2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（四）含解析.docx

《2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（四）含解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国一造《建设工程计价》考前密押预测卷（四）含解析.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年全国一造建设工程计价考前密押预测卷（四）含解析一单选题（2020年真题）某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（）A、455B、460C、720D、830答案：B解析：P31-32第一年建设期利息=2000/2x10%=100万元，第二年的建设期利息二 （2000+100+3000/2） x10%=360 万元,建设期利息=100+360=460 万元。1. （2013年）表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于（）。A、综合指数B、环比指数C、定基指数D、平均数指数答案：B解析：环比指

2、数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或 前一期的综合变动的指数。选项A,综合指数是通过确定同度量因素，把不能同Ax 6826. 5B、6876. 0C、7276. 5D、7326. 0 答案：A 解析:含税造价二(800+3450/1. 15+1600+750) X (1+11%)=6826. 5 万元。参见 教材P14。21. （2016年考题）某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则该单项工程B的新增固定资产价值是（）万项目名称 单项工程A单项工程B

3、项目名称 单项工程A单项工程B控筑工程（万元） 安装工程（万元）30001000800需安装设备（万元）1200A、3132.5B、 3135C、3137.5D、 3165 答案：B解析：本题考查的是新增资产价值的确定。应分摊的建设单位管理费二 （1000 +800+1200） / （1000+800+1200+3000） *100=50 （万元）；B 的新增固定资产 价值二（1000+800+1200） +50+1000*120/4000+1000*60/4000+40=3135 （万元）。 22.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为。A、承包商任务B、计价方式C付

4、款办法D、合同价款调整答案：B解析：合同形式分析，主要分析承包方式（如分项承包 施工承包 设计与施工 总承包和管理承包等计价方式（如单价方式、总价方式、成本加酬金方式等）。 23. （2015年考题）关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说 法中错误的是（）。A、招标人只负责项目编码 项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重码C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工 程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个 答案：A解析：分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数 量

5、的明细清单，招标人负责包括项目编码 项目名称 项目特征 计量单位和工 程量在内的五项内容。24 .某建筑工程钢筋综合用量1000t.施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨 幅5%以上部分按造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/ t,投标期 施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元八、2800 元/t,则需增调钢筋材料费用为O万元。A、17.5B、28. 0C、30. 0D、40. 0答案：A解析：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。(2800-2500X1.05) X10 00=175000 元=17. 5 万元。25 . (2019年考题)下列工程总承包

6、类型中，总承包商需要履行试运行工作职责 的是()。As设计采购施工总承包B、设计-施工总承包C、米购-施工总承包D、设计-采购总承包答案：A解析：设计采购施工(EPCEngi neer i ng-Procurement-construct i or)总承包。EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、 试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全 工期、造价全面负责。26 .下列关于计时观察方法的描述，正确的是()oA、选择测时法的精确度一般可达到0. 5sB、写实记录法是精确度比较高的计时观察法C、图示法写实记录属于工作日写实法D、测时法的观察次数与要求的算术平均值

7、精确度及数列稳定系数无关 答案：A 解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项B错误，测时法是精确度比 较高的一种计时观察法，并非写实记录法；选项C错误，图示法写实记录属于写 实记录法；选项D错误，测时法的观察次数与要求的算术平均值精确度及数列稳 定系数有关。2020教材P54-6027.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）oA、完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量 标准B、完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、 材料、施工机 械台班数量及其费用标准C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费 用标准D、完成

8、一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准答案：B解析：预算定额，是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结 构构件所需消耗的人工、材料、机械台班数量及其相应费用标准。28. （2018年）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A、承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B、发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C、已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D、已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格解析：承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根 据核实的工程数量和承包人已标价工程量

9、清单中的计日工单价计算，提出应付价 款，B错误；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程 变更的有关的规定商定计日工单价计算，CD错误。29. （2014年）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费 加工费、辅助材料费、 专用工具费、废品损失费共20万元，外购配置费3万元，非标准设备设计费1 万元，包装费率1%,利率为8%,若其他费用不考虑，则该设备的原价为0 A、25. 82 万元B、25. 85 万元C、26. 09 万元D、29. 09 万元答案：B解析：单台非标准设备原价二（材料费+加工费+辅助材料费）X （1+专用工具费率） X （1+废品损失费率）+外购配套件费X （

10、1+包装费率）-外购配套件费 X （1+利润 率）+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费设备原价二（23X1.01-3） X1.08+1+3=25. 85o（2018年考题）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说 法正确的是。A、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量是指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药 雷管 引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量答案：A 解析：本题考查的是材料消耗量的基本方法。必须消耗的材料量属于施工正常消 耗，包括：直接用于建筑和安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的 材料损耗。土石方爆破工程所需的炸药、雷管

11、、引信属于实体材料。现场统计法 确定材料的总消耗量，不能确定材料的净用量和损耗量。30. （2019年考题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、基本建设项目交付使用资产明细表 答案：B解析：基本建设项目竣工财务决算表，是考核和分析投资效果，落实结余资金, 并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。31. （2009年）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A、适当扩大柱距和跨

12、度能使厂房有更大的灵活性B、单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C、多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D、柱网布置与厂房的高度无关解析：对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影 响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。柱网布置是确定柱 子的跨度和间距的依据。柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋 顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨 度越大单位面积造价越低。因为除屋架外，其他结构架分摊在单位面积上的平均 造价随跨度的增大而减小。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济， 这是因为柱子和基础分摊在单位面积上

13、的造价减少。33 .投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）。A、在通过资格预审前进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场招募零散工有利于管理答案：B解析：A选项，询价应在资格预审之后；C选项，在外地施工需用的机械设备， 有时在当地租赁或采购可能更为有利；D选项，劳务市场招募零散工不利于管理。34 .根据国家法律 法规和政策规定，员工产假期间的工资，应当列入。A、津贴补贴B、特殊情况下支付的工资C、职工福利费D、劳动保险费解析:本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。特殊情况下支付的工资, 是指国家法律、法规和政策规定，因病

14、 工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事 假探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准 或计时工资标准的一定比例支付的工资。2020教材P67-68. （2016年考题）建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重 点关注。A、是否选择了合理的物料消耗定额B、是否符合工艺流程的柔性安排C、是否使工艺流程中的工序合理衔接D、是否符合节能清洁要求答案：D解析：本题考查的是影响工程造价的主要因素。一般在选择生产方法时，从以下 几方面着手；1.研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未 来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法；2.研究拟采用的生产方法是否与采

15、用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；3.研究拟采 用的生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用； 4.研究拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生 产方法。35 . （2015年考题）关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。 A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D解析：在工程竣工结算时，其他项目应按下列规定计价：1）计日工应按发包人 实际签证确认的事

16、项计算;2）暂估价应按发承包双方按照建设工程工程量清单 计价规范的相关规定计算;3）总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生 调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;4）施工索赔费用应依据发承包双方 确认的索赔事项和金额计算;5）现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的 金额计算;6）暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算, 如有余额归发包人。36 .在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于0。A、价差预备费B、基本预备费C、工程建设费D、建筑安装工程费答案：A解析：本题考查的是预备费。价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等 因素的变化而预留的可能增加的费

17、用，亦称为价格变动不可预见费。2020教材P 30-3137 . (2010年)假设q1、P1分别表示报告期的采购数量与价格，q。、P。分别表示A.B.Z%PoKp =C.基期的采购数量与价格，则派氏综合指数为()。D.p一心A、B、C、D、 答案：c解析：当用派氏综合指数编制总指数时，确定同度量因素的一般原则是：质量指 标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素，即使用派氏公式，计算公式为 k _Zq、p、p一芯.而数量指标指数则应以基期的质量指标作为同度量因素，即“P。使用拉氏公式，计算公式为I.关于联合试运转费，下列说法中正确的是()oA、包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所

18、发生的费用B、包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费 度量的现象过渡为可以同度量的现象，采用科学方法计算出两个时期的总量指标 并进行对比而形成的指数。选项C,定基指数是指各个时期指数都是采用同一固 定时期为基期计算的，表明社会经济现象对某一固定基期的综合变动程度的指数。 选项D,平均数指数是从个体指数出发，通过对个体指数加权平均计算而形成的 指数。3 . （2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更 的是（）A、工程量清单缺项B、不可抗力C、物价波动D、提前竣工答案：A解析：P237-241发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为 五类：（1）法

19、规变化类，主要包括法律法规变化事件；（2）工程变更类，主要包括 工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件；（3） 物价变化类，主要包括物价波动 暂估价事件；（4）工程索赔类，主要包括不可 抗力 提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿 索赔等事件；（5）其他类，主要包括现 场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归 于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。4 .关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A、一种计价性定额B、以分项工程为对象编制C包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D、包括对单台设备进行单机试运转工作的调

20、试费答案：B解析：本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。联合试运转费包括对整个 生产线或装置进行负荷试验运转所发生的费用，A错误。联合试运转费不包括应 由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工 原因或设备缺陷等发生的处理费用，C错误。联合试运转费不包括单机试运转调 试费，D错误。考前40 . （2020年真题）对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（） A、木结构B、砌体结构C、钢结构D、钢筋混凝土结构答案：C解析：P147-152建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于 五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢

21、筋混凝土 结构；对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构：对于高 层或者超高层建筑，框架结构和剪力墙结构比较经济。由于各种建筑体系的结构 各有利弊，在选用结构类型时应结合实际，因地制宜，就地取材，采用经济合理 的结构形式。41 .施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是。A、已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日 工单价B、承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以 结算C、现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关 规定进行价款调整D、施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支

22、付答案：A解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。承包人应按照确认的计日工 现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价 工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类 计日工单价的，由发承包双方按工程变更的有关的规定商定计日工单价计算。选 项A正确，选项C错误。选项B错误，应为发包人通知承包人；选项D错误，应 与进度款同期支付。2020教材P237-24142 . （2016年考题）施工项目投标报价的工作包括：收集投标信息；选择报 价策略；组建投标班子；确定基础标价；确定投标报价；研究招标文件， 以上工作正确的先后顺序是O。A、B、C、

23、D、解析：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。根据教材P191,图4.3.1,施工投标报价流程图可知，题干中工作的正确顺序是：组建投标班子、研 究招标文件、收集投标信息、确定基础标价、选择报价策略 确定投标报价。43 . （2015年考题）关于投标报价，下列说法中正确的是0 oA、总价措施项目由投标人自主报价B、暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C、暂估价依据询价情况填报D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中答案：D解析:投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、 其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投

24、标人在进行工程量清单招标的 投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价 让利），投标人对投标报价的任 何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。44 .由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继 续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价 格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A、原约定日期的价格指数B、实际竣工日期的价格指数C、原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D、原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个解析：由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续 施工的工程，在使

25、用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实 际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。2020 教材P241-244考前.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设 成本的是O。A、临时公共设施及场地的维持费B、建筑保险和债券费C、开工试车费D、土地征购费答案：C解析：间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产 前费用、运费和保险费及地方税。45 .关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质

26、量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解 决方法处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付等国家相关规定和专用条 款约定办理解析：最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷 修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。最终结清付款涉及政府投资资 金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。46 . （2013年）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是0。A、新产品试制费B、水文地质勘察费C、特殊设备安全监督检睑费D、委托专业机构验证设计参数而发生的验证费答案：D解析：A选项应由科技三项费用列支，不包括在研究试

27、验费中；选项B属于勘察 设计费；选项C属于特殊设备安全监督检验费。研究试验费是指为建设项目提供 或睑证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须 进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费 材 料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要 提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目：（1）应由 科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项 目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一 般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。（3）应由勘察设计费

28、或工 程费用中开支的项目。47 .下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是O。A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照 有效合同处理答案：C解析：1 .施工合同无效的价款纠纷处理（1）建设工程施工合同无效的认定。建 设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：1） 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2）没有资质的实际施工 人借用有资质

29、的建筑施工企业名义的；3）建设工程必须进行招标而未招标或者 中标无效的。（2）建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效， 但建设工程经竣工验收合格，承包人埼求参照合同约定支付工程价款的，应予支 持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分 别处理：1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费 用的，应予支持；2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工 程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承 担相应的民事责任。承包人非法转包 违法分包建设工程或者没有资质的实际施 工人借用有资质的建筑施工企业名义与

30、他人签订建设工程施工合同的行为无效。 人民法院可以根据相关法律的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。承包人超 越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应 资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。48 . （2016年考题）关于我国建设项目投资，以下说法正确的是（）。A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案：C解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的

31、构成。选项A错误，非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。选项B错误，生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，建设投资包括工程费 用、工程建设其他费用和预备费。选项D错误，建设投资和建设期利息之和对应 于固定资产投资。49 .某施工机械设备司机2人，当年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为O元/台班。A、78. 72B、81.28C、157. 44D、162.56答案：D解析：【解析】台班人工费=人工消耗量xl+ （年工作日年工作台班）/年工作台班卜人ZI /250x80=l 62.56 （元/台班

32、）。50 .下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）oA、对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B、对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C、对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D、对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济 答案：C解析：对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构。51 . （2017年考题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机 械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为。台班。A、8.0B、10.0C、12.0D、12.5答案：C解析：台班时间定额=1/100=0.01台班/m3；机械

33、耗用台班二0定1X （1+20%）=0.012台班/m3 ；挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量二1000X0.012=12 （台 班）。52 .正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg,已知该材料的损耗率为7. 20%,则其总消耗量为0 kgoA、13.5B、13.4C、12.5D、11.6 答案：B解析：本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量X100%,总损耗 量二净用量+损耗量=净用量X （1+损耗率）；因此材料净用量=0. 9/7. 2%=12. 50（kg）；材料消耗量= 12. 5+0.9=13. 40 （kg）.措施项目清单

34、编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A、已完工程及设备保护费B、超高施工增加费C、大型机械设备进出场及安拆费D、施工排水 降水费答案：A解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的 项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大 型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。不能计算工程量的项目清单，以“项” 为计量单位进行编制。53 . （2019年真题）投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自 主报价的是（）A、总价措施项目B、专业工程暂估价C、计日工D、规费答案：C解析：P190T95选项A错误，总价措施项目的内

35、容应依据招标人提供的措施项 目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定；选项B错误，专业工程暂估金额由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按 合同约定结算金额填写。选项c正确，计日工中项目名称、暂定数量由招标人填 写，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结 算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。选项D错误，规费以定额人工费 为计算基础，根据工程所在地省 自治区 直辖市或行业建设主管部门规定费率 、I A-A- 计导。54 . （2015年考题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无 形资产费用的是。A、建设单位管理费B

36、、土地使用权C、生产设备及开办费D、引进技术费答案：B解析：在形成资产法时对于土地使用权有比较特殊的处理：按照有关规定，在尚 未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发 商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入 在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表 中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。55 .对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中 标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550 万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的

37、报价浮动率是。A、0. 65%C反映平均先进水平D、以施工定额为基础编制答案：C解析：算定额是在编制施工图预算阶段，以工程中的分项工程和结构构件为对象 编制，用来计算工程造价和计算工程中的劳动、机械台班、材料需要量的定额。 预算定额是一种计价性定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综 合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础。5. （2020年真题）投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的 是（）。A、施工现场市政设施条件B、商业经理的业务能力C、投标人的组织架构D、暂列金额的准确性答案：A解析：P196-198投标人对一般区域调查重点注意以下几个方面：1.自然条件调查

38、；2.施工条件调查；3.其他条件调查（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算 定额取定运距时的用工应计入。A、超运距用工B、辅助用工C、二次搬运费D、人工幅度差B、6. 25%C、93. 75%D、96. 25%答案：B解析：报价浮动率 L=(1-1500 / 1600) X 100%=6. 25%(2018年考题)根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)中 对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是O。A、招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B、招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C、招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公

39、布D、高于招标控制价的投标报价应被拒绝答案：D解析:招标控制价应在招标文件中公布,对所编制的招标控制价不得上浮或下调。 招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费 措施项 目费、其他项目费、规费和税金。58. 某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%, 材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该 工程的预付款为。万元。A、417B、500C、694D、833答案：A 解析：本题考查预付款计算。工程预付款二年度工程总价*材料比例/年度施工天数*材料储备定额天数=5000*0. 6/180*25=416. 66万元59

40、. （2020年真题）某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33. 6亿元，工程建设其他费为8. 4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%,则拟建项目基本预备费为（）亿元。A、0.56B、2. 24C、2. 66D、2.81答案：C解析：P30-31工程费用+工程建设其他费=11.2+33. 6+8. 4=53. 2亿元;基本预备费=53. 2X5%=2. 66 亿元多选题1. （2017年考题）在国际工程承包中，根据FIDIC施工合同条件（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（）。A、实际工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于

41、10%B、该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0. 01%C、由于工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%D、原工程量全剖删减，其替代工程的费用对合司总价无影响E、该部分工程量是合同中规定的“固定率项目” 答案：ABC解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括:1）该部分工程实 际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%； 2）该部 分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0. 01%； 3）由于工程 量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%;的该部分工程 不是合同中规定的固定费率项目”。2. 下列费用项目中，计算

42、施工机械台班单价时应考虑的有（）。A、购置机械的资金成本B、检修费C、维护费D、机械设备的财产损失保险费E、大型机械安拆费答案：BC解析：工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费 检修费 维护费、安拆费 及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用。D属于企业管理费，E属于措施 项目费（2020年真题）关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有。.A、材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B、暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C、专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D、计日工的名称和数量应由投标人填写E、总承包服务费的

43、内容和金额应由投标人填写 答案：AC解析：P48-51A选项：材料（工程设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处 （其他项目清单与计价汇总表）不汇总。A正确B选项：此表（暂列金额明细表） 由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额 计入投标总价中.B错误C选项：专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。C 正确D选项：此表（计日工表）项目名称 暂定数量由招标人填写，D错误E选 项：此表（总承包服务费计价表）项目名称、服务内容由招标人填写。E错误 4. （2018年考题）因发包人原因导致工程延期时，下列

44、索赔事件能够成立的有（）A、材料超期储存费用索赔B、材料保管不善造成的损坏费用索赔C、现场管理费索赔D、保险费索赔E、保函手续费索赔答案：ACDE解析：由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用，可以 索赔材料费，A正确；如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列 入索赔款项内，B错误;现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作 以及由于发包人原因导致工期延期期间的现场管理费，包括管理人员工资 办公 费、通信费、交通费等，C正确；因发包人原因导致工程延期时，承包人必须办 理.工程保险、施工人员意外伤害保险等各项保险的延期手续，对于由此而增加 的费用，承包人可以提出

45、索赔，D正确；因发包人原因导致工程延期时，承包人必须办理相关履约保函的延期手续，对于由此而增加的手续费，承包人可以提出 索赔，E正确. （2020年真题）根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内 容包括。A、专有技术B、建设单位管理费C、土地征用费D、银彳丁存款E、建筑工程设计费答案:BCE解析：P307-308新增固定资产价值的内容包括：已投入生产或交付使用的建筑、 安装工程造价;达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用；增加固定资产价值 的其他费用。其他费用包括建设单位管理费、土地征用费 地质勘察和建筑工程 设计费、生产工艺流程系统设计费等。5 .因不可抗力事件导致人员伤亡、财

46、产损失及其费用增加，发承包双方承担工期 和价款损失的原则是O。A、因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的 费用由承包人承担C、发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D、工程所需清理 修复费用，由发包人承担E、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿答案：AD 解析：因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担 价款损失的原则：1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和 财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承 担。2）发

47、包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3）承包 人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4）停工期间，承包人应发 包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5） 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。发承包双方承担工期原则：因发生不 可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取 赶工措施，赶工费用由发包人承担。6 . （2016年）应予计量的措施项目费包括（）。A、垂直运输费B、排水.降水费C、冬雨季施工增加费D、临时设施费E、超高施工增加费答案：ABE解析：应予计量的措施项目：1.脚手架；2.混凝土模板及支架（撑）费；3

48、.垂直 运输费；4.超高施工增加费；5.大型机械设备进出场及安拆费；6.施工排水 降 水费。7 .关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有O。A、材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B、运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C、采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D、材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E、材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动答案：DE解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。选项A错误，材料单价是指建 筑材料从其来源地运到施工工地仓库，直至出库形成的综合平均单价；选项B 错误，在材料的运输中应考虑一定的场外运输损耗费用，这是指材料