2023年最新建设项目合同管理建设项目合同管理案例(二十三篇).docx
《2023年最新建设项目合同管理建设项目合同管理案例(二十三篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年最新建设项目合同管理建设项目合同管理案例(二十三篇).docx(65页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年最新建设项目合同管理建设项目合同管理案例(二十三篇) 实践中,须要依据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 由甲方投资建设的_工程(以下简称该项目),经甲、乙双方初步协商确定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议: 一、项目概况 1、项目地址: 2、项目规模:该项目规模分期建设,一期项目的项目用地约_万平方米,投资额约元,项目总投资约为_元。 3、工期要求:建设工期:_天;安排开工日期:_年_月_日(详细开工日期以甲方开工通知为准);安排竣工日期:_年_月_日。 4、承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:_亿元
2、的整个项目的施工任务(包括:土建和安装工程,以及全部配套设施)。 二、计价及付款方式 1、结算方式:本次项目竣工结算采纳_结算方式。 2、付款方式:按月进度付款。 (1)施工单位人员进场_天内付工程价的_%。 (2)按每月已完工程量的_%支付工程款。 (3)主体结构封顶付已完工程总量的_%(每月进度款不扣除)。 (4)审计结束后付审计价的_%(扣除之前支付的工程款)剩余的_%作为保修金。 (5)保修金退还:竣工期满_年退_%,竣工期满_年退_%。 三、甲方责任风险提示: 应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一样,各方的权利义务
3、条款也不一样,应依据实际状况进行拟定。 1、甲方在本协议签订后,需向乙方供应本项目的相关图纸和技术资料,以便乙方能够刚好的完成工程预算,乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作,并上报甲方审核。 2、甲方须要完成本工程前期的相关打算工作,做到各项打算符合乙方的施工条件,相关前期打算工作完成后,甲方须要向乙方出具进场施工通知。 3、甲方供应本工程已经具备开工条件的手续: (1)建设工程规划许可证。 (2)建设工程开工审查表。 (3)规划部门签发的建筑红线验线通知书。 (4)在指定监督机构办理的详细监督业务手续。 (5)经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。 (6)建筑工程施工图
4、审查备案证书。 (7)建设单位驻工地代表授权书。 (8)建设单位与相关部门签订的协议书。 (9)甲方须供应该项目工程款支付的担保。 四、乙方责任 1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后,_天内签订建设工程施工合同,乙方施工队在_日内必需进场施工。如乙方不能按期进场施工的,甲方有权解除合同。 2、乙方需保证平安施工和文明施工。 五、保证金支付及退还 1、该项目合同履约保证金为现金:_元(大写:_元整)。 2、双方签订建设工程施工合同且甲方供应完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后,乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场_天内,乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币:_元(大
5、写:_元整),最拖延长期不得超过_天,如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的,甲方有权让乙方退场。 3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算_个月,甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金:_元(大写:_元整),最拖延长期不得超过_天,如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的,甲方担当违约责任。 六、违约责任风险提示: 合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必需明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金,甲方须要向乙方支付_元天的违约赔偿,但最长延期付款时间不得超过_天,同时由此产生的全部损失和工期延误均由甲方担当,
6、与乙方无关。 2、乙方如不能按期完工交房,逾期根据_元天向甲方支付违约金进行惩罚,但最长时间不得超过_天。 3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款,乙方有权让担保方担当甲方的全部违约责任。 七、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成,双方可向_方所在地人民法院诉讼。 八、其他 1、本协议一式_份,双方各执_份。 2、本协议为合作框架协议,合作项目中详细事宜需在正式合同中进一步予以明确。 框架协议与正式合作合同构成不行分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。 3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠看
7、法进行协商补充解决。 甲方(签章):代表人(签字):_年_月_日 乙方(签章):代表人(签字):_年_月_日 建设项目合同管理 建设项目合同管理案例篇四 甲方: 乙方: 九河村民委员会清江组水库重修后,始终无人管理,水库边及水库内以垃圾为患,水库内储备水量不足,为了加强对水库管理及维护,本着互惠互利原则,将清江组水库承包给乙方,签订本合同,合同事项如下: 一、甲方责任: 1.对于政府组织的兴修水利工程建设项目,如涉及水库建设及修理,须要清江组投入资源时,甲方应响应政府及相关部门支配,组织人力物力投入工程建设。 2.在播秧期间,秧田须要从水库供水时,甲方应支配人员负责组织集中供水。 二、乙方职责
8、: 1.乙方承包期间经营权归乙方全部,但乙方不得利用水库作非法经营,如乙方在承包期间产生的违法经营,所产生的后果由乙方担当; 2.政府组织兴修水利工程建设时,乙方主动响应政府工程建设项目需求; 3.乙方在水源充足季节对水库进行水量储备,在播秧季节,在保障养鱼水量状况下对北片区秧田进行集中供应二次,如遇特别干旱状况,优先保障养鱼水量。 三、承包费用及付款方式 承包费_元/年,承包期限为十年一签,承包费用为每十年一付,本次合同共计人民币元,大写(_元整)元,承包款一次性付清。在其次次竟标时,以本村村民优先,高价优先,在同等竟标价格条件下,原承包者优先原则。 四、违反赔偿条约: 1.本合同不受甲方法
9、定代表变动影响,甲方法定代表调整时,本合同接着履行。 2.承包期间不论何种缘由(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾难不能养鱼)导致乙方不能接着经养分鱼状况下,承包费不予清退,且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件,乙方担当对水库管理义务; 3.由于乙方缘由不能接着履行合同时,承包费不予清退,且甲方未接收对水库管理职能期间,乙方担当对水库的管理及维护工作; 4.如因甲方缘由不能接着履行合同时,甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用赐予补偿,详细补偿金额由甲乙双方协商而定。 村民代表签名盖印,一式两份,甲方持一份,乙方持一份,村委会保存副本一份,具有同等的法律效力,自双方签订合同之日起生效
10、。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 建设项目合同管理 建设项目合同管理案例篇五 甲方: 乙方: 甲乙双方经过充分协商,本着公正、公允、合理的原则,互惠互利的精神。并依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及相关法律法规的有关规定,结合本工程详细状况,双方达成本施工协议,供双方合作期间共同遵守,详细条款如下: 一、工程概况 1.工程名称:荣邦华府号楼 2.工程地点: 二、承包范围 1.甲方荣邦华府 号楼的土建工程,建筑面积 ,详细内容按项目施工图纸方法施工。 三、承包方式 实行包工包料、保工期、保质量、保平
11、安、报竣工验收合格的承包方式。乙方实行独立核算,自负盈亏,在合同履行中发生的一切债权债务乙方担当全部责任。 四、工程工期 1.工程总施工工期为 日,工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准,起先计算施工工期。 2.竣工时间以开工日期起至第 天为止。 3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。 五、工程验收 乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必需提前 天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。 六、工程质量 质量要求:乙方在施工过程中严格根据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设
12、计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。 七、平安 平安施工与检查,乙方遵守工程建筑平安生产有关管理规定,严格按国家平安生产标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员,依法实施监督,检查实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,由乙方措施不力造成的平安事故,由乙方担当责任 八、工程价款的结算方式 1.乙方承包范围内工程造价约为万人民币,详细总造价待工程竣工验收后按实际面积实行,平方米造价包干的形式计算,地下车库标准层按平方米造价算。 2.本合生效后,甲方须要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条1条条款约定结算工程价款,若甲方须要新增工程量时,甲乙双方须另行签定补充协议,本工程乙方承包锥击管桩每根12
13、米内,若施工时,遇到超过12米的,则全部由甲方负责。 九、工程分阶段划分及工程款支付 1.乙方自备资金施工至门面一层楼面完工,甲方按地下车库至门面一层已完工程量,向乙方支付工程总造价的 %的工程款,乙方施工到屋封顶,甲方则按每一层实际已完工程量向乙方支付总造价的的工程款,本合同其次、三条项目全部交付验收合格后再迟 天内付清工程款的 %。 2.乙方提交的相关各项施工,结算资料完工并经甲方确认后,付清全部工程款的 %,余下的 %工程款留置甲方作为乙方的质量保证金,工程交付年后,无质量问题,由甲方如数支付给乙方。 十、质量保修 1.基础主体结构工程保修按工程的合理运用年限为 2.结构出现裂缝,亮度0
14、.3mm,乙方负责用环氧胶泥修补,超过0.3mm用碳纤布修补,以上所产生的费用由乙方负责。 十一、双方的职责和义务 1.甲方负责当地的一切纠纷(包括打桩期间因打桩造成周边房屋开裂或其它干扰乙方施工的其它因素) 2.施工前施工中和竣工后,涉及必需甲方出面时,甲方须条件协作 3.甲方应把工地水源、电源接到施工区内,因甲方缘由导致工程停工,则甲方应负责赔偿乙方在停工期间所造成的干脆经济损失。 4.乙方责任 (1)应严格信守双方的协定根据施工图纸和现行建筑工程规划、建筑工程施工操作规范和有关规定施工。 (2)接受甲方监理单位、市建筑工程质量监督站和安监站对工程材料、工程质量进度平安的监督和检查。 (3
15、)设计图纸中不明确之处或乙方在施工过程中发觉重大质量隐患时应向甲方设计部门研商解决方案。 十二、附则 1、关于工程平安事故,以明确后(或行政仲裁或依法处理)的责任方自行担当。 2、本合同未尽事宜,双方本着友好互利的原则,协商解决。 3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。本合同在履行过程中发生争议,由甲乙居处所在地人民 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建设项目合同管理 建设项目合同管理案例篇六 托付人(全称): 代建人(全称): 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和有关建设项目管理方法,经托付人探
16、讨,同意将南山甲所、梅岭 号、2号、3号建设项目托付给代建人实施代建管理,根据同等、自愿和诚恳信用的原则,就代建管理事项协商一样,订立本合同。 一、项目概况: 工程名称: 号、2号、3号改造工程 工程地点: 东湖路 46号 工程内容: 前期工作代理和建设实施代建 总 投 资(估算投资): 壹亿 元人民币(财政投资元,东湖宾馆万元) 工程立项批准文号: 二、工程总建设期 工程总建设期(自合同签订日起):年 月 日 合同订立地点: 武汉东湖宾馆 本合同约定 双方签字盖章 后生效。 托付人: (公章) 代建人: (公章) 法定代表人: 法定代表人: 托付代表人: 托付代表人: 地址: 地址: 年 月
17、 日 建设项目合同管理 建设项目合同管理案例篇七 放款方:_(以下简称甲方) 贷款方:_(以下简称乙方) 乙方因建设_项目须要,托付甲方策划引进人民币项目贷款。甲方接受乙方托付。经协商,双方就下列问题取得一样,协议如下: 1.贷款用途:此款只能用于建设_项目须要,不得挪作它用。 2.贷款金额人民币_万元(大写:_)3.贷款期限:以操作银行规定的文件为准。 4.贷款年息:按国家银行规定的年利息率支付。 5.乙方以_给银行作为贷款抵押。 6.乙方保证遵守关于银行贴息和询问服务非的承诺。 7.乙方保证照实供应企业有关文件及企业资产负债状况,主动协作甲方对项目的调查,考察和核实工作。 8.乙方保证向甲
18、方支付信誉保证金_万元/项。 此款将在贷款胜利后,从甲方所得的询问服务费中扣除。 (此款由_代管)9.自本协议签字之日起,乙方保证_天内不得通过其它渠道进行本项目;不得退出与甲方的合作。 否则,甲方有权没收乙方所交的信誉保证金,并保留进一步向乙方追讨损失的权利。 10.如_天内,甲方无法支配放款方进行实质性操作(除非乙方同意接着运作),甲方应将信誉保证金全数退还乙方。 11.乙方同意支付甲方人员的来回交通及操作期间的膳宿费用。 12.未尽事宜,双方友好协商解决。 13.本协议一式四份,甲方一份,乙方三份。 本协议签字即生效。 甲方:_乙方:_ _年_月_日 建设项目合同管理 建设项目合同管理案
19、例篇八 工业城国土资源局: 我单位负责招商引进建设的上*大众汽车斯柯达4s店项目已经完成相关前期工作,特申报建设项目用地预审,现就该项目有关状况报告如下: 1、信阳强能新型墙*有限公司概况信阳强能新型墙*有限公司是市茶文化节招商引资项目,专业从事新型墙体材料的研发生产及销售,年产加气混凝土砌块25万立方米。 2、项目概况:拟建设信阳上*大众斯柯达4s店。 3、项目的建设背景:目前公司已与上*大众公司达成意向,并已递交特许经销商申请,就项目建设相关事宜已协商一样,待项目选址完成后上*大众方面来人确认选址事宜。 4、建设地点:312国道沿线。 5、主要建设内容和规模:上*大众斯柯达标准4s店。 6
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 最新 建设项目 合同 管理 案例 十三
限制150内