2023年一建《建设工程法规及相关知识》模拟真题（附解析）.docx

《2023年一建《建设工程法规及相关知识》模拟真题（附解析）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一建《建设工程法规及相关知识》模拟真题（附解析）.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023 年一建建设工程法规及相关学问模拟真题附解析考试须知：1. 考试时间：180 分钟，总分值为 130 分。2. 全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3. 作答单项选择题和多项选择题时，承受2B 铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。4. 作答案例分析题时，承受黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。姓名: 考号: 一、单项选择题共70 题，每题 1 分。选项中，只有 1 个符合题意1、单位负责人接到事故发生的报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监视治理部门和负有安全生产监视治理职责的有关部门报告。A.1B.2C.7 D.242、依据最高人民法院关于审理建设工程

2、施工合同纠纷案件适用法律问题的解释。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的选项是()A. 欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B. 当事人商定垫资利息,承包人恳求依据商定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有商定的,依据中国人民银行公布的是同期同类贷款利率计息3、关于仲裁庭组成的说法,正确的选项是() A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必需各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成4、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确

3、的选项是()A. 因发包人供给的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不担当责任B. 因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能削减支付工程价款C. 工程竣工时觉察质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进展修复或返修D. 未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人担当5、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的选项是()A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进展工作岗位所必需的培训第 1 页 共 1

4、8 页D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动酬劳6、关于物权保护的说法，正确的选项是()A. 物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B. 侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以恳求损害赔偿，也可恳求担当其他民事责任C. 侵华物权的，担当民事责任后，不再担当行政责任D. 物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当恳求返复原物7、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为()A.无效B.有效C.总包同意后有效D.效力待定8、关于行政行为特征的说法正确的选项是()A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志

5、性C.行政行为具有不行裁量性D.行政行为不属于执法行为9、特种设备使用单位应当依据安全技术标准要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月10、关于建设工程超过合理使用年限后需要连续使用的说法,正确的选项是() A.经过勘察.设计单位鉴定后,必需在设计文件中重界定使用期B. 建设工程超过合理使用年限后需要连续使用的,产权全部人应当托付原勘察.设计单位鉴定C. 依据鉴定结果实行加固.修理等措施的,需经原施工企业进展加.修理和补强D. 不经鉴定.加固等而违法连续使用造成损失的,由产权全部人和原施工企业担当连带责任11、某工程工程建设过程

6、中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并供给了制作叉管的钢板。依据合同法该合同属于()合同。A.承揽B.托付C.信托D.施工承包12、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的选项是()A. 建筑公司只能提起民事诉讼B. 建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼 C.建筑公司应领先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼13、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当依据()单位的业务许可范围承揽工程。A. 资质等级较高的第 9 页 共 18 页B. 担当主要任务的

7、C.资质等级较低的D.联合体牵头14、关于分包工程的税法，正确的选项是( )A. 分包工程承包人在供给分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人供给分包工程付款担保B. 中标人可以自行打算将中标工程的局部非主体.非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包工程向招标人依据各自过错担当相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体构造的施工必需由总承包单位完成15、乙施工企业向甲建设单位主见支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主见该债权时,甲仍以质量缘由拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的选项是( )A. 乙的债权属于法定不得转让的债权B.

8、 甲可以向丙行使因质量缘由拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲16、依据招标投标违法行为记录公告暂行方法,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的选项是()A. 招标投标违法行为记录公告在任何状况下都不得公开涉及国家隐秘.商业隐秘和个人隐私的记录B. 对于取消担当评标委员会成员资格的行政处理打算应当赐予公告C. 被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理打算的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停顿公告D. 行政处理打算在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告17、依据最高人民法院关于审理建设工程施工

9、合同纠纷案适用法律问题的解释，正确的选项是( )A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在埋伏工程价款范围内对实际施工人担当责任C.实际施工人以发包人为发包人主见权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿担当连带责任18、施工企业依据材料供给商寄送的价目表发出了一个建筑材料选购清单，后因故又发出加急通知取消了该选购清单。假设施工企业后发出的取消通知先于选购清单到达材料供给商 处，则该取消通知从法律上称为()A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销19、在某工程工程施工中，施工企业工程经理

10、代表工程部签订材料选购合同，但却未能按时支付材料款项，则担当付款责任的主体是( )A.施工企业 B.工程经理 C.建设单位 D.工程经理部20、某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的选项是()A. 该作品著作权由窦某享有B. 该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用21、划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A.县级以上B.中心C.省级以上D.镇级以上22、在乡.村庄规划区内进展乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理() A.乡村建

11、设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续23、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的选项是()A.证人有义务出庭作证 B.证人在庭审时应当旁听C.数个证人证明同一事实时，可以同时承受询问D.证人只提交书面证词无需出庭作证24、依据建筑法，建筑工程分包企业应当承受()的质量治理。A.询问单位B.总承包单位C.监理单位 D.建设单位25、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的选项是() A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的状况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的

12、单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 26、据安全生产法，对全国建设工程安全生产实施综合监视治理的机构是()A.国务院负责安全生产监视治理的部门B.国务院铁路.交通.水利等有关部门 C.国务院D.国务院建设行政主管部门27、某施工企业的工程经理李某在工程施工过程中订立材料选购合同，担当该合同付款责任的是()A. 李某B. 施工企业C. 李某所属施工企业工程经理部D.施工企业法定代表人28、建设工程债发生的最主要的依据是() A.侵权B. 合同C. 不当得利D. 无因治理29、甲与乙订立了一份施工工程的材料选购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元， 如任何一方不履行合同

13、应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付， 在乙提出的如下诉讼恳求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼恳求 是()A.恳求甲支付违约金6万元 B.恳求甲双倍返还定金8万元C.恳求甲支付违约金6万元，同时恳求返还支付的定金4万元D.恳求甲双倍返还定金8万元，同时恳求甲支付违约金6万元30、劳动法规定，以下行为合法的是() A.企业安排经期女工从事低温作业B.企业安排女工从事矿井下监视工作 C.企业安排未成年工从事有毒有害作业D.企业安排女工产假120天31、2023年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出选购单购置一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到

14、甲的选购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次选购。*,3月5日,*乙正确的选项是()A.甲3月2日的行为属于要约邀请B.乙3月4日的行为属于要约 C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立32、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的选项是()A.发证机关核验施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重办理施工许可证D.施工许可证自行废止33、关于保险索赔的说法,正确的选项是()A. 保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人供给与确认保险事故有关的证明和资料B. 保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能依

15、据局部损坏进展索赔C. 保险事故发生后,应当准时通如保险人D. 假设一个建设工程工程,同时由多家保险人承保。则应当平均安排赔偿金额34、关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的选项是()A.设计单位工程负责人对因设计导致的工程质量问题担当责任B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供给商C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出具体说明D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限35、依据水污染防治法，企业事业单位发生事故或者其他突发性大事，造成或者可能造成水污染事故的，应当马上启动本单位的应急预案，实行应急措施，并向( )的县级以上地方人民政府或者环

16、境保护主管部门报告。A.单位所在地B.污染影响地C.单位等级地D.事故发生地36、关于仲裁协议效力的说法,正确的选项是()A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排解法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当恳求仲裁委员会作出打算37、划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A.县级以上B.镇级以上C.中心D.省级以上38、关于分包工程的说法，正确的选项是()A. 分包工程承包人在供给分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人供给分包工程付款担保B. 中标人可以自行打算将中标工程的局部非主体.非关键性工

17、作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包工程向招标人依据各自过错担当相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体构造的施工必需由总承包单位完成39、甲公司欠某供给商500 万元贷款，现甲公司分立为乙.丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的选项是()A. 应当由甲公司担当全部债务B.应当由乙.丙公司担当连带债务C.乙公司与丙公司均不担当清偿责任D.应当由乙公司担当全部债务40、关于建设工程代理行为的说法，正确的选项是() A.建设工程承包活动属于法定代理B. 建筑材料设备的选购不得托付代理C.建设工程诉讼只能托付律师代理 D.建设工程招标活动可以托付代理41、施工合同的解

18、决争议条款商定“全部争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()A. 应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必需重确定受诉人民法院42、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到工程经理事故报告后，应当在()向事故发生地政府安全监管部门报告事故.A.1小时内B.24小时内C.作业人员救出后1小时内D.作业人员救出后24小时内43、依据我国环境影响评价法的规定，对于规划.建设后可能造成重大环境影响的工程， 建设单位应当编制()A.环境影响报

19、告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响监测表44、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的选项是() A.证人只提交书面证词无须出庭作证B.数个证人证明同一事实时，可以同时承受询问C.证人在庭审时应当旁听D.证人有义务出庭作证45、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()A.丙先行代为清偿B.甲和丙*支付 C.甲先行支付D.甲和丙*支付46、某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致接近2栋民宅根底塌陷，构造消灭裂缝；为此居民要求施工单位担当责任，此债务发生的依据是()A.施工合同B.无因

20、治理C.侵权行为D.不当得利47、中华人民共和国合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A.A承诺通知到达要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后48、某工程建设工程发.承包双方围绕工程结算款经屡次协商也未能达成全都意见， 后承包人诉诸法院，上述纠纷属于()A.民事纠纷B.行政纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷49、以下合同中，属于实践合同的是( ) .保管合同.运输合同.租赁合同.建设工程合同50、依据特种设备安全法特种设备安全治理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责， 违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应担

21、当的法律责任是()A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级，撤职处分D.撤消有关人员资格51、依据文物保护法实施条例，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的选项是() A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B. 自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C. 全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D. 县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围52、某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案， 该方案还须专家进展论证.审查，则方案论证.审查工作由()来组织.A.

22、 建设单位B. 建设行政主管部门C.施工单位D.监理单位53、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的状况下将该施工机械卖给知悉上述状况的丙公司，关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的选项是()A. 有效B. 可变更或撤销C.无效D.效力待定54、合同生效后，当事人就质量.价款或者酬劳.履行地点等内容没有商定或者商定不明确的， 双方解决问题的第一步是()A. 协议补充B. 按交易习惯确定C. 依据合同有关条款确定D.按特定标准履行55、依据建设工程安全生产治理条例，安装.拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制()A.技术标准B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D

23、.进度把握横道图56、依据我国民事诉讼法的规定，我国地域管辖的一般原则是() A.原告就被告原则B.被告就原告原则C.公正合理原则 D.意思自治原则57、对债务人危害其债权实现的不当行为的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起 ()年内行使。A.5B.2C.3D.158、依据建设工程施工合同的规定，工程具备隐蔽条件或到达专用条款商定的中间验收部位，施工单位应当自检，并在隐蔽或中间验收前( )以书面形式通知监理工程师验收。A.12小时B.24小时C.48小时D.36小时59、关于建设工程返修的说法,正确的选项是()A. 建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B. 对竣工验收不合格的建设工程,

24、假设非施工企业缘由造成的,施工企业不负责返修C. 对施工中消灭质量问题的建设工程,无论是否施工企业缘由造成的,施工企业都应负责返修D. 对竣工验收不合格的建设工程,假设是施工企业缘由造成的,施工企业负责有偿返修60、甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙公司承建甲公司开发的一 栋高级公寓工程。合同商定了具体的工程进度要求，甲公司依据工程进度支付工程款。在履 行合同过程中，由于施工技术落后，乙公司没有在合同商定的期限内完成相应的第一期工程， 因此甲公司拒绝向乙公司全额支付商定的工程款的法律依据是行使()A.同时履行抗辩权B.担忧抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权61、关于工程

25、建设中民事责任担当的说法，正确的选项是()A.发包人依据“折价返还”的规章支付工程价款应当依据当地市场价格B.担当民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并使用C.施工合同中担当民事责任是行政惩罚的前提D.罚款是民事责任的担当方式之一62、在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见， 则该局部仲裁裁决()A. 暂不作出B. 由秘书长裁定C. 应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定63、关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法，正确的选项是()A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的商定不

26、得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当准时办理注销登记64、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪爆发火车出轨受 到损失。该案中水泥的损失应由( )A. 丙公司担当B. 甲施工企业担当C.乙公司担当D.甲施工企业和丙公司分担65、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的选项是() A.建设活动中的民事商事法律关系不是公正主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形

27、式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系66、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成()A. 重大责任事故罪B. 强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪67、建设单位办理工程工程质量监视手续应在( ) A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前68、环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，制止夜间进展产生环境噪声污染的建筑施T作业，因特别需要必需连续作业的，必需有县级以上人民

28、政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是( )A.协作建设单位24小时联动试车B.为避开冬期施T进展抢工C.自来水管道爆裂进展抢修D.全运会工程开幕时间接近必需抢工69、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当依据()单位的业务许可范围承揽工程。A. 资质等级较高的B.联合体牵头C.担当主要任务的D.资质等级较低的70、关于转代理的说法，正确的选项是() A.法定代理人死亡后可以转代理B. 复代理人和代理人均为被代理人选定C. 转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D. 为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不职得被代理人的同意二、多项选择题

29、共30 题，每题 2 分。选项中，至少 2 个符合题意1、关于施工企业工程负责人安全生产责任的说法,正确的有() A.开展工程安全教育培训B. 对建设工程工程的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监视作业人员安全保护用品的配备及使用状况E.准时、照实报告生产安全事故2、以下关于劳动合同试用期的说法中，正确的有()A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，不允许商定试用期B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年D.同一用人单位与同一劳动者只能商定1次试用期E.假设劳动合同期限不满3个月，合同中不得商定试用期3、以下行政诉讼案件，应由

30、中级人民法院管辖的一审案件是()A. 确认建筑构件为制造专利第 10 页 共 18 页B. 确认卫生洁具为有用型专利技术C.确认设计方案的著作权D.对北京市政府作出处理打算不服E.对国务院安全监视治理委员会处理打算不服4、依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过以下()方式解决。A. 申请调解B.双方协商C.投诉D.申请仲裁E.提起诉讼5、关于行政纠纷的说法,正确的有( ) A.行政纠纷是公正主体间的财产纠纷B. 只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D只要当事人对行政复议打算不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行

31、政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼6、建设工程代理行为的终止情形主要包括() A.代理事务完成B.代理人辞去托付C.被代理人死亡D.被代理人恢复民事行为力气E.作为被代理人或者代理人的法人终止7、依据合同法，要约失效的情形有() A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B. 受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C. 要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D. 受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人8、依据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的选项是()A.出租人把租赁物的全部权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

32、B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身损害或者财产损害的，出租人不担当责任9、依据实施过程建设强制性标准监视规定，属于强制性标准监视检查内容的有() A.工程技术人员是否生疏、把握强制性标准B. 工程工程负责人是否生疏、把握强制性标准C. 工程工程的安全、质量是否符合强制性标准的规定D. 工程工程所承受的材料、设备是否符合强制性标准的规定E. 工程工程的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定10、关于建设工程

33、施工合同教材一般条款的说法，正确的有()A. 建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准第 11 页 共 18 页B. 履行地点为工程所在地C. 违约责任是当事人违反合同义务的责任D.合同标的是财产E.有关施工组织设计的内容即为履行方式条款11、依据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处治理方法，施工企业有转包、违法分包违法行为，应担当的法律责任有()A. 赐予警告，期限整改B. 责令改正，没收违法所得C. 并处工程合同价款确定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严峻的，撤消资质证书12、以下情形中，发包人可以恳求人民法院解除建设工程施工合同的有() A.承包人明确表示不履行合同

34、主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同商定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的13、依据立法法，()之间对同一事项的规定不全都，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B. 部门规章C. 部门规章与地方性法规D. 同一机关指定的旧的一般规定与的特别规定E.地方政府规章与部门规章14、以下责任种类中，属于行政惩罚的有() A.警告B.行政拘留C.罚金D.排解阻碍E.没收财产15、施工企业保证工程质量的最根本要求包括() A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行

35、企业质量治理认证体系E.不擅自修改设计文件16、建筑施工企业 .必需经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有( )A. 主要负责人 B.安全治理人员C.生产治理人员D.工程负责人 E.生产作业人员17、依据建设工程质量治理条例，以下分包情形中，属于违法分包的有() A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 未经建设单位许可，承包单位将其承包的局部建设工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程主体构造的施工分包给其他单位E.分包单位将其承包的建设工程再分包18、依据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准

36、，属于施工单位不良行为的有 ()A.未履行注册建筑师职责造成环境事故的B.以哄骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不依据与招标人订立的合同履行义务，情节严峻的E.对建筑安全事故隐患不实行措施予以消退的19、依据事故的具体状况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参与。A. 公安机关B. 有关人民政府C.人民法院D.安全生产监视治理部门E.负有安全生产监视治理职责的有关部门20、关于工程经理部及其行为法律后果的说法，正确的有() A.其行为的法律后果由工程经理担当B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果

37、由工程经理部担当E.其行为的法律后果由企业法人担当21、依据2023年8月经修改后公布的民事诉讼法第58条规定，以下选项中可以被托付为诉讼代理人的包括()A. 律师B. 当事人的近亲属C.被推举的公民 D.法律工作者E.当事人所在单位22、依据生产安全事故应急预案治理方法，生产经营单位应急预案应当准时修订的情形有()A、四周环境发生变化，形成的重大危急源的B、生产工艺和技术发生变化的C、因重组导致经营方式变化的D、经营状况不良的E、应急组织指挥体系或者职责已经调整的23、依据建设工程质量治理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有() A.施工单位签署的工程保修书B.完整的建设工程设计和合同

38、商定的各项内容C.完整的技术档案和施工治理资料D.工程监理日志E.工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告24、建设工程施工合同示范文本主要由()等组成。A.协议书B.招标、投标文件C.施工图纸与工程量清单D.通用条款E.专用条款25、关于工程建设中债的说法，正确的有()A.建立单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员依据规定修理施工工具构成无因治理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债26、质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的()，针对证据

39、证明力的有无及证明力的大小，进展质疑、说明与辩驳的过程。A.客观性B.真实性C.合法性D.合理性E.关联性27、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有( )A. 纳税人兼营不同税率的工程,未分别核算销售额的,从低适用税率B. 当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其缺乏局部可以结转下期续拒扣C.应税销售行为的购置方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票28、关于工程竣工验收的说法，正确的有()A. 工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B. 承包人送交竣工验收报告，当

40、事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C. 工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D. 承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期E. 建设工程未阅历收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期29、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()A. 缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B. 缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人缘由导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责

41、任期E.承包人缘由导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计30、拆迁人申请房屋拆前许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁治理部门提交 ()等资料。A.建设用地规划许可证B.土地使用权批准文件C.建设工程规划许可证D.拆迁打算和拆迁方案E.拆迁补偿安置资金证明一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。选项中，只有 1 个符合题意1、A2、D3、C4、C5、B6、B7、B8、B9、D10、A11、A12、B13、C14、D15、B16、B17、B18、A19、A20、C21、A22、A23、A24、B25、C26、A27、B28、B29、C30、D31、D32、D33、C34、A

42、35、D36、A37、A38、D39、B40、D41、C42、A43、A44、D试题答案第 16 页 共 18 页45、C46、C47、A48、A49、A50、D51、D52、C53、D54、A55、B56、A57、D58、C59、C60、D61、B62、C63、A64、A65、D66、C67、D68、C69、D70、D二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。选项中，至少 2 个符合题意1、BC2、BDE3、ADE4、ABDE5、CE6、ABE7、ABCE8、BDE9、ACDE10、ABCE11、BCDE12、ABDE13、BE14、AB15、BE16、ABD17、BCDE18、BCDE19、ABDE20、BCE21、ABCD22、ABCE23、ABCE24、ADE25、DE26、BCE27、BDE28、ABDE29、ACE30、ABDE