2023年最新工程水电承包合同(十四篇).docx

《2023年最新工程水电承包合同(十四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新工程水电承包合同(十四篇).docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新工程水电承包合同(十四篇) 在人们越来越信任法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以爱护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜爱。 工程水电承包合同篇一 乙方： 依照（中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就安化县罗溪水电站土建工程承包一事协商一样，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：罗溪水电站土建工程 2：工程地点：安化县长塘镇罗溪村 3、工程造价：约万元（以实际结算为准） 二、承包范围 土建工程总承包。 三，承包方式 本工程以建设单

2、位供应的施工图纸实际包工包料、包工期、包平安的承包方式。 四、开工和竣工日期 1、开工日期20xx年_月_日。（以甲方书面通知为准） 2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。 五、工程质量和验收 1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。 2、承包方必需严格根据施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。 3、承包方选购的材料必需按有关规定供应质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行选购，甲方签字认可。 4、工程竣工验收以国家颁发的于基本建设项目验收暂行规定、工程竣工验收规范及国家有关部分制

3、定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。 5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的一切设施进行爱护。因乙方缘由造成的工程质量问题或爱护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方担当。 6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价_%赐予乙方嘉奖。 六、结算方式 1、本合同工程按实结算，结算执行湖南省水利水电建筑工程20xx预算定额。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。 2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。 3、本合同工程结算按上述定额下浮%（人工工资不下

4、浮）。 七、工程款支付 本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%，余_%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。 八、双方责任 1、甲方责任 负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作；帮助乙方选择工程建设的临时设施场地；精确供应施工运用的水准点和标高限制点；供应施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源；委派驻工地代表帮助监理对工程

5、进度质量平安及隐藏工程进行检查，刚好办理验收及技术签证，对施工过程中的变更刚好向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好平安工作；按合同约定刚好支付工程款。 2、乙方责任 组织精干人员进行施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度安排；编制施工方案、施工平安措施；按规定时间提交隐藏工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料；严格根据规范进行施工、讲究文明施工、做好平安隐患，因承包方的缘由造成的平安责任事故均由承包方担当；承包人不得将本工程整体转包他人；按期保质保量完成

6、施工任务。 九、违约责任 1、本合同签订后，因甲方缘由致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按（中华人民共和国经济合同法担当违约责任。 2、本合同签订后，因乙方缘由致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按（中华人民经济合同法担当违约责任。 十、附则： 1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。 2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交_万元生效，其余_万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。 3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。 4、双方在

7、履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。 5、本合同一式四份，双方各执两份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 工程水电承包合同篇二 (甲方)： (乙方)： 第一条：工程概况 1、 工程地点：南站大道63号(华麟重型汽车市场) 2、 承包方式： 3、 装修工程内容及范围(以实际施工材料为准) 4、 单价： 元/平方米(此单价以电为主，水系统少许) 5、 工程总日期： 工程施工期限： 20xx年 月 日 20xx年 月 日 备注：假如非甲方要求延期，因乙方施工不当造成损失一切费用由乙方全部担当

8、。将实行惩处措施，除非不得已的缘由。 6.方式：前期工程以付生活费为主，后期全部工种竣工后， 待业主、甲方、乙方，三方验收合格后，15天内全部付清。 7. 在施工期间，请遵守施工平安防范工作，若不遵守，平安责任自负。 备注：在维护公司利益的前提下，请按规范施工。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程水电承包合同篇三 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一样，订立本协议。 1.1、工程名称

9、： 1.2、工程地址： 1.3、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27（18）层，地上层高2.9m，栋住宅总建筑面积约xx。 1.4承包范围： 包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容 （1）给水系统预埋及安装； （2）排水系统预埋及安装； （3）给水设备安装及调试； （4）采暖系统预埋及安装（地暖除外）； （5）照明系统线路设备及开关预埋及安装； （6）避雷系统的安装； （7）消防水电系统的预埋及设备、设施安装； （8）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝； 1.5、承包方式： 1.6、承包内容：水、电、暖、消防系统全部管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范

10、围内的管线防锈防腐、保温；全部预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关试验调试（包括协作外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方供应以外的机具设备、工具。 1、开工时间：年月日； 1、完工时间：年月日； 备注：如进场时间改变，甲方须提前15天通知乙方打算。 3.1乙方必需根据国家规定对所承包的工程质量负责。假如因为施工质量不合格造成经济损失和平安事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。 3.2乙方在施工中必需严格遵守国家工程建设标准

11、强制条文及现行的建筑施工规范和作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、评定为准。 1、乙方在整个施工过程中必需全面严格遵守平安规章、规程、规定。必需对现场实施各种平安防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的肯定平安。 2、乙方负责全部进出场材料的装卸，放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥当保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。 3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备平安带、平安帽、胶鞋、绝缘手套等一切平安防护用具并确保按规定佩戴运用。 （一）、甲方义务： 1、向乙方供应施工图纸一套； 2、完成技术交底及平安教

12、化、交底； 3、向乙方供应施工临时用水、用电接口。 4、供应电焊机一台及电源线、焊把线，供应无齿锯一台及电源线，供应套丝机、台钻的电源线但不供应设备。 （二）、乙方义务： 1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格根据设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准； 2、严格根据甲方指定的进度安排，投入足够的人力、物力，保证工期； 3、加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；乙方应按规定完成班组的技术交底、平安交底、平安教化签字齐全并经甲方审核备案。供应真实有效的特别工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符； 4、乙方必需制定现场负责人一名负

13、责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换；但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应马上更换； 5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料安排；进场材料自行装卸、放、管理，施工现场必需按甲方统一规划堆放材料； 6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的爱护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。 ： 1、发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应刚好报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 2、乙方应重视平安教化、平安交底与平安自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的平安事故，一切

14、责任全部由乙方担当。 1、本合同以单价31元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械（甲方供应电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片）、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场改变等一切因素而调整。 2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%；其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的95%；工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。 3

15、、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据： 电气系统预埋 4元/平方米 电气穿线带丝 4元/平方米 电气设备、设施、开关面板灯具的安装 4元/平方米 电气综合调试及验收 3元/平方米 水、暖、消防系统预留预埋 4元/平方米 水、暖、消防系统干管安装 5元/平方米 水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装 4元/平方米 水、暖、消防综合调试及验收 3元/平方米 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业

16、成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。 本合同一式六份，具有同等效力，由甲方执四份和乙方执贰份。 甲方：（签字） 乙方：（签字） 盖章: 盖章： 年 月 日 年 月 日 工程水电承包合同篇四 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)：_ 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议： 1、分项工程名称：_。 2、工程地点：_ 3、工程承包方式：包工包料 4、工期：依据土建施工，必需合理支配进度，假如延误工期，每天处以300-500元(大写：叁佰-伍

17、佰元整)罚款。 5、承包范围：_ 6、合同价款：_ 1、乙方必需严格根据设计要求规范施工。 2、乙方提前向甲方供应材料选购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必需取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必需取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可运用。 3、施工中严格执行平安施工操作规范，做好进场施工人员的平安教化、平安防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何平安事故由乙方担当全部责任。 4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 5、保证施工现场的整齐，做到工完料净场地清

18、。 6、自行组织施工工具设备、用具、劳动爱护用品。 7、乙方代表必需随叫随到。否则后果自负。 8、甲方负责给乙方供应一间房子。 1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延 (1)因自然条件产生的人力不行抗拒的因素。 (2)甲方同意工期顺延的其他状况。 2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。 1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应主动组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必需限期整改。 2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。 3、供热系统为2个采暖期。 按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5

19、%的保修金)。 1、合同双方当事人中的任何一方因未仔细履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。 3、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 4、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，并担当修理费用，工期不予顺延。 5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。 1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。 2

20、、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程水电承包合同篇五 甲 方： 乙 方： 质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程全部水电安装作业价款如下约定： 工程名称： 工程地点： 总建筑面积： 一、承包方法： 1 承包形式：单包工 2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格： (1)按国家招标

21、建筑面积元。 (2)消防施工按招标建筑面积7363每平方米 元。 (3)外网管道施工每米 元。 (4)按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。 二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。 三、质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工

22、验收顺当圆满。 四、平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。 五、文明卫生 1 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。 2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴

23、、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间肯定要签定好职工治安责任制合同。 六、罚款制度 施工不带平安帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元。 七、保

24、修：验收合格，双方签字之日起，保修一年。 八、付款方式 按工程进度付款。 1、 工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完，付人工费总造价50%进度款。 2、 工程完工，一个月内付清工程总造价95%工程款。 3、 余款在保修期满付清尾款5%。 九. 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程水电承包合同篇六 合同编号: 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和

25、建设工程质量管理条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务责任,经双方协商同意签订本合同。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程项目批准单位: 批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位: 工程建筑面积 平方米,其他 1. 月 日前,做好建筑红线以外的三通负责红线外进场道路的修理。 2. 月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的工作。 3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。 4.合同签订后 天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图 份, 施工技术资料(包

26、括地质及水准点坐标限制点) 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 天内分送有关单位, 天内供应会审纪要和修改施工图 份。 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排、材料设备,成品、半成品等进场安排(包括月安排),用水、用电安排,送发包方。 1.按施工打算规定,不能供应施工场地、水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因

27、交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更,供应的工程地质资料不准,致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4 小时以上), 影响正常施工; 5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不行抗拒的因素而延误工期。 1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需按有关规定供应质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也

28、必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程; 3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故,应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨,并经设计建设单位签

29、证后实施。 1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件二); 2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购; 3、发包方供应、承包方选购的材料、设备、必需附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方供应的材料须要复验的,应允许复验。 经复验符合质量要求的,方可用于工程, 其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由供应材料、设备方担当 工程价款的支付和结算,应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。 1、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 % 备料款,计人民币 万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的 % ,

30、计人民币 万元,安装工程按人工费的 % ,计人民币 万元;材料设备差价万元,分 次支付,每次支付时间、金额 。 2、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在 日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步起先扣回备料款。 3、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 4、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。 5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方担当。 6、本合同造价结算方式: 7、承包方

31、在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查, 发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可恳求经办的银行审定后拨款。 1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。 2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,承包方应刚好以书面形式通知发包方,由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由

32、发包方负责,并调整合同造价。 3、发包方如需设计变更,必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必需另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。 1、本竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须刚好办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后,发包方方可运用。 1、承

33、包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定,对交付发包方运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 2、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书作为合同附件。 （1） 质量保修项目内容及范围; （2）质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算); （3） 质量保修责任; （4） 保修费用。 1、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 2、工程不能按合同规定的工期交付运用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。 1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工

34、日期得顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未阅历收,发包方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方担当。 4、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定偿付承包方赔偿金。 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。 1. 提交 仲裁委员会仲裁; 2. 依法向人民

35、法院起诉。 1、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同, 送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公) 证。 2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办完鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 3、本合同签订后,承、发包双方如须要提出修改时,经双方协商一样后,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。 工程水电承包合同篇七 甲方：_代表(以下简称甲方) 乙方：_代表(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和

36、国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行： 工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点； (2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井； (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装； (4)室内照明灯具及开关预埋及安装； (5)从专变、发电机低压屏至用电设备的全部线路、设备安装； (6)防雷接地安装； (7)

37、消防全部管网预埋及设备安装； (8)弱电预埋及设备安装； 乙方必需在_年_月_日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。 ： 包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。 本合同价款为人民币：23.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、

38、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。 1、由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费； 2、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%； 3、当乙方完成全部劳务项目工作的时候，甲方依据形象进度按月支付总劳务费的60%； 4、当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15% 5、总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和运用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。 因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。 1、本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购

39、供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。 2、水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。 1甲方职责 (1)按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 (2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。 (3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。 (5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的

40、劳务费用。 2、乙方责任 (1)土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。 (2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。 (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。 (4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。 (7)乙方食宿自理。 (8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。 (9)乙方现场负责人： 1、甲方违约责任 如甲方违约，必

41、需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任 (1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙

42、方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。