2023年最新在建设工程合同反诉状免费(篇).docx

《2023年最新在建设工程合同反诉状免费(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新在建设工程合同反诉状免费(篇).docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新在建设工程合同反诉状免费(篇) 随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情须要用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。 在建设工程合同反诉状篇一 被反诉人(原审原告)：_，身份证号等相关信息_。 反诉恳求： 1、判令被反诉人_ 2、反诉诉讼费用由被告担当。 事实和理由： _ 综上所述，反述人认为_，为爱护公民的_合法权益不受侵扰，特提起反诉，请法院判如所请， 此致 _法院 反诉人：_ _年_月_日 在建设工程合同反诉状篇二 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑法以及现行

2、有关规定，在同等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议： 一、工程管理 乙方是甲方所属的专业工种人员，全部人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必需听从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。 二、工程的基本状况 工程名称：_ 施工地点： _ 三、承包的形式 为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方根据甲方的要求，达到质量、进度要求。 四、工程

3、承包的详细内容 1、道路工程整平及碾压; 2、道路工程按设计宽度，10碎石基层，20厚c30 3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖; 4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井; 5、道路边雨水管dn300，污水管dn400，预制钢筋砼管道安装; 6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责; 7、人行道平整(不含垫层、面砖); 8、其它未列项目照实际发生由甲、乙双方协商解决。 五、工程价款：_元(_元整)。 六、施工工期 乙方同甲方订立施工协议后，应根据甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的

4、一切经济损失及后果全部由乙方担当。 拟定开工时间为： 依据项目部要求 拟定竣工时间为： 按项目部规定 七、工程质量 1、该工程的质量等级为 合格 。 2、乙方应细心组织施工，细心管理，实行严格的质量限制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改看法，必要 时可对乙方进行经济惩罚，乙方应主动协作，如工程质量连续出现不达标的状况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方担当。 八、施工平安 乙方应严格根据平安操作规程进行施工，同甲方签订特地平安合同，并落实到每个人，乙方对全部上岗的工人必需进行平安教化和施

5、工平安交底，杜绝一切平安事故，假如乙方在平安管理工作中出现疏忽，不听甲方平安管理，造成平安事故，一切经济法律责任全部由乙方担当，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备平安用品(平安合同附后)。包括平安帽(费用乙方自负) 九、文明施工管理 文明施工管理是体现一个公司综合管理实力的标记，文明施工管理工作的好坏，干脆影响公司的形象，乙方应根据文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整齐，保证达到文明样板工地。 十、安排生育管理 乙方必需根据国家安排生育管理的有关规定，对施工人员进行安排生育管理，全部施工的工人，必需持有关当地计生部门的流淌人口计生证，对不符合安排生育规定的人员

6、不得运用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定运用未办安排生育证人员，造成的一切经济损失由乙方担当。 十一、治安管理 乙方对施工人员必需进行治安教化，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得运用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方担当一切经济及法律责任。 十二、工程款结算方法 1、按预算造价签订合同总价包干形式 。 2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。 十三、工程款的支付方法 乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。 十四、甲方的权利及义务 1、甲方应对乙

7、方进行施工技术交底、管理交底。 2、甲方应履行合同中的条款。 3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。 十五、乙方的权利和义务 1、乙方应遵守合同条款。 2、乙方应按合同规定进行管理。 3、乙方有权对甲方提出建议。 4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。 十六、其它规定 如因乙方缘由中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方担当。在施工过程中，为了达到管理的便利、刚好有效，乙方第一责任人必需住在施工现场。 十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。 十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。 十九、附件内容 1、平安合

8、同; 2、承诺书 二十、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁 甲方代表：_ 乙方代表：_ _年_月_日 在建设工程合同反诉状篇三 基本建设工程设备贷款合同范本 借款方：_?贷款方：_ 借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，依据有关规定，特签订本合同。 第一条?本年度贷款方向借款方安排发放基本建设储备贷款人民币(大写)_元，用于_.本贷款期从起先支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_年。 其次条?本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、安排外工程储

9、备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源惊慌地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。 第三条?自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_%. 第四条?借款方保证在_年_月_日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。 第五条?贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期供应贷款，应担当由此造成的经济损失。 第

10、六条?贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、设备选购、财务活动、物资库存等状况。借款方应向借款方供应有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定运用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约运用部分加收罚息_%. 第七条?本合同条款以外的其他事项，双方遵照_的有关规定办理。 第八条?本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_份，借贷双方签章后各执一份，报送_各一份。 借款方(公章)_?贷款方(公章)_ 负责人(签字)_?负责人(签字)_ 地址：_?地址：_ _年_月_日?_年_月_日 在建设工程合同反诉状篇四 安装运用单位(甲方)：_设备施

11、工单位(乙方)：_为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款： 第一条 设备安装运用的条件、经济效益 1.甲方供应整体用电费用、用电负荷状况的精确资料，并帮助乙方对以上各项资料测试核准。 2.乙方依据甲方供应并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。 3.经济目的：根据乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_%。 其次条 所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额名称 型号 规格 质量标准单价 备注合计 第三条 运用、维护、保修责任本公司的产品保修期_年，_年修理。运用年限在_年以上。 第四条 安装条件和结算条件 1.甲乙双方共同确定节电设备安装

12、前后同一负载，同一时段用电量状况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，假如测试结果达到 第一条 第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;假如甲方因故不能实施进一步改造工程，则须要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。 2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算全部工程款。否则视为违约。 3.甲方可以根据乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给

13、施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。 第五条 双方责任及义务 1.甲方须供应精确用电量及负载等状况和供应必要的条件及帮助。 2.甲方在节电设备安装后，须严格根据产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能根据规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。 3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不担当责任。 4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证供应合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。 5.在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位复原

14、原状，如造成经济损失，则如数赐予赔偿。 第六条 违约责任如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。 第七条 本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。 第八条 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。 第九条 本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_托付方（甲方）：姓 名身份证号码居处地址编码联系电话被托付方（乙

15、方）：企业名称法人代表企业所在地址证书编号编码联系电话 在建设工程合同反诉状篇五 工程名称： 工程地点： 合同编号： (由设计人编填) 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局 监制 发包人： 设计人： 发包人托付设计人担当 工程设计，经双方协商一样，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。 1.2建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。 1.3深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

16、其次条 本合同设计项目的内容： 2.1 2.2设计指标 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条 本合同设计收费估算为计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完

17、整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书的有关规定及国家有关标准进行设计。 6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.3发包人更变托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应

18、支付设计费。 6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。 6.1.6发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人员交付的设计资料 及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任： 6.2.1设计人应严格根据建设用地规划许可证或土地运用权出让合同

19、书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合深圳市建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是： 6.2.3设计合理运用年限为 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与

20、竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。 6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任： 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾

21、期支付一天，应担当支付金额的千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。 7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

22、7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。 8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程技术收费标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。 8.4发包人托付设计人协作引进项目

23、的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用、除制装费外，其它费用由发包人支付。 8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。 8.7本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政 主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本合同一式份，发包人 8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 8.10本合同生效后，

24、按规定到建设工程方案审批机构(深圳市规划与国土资源局或其派出机构)备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同意法律效力。 8.12其它约定事项： 发包人名称： 设计人名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 备案号： 备案日期： 年 月 法定代表人： 托付代理人： 住 所： 邮政编码： 电

25、 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 鉴定看法： 经办人： 鉴定日期： 年 日 (签字) 鉴定日期： 年 日 (签字) 在建设工程合同反诉状篇六 北京市建设工程保修合同(1994版) 编号： 工程名称 （以单位工程为准） 发包方（甲方） 承包方（乙方） 施工合同编号 交付竣工工程日期?年?月?日 北京市工商行政管理局 监制 北京市城乡建设委员会 一九九四年十二月 发包方（用户）名称： 工程名称： 本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。 一、保修期限： 自工程竣工验收并取得建设工程质量合格证书之日起计算。 1.民用与公共建筑、一

26、般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年； 2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月； 3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期； 4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年； 5.其他特别要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。 二、保修项目内容及范围： 1.屋面漏雨； 2.烟道、排气孔道、风道不通； 3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水； 4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮； 5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定； 6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水； 7.外墙板漏水，阳台积水； 8.水塔

27、、水池、有防水要求的地下室漏水； 9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落； 10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷； 11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求； 12.因施工单位造成的其他质量问题。 三、保修责任： 施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必需在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，协商返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位担当

28、。 四、保修抵押金： 1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中： （1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0计算。 （2）单独承包装饰工程，按1.0计算。 2.本工程保修抵押金为元。 金额大写：。 五、保修抵押金返还： 工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。 1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80为元。 保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利

29、息）全部尾款。 2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。 六、争议： 甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以实行下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向_委员会申请_； 其次种争议解决方式：向人民法院起诉。 双方约定按第种争议解决方式解决。 七、合同生效与终止。 1.本合同自订立之日起生效。 2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。 八、合同份数。 1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。 2.本合同副本份，由甲乙

30、双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。 九、工程质量出现永久性缺陷的，应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。 十、属于设计缘由造成的质量缺陷，应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。 十一、双方议定的其他事项： 承包方（施工保修单位）： 地址： 编码： 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 开户银行： 帐号： （公章） 保修合同订立时间：?年?月?日 发包方（用户）： 地址： 编码： 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 开户银行： 帐号： （公章）? 年?月?日? 附件：?建设工程质量修理通知书?工程名称 （以单位

31、工程为准）： 保修合同编号： 运用单位 （用户）名称：?施工单位名称： 本工程于年?月?日发生质量问题，根据编号： 北京市建设工程保修合同有关内容，请你单位派人检查修理为盼。 ?质量问题及部位： ?施工单位名称： ?运用单位（用户）对修理结果的看法（由运用单位（用户）填写）：? 运用单位（用户）公章 年?月?日 ?运用单位（用户）： ?通讯地址： ?编码： ?电话号码： ?联系人姓名：（公章） 通知书发出日期：?年?月?日 （投递以邮戳日期为准） 填表方法： 1.本表由发包方（运用单位）填写，一式三份，送承包方二份； 2.承包方（施工单位）对保修项目，进行修理后，经双方盖章，退发包方一份，自存

32、一份。 在建设工程合同反诉状篇七 工 程 名 称：_ 工 程 地 点：_ 合 同 编 号：_ 设计证书等级：_ 证 书 编 号：_ 发 包 人：_ 承 包 人：_ 签 订 日 期：_ 发包人： _(甲方) 承包人：_ (乙方) 发包人托付承包人担当 的勘察设计工作，经双方协商一样，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据 1.1 中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定; 1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章; 1.3 建设工程批准文件。 其次条 设计依据 2.1 发包人给设计人的托付书; 2.2 发包人提交的基础资料(已有的技术资料等); 2

33、.3 设计人采纳的主要技术标准是：现行水利水电工程勘察设计运用的国家标准、行业标准以及相关法律法规。 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断： 3.1 合同书; 3.2 发包人要求及托付书。 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容 项目名称： 工程规模：。 项目的设计阶段： 设计范围及内容：。 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间： 5.1工程现有的技术资料及图纸、项目概况。 5.2 对该项目的某些特定技术要求。 5.3发包人不能按时供应上述资料的，设计人可以顺延提交成果时间。 第六条 设计人

34、向发包人交付的成果、设计文件的份数刚好间： 6.1提交成果资料份数刚好间 承包人提交设计成果文件数量 陆套; 发包人下达项目勘测和设计任务之日起，提交勘测设计成果的服务期为20个日历天。 6.2提交设计成果文件地点 忻城县水利局 第七条 费用 双方商定，设计费按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知(计价格20_10号)取费，在招标中，我公司的中标费率为%，最终工程的勘测设计费等于工程批复的勘测设计费金额中标费率(%)。 后附中标通知书。 第八条 支付方式 8.1承包人完成设计任务并提交设计成果后，支付工程勘察设计费合同金额的80%给承包人; 8.2工程进场施工后，支付工程勘察

35、设计费合同金额的15%给承包人; 8.3工程完工后，支付工程勘察设计费合同金额的5%给承包人。 8.4托付方通过银行转账方式支付上述费用，服务方负责开具合法发票。 第九条 双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件规定超过规定期限5天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2 发包人应在接到设计人提交的设计报告

36、后一个月内刚好支配审查(超百万的工程刚好向市局申请评审)。 9.1.3 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工程量向设计人支付返工费。 9.1.4 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之三的逾期违约金，且设计人

37、提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 9.2 设计人责任 9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2 初步设计初始阶段，对特性分析后，要向发包人就工程概况、可能的效益状况进行全面的汇报。 9.

38、2.3 设计合理运用年限满意行业规范要求。 9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行设计补救措施外，应免收受损失部分的设计费。 9.2.5 由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之一。设计文件提交的时间以乙方提交设计文件的日期为准，由于上级审查文件及按上级要求修改调整文件的时间不计在提交文件时间之内。 9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的技术内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作。 9.2.7 设计人不能将本工程的设计工作转包给第三方。 第十条 保密 双方均应爱护对方的学问产权，