权的类型、侵权行为的性质和情节等因 素，确定给予一定数额的赔偿。16 .下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有。A、未达到注册建造师继续教育要求B、聘用单位破产C、聘用单位被吊销营业执照D、与聘用单位解除了合同关系E、注册有效期满但未延续注册答案:BCDE解析:本题考查的是一级建造师的注册。选项A只能说不能初始注册或延续注册, 在有效期内不会因为继续教育的问题导致失效。17 .以下纠纷不能进行仲裁的是（）。A、

47、婚姻纠纷B、合同纠纷C、收养纠纷D、房产纠纷E、监护纠纷答案：ACE解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。下列纠纷不能仲裁：婚姻 收养 监护、扶养、继承纠纷；依法应当由行政机关处理的行政争议。仅限于民商事仲 裁。18 .施工中因（）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款, 进度款C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准D、设计变更和工程量增加E、不可抗力答案：ADE解析：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人 未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付 工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供 所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5） 一周内非承包人原因停水、停电、 停气造成停工累计超过8小时i （6）不 可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。19 .下列情形中，属于行政复议受理范围的是