2023年劳务承包合同协议书,菁选3篇.docx

《2023年劳务承包合同协议书,菁选3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年劳务承包合同协议书,菁选3篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年劳务承包合同协议书,菁选3篇-知书文档网劳务承包合同协议书1 雇用方(甲方)： 劳务方(乙方)： 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，根据工程详细状况经双方协商全都，签订本劳务用工协议，双方共同遵照执行。 1.用工工程工程： 2.用工方式： 3.工期：按甲方编制的施工组织设计及生产规划执行。 4.劳务费用： 5.施工作业标准： 乙方必需根据甲方供应的作业指导书及有关技术资料进展施工作业，必需满意甲方供应的技术文件要求和到达国家或行业现行的工程质量验收标准。施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工且对甲方造成的材料损失由乙方赔偿。返工过程中所发生的费用乙方自行担当，

2、到达质量验收标准合格前方可施工作业。 6.甲方责任 6.1准时为乙方供应作业指导书和相关技术资料。 6.2甲方在乙方施工作业前必需对乙方按规定进展技术交底，下达该工程的安全.质量措施和工程技术标准。 6.3准时组织测量和交桩 *准时按建立单位要求进展隐藏工程检查及办理签证手续。 6.5对本工程的施工作业质量.安全.技术.物资选购.作业进度进展全方面的治理.掌握。 6.6负责材料的选购供给。 6.7按本合同商定办理劳务计价手续，按本合同商定时间支付劳务费。 7.乙方责任 7.1乙方必需严格根据业主方和甲方供应的工作面及工作量组织人力物力，必需保质保量按工期完成甲方下达的工作内容，如未完成延误甲方

3、制定的施工规划造成的经济损失由乙方担当，甲方在工程款中扣除。 7.2乙方必需按甲方编制的施工组织工期要求，准时组织满意劳务作业所需的劳动力，按甲方同意的开工时间施工作业。 7.3乙方必需确保进场施工作业人员的身体状况及相应的“业务素养，满意相关工作的要求。施工作业人员必需稳定，调动更换时，必需经甲方同意。 7.4乙方必需树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境爱护.劳动爱护和安全生产。 7.5按规定办理特别工种上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。 7.6乙方负责为施工作业人员支付劳务人员费用。 8.施工作业的检查 8.1为有效掌握工程质量，乙方在施工作业时应

4、随时承受甲方检验，对检查发觉的问题，乙方依据甲方通知书，限期返工或整改。 8.2隐藏工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认，不得自行隐藏而转入下道工序作业。乙方如因自身缘由，发生安全及质量事故，乙方担当全部责任。 9.安全责任 9.1在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产治理方法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作.违章作业。 9.2在施工中，乙方应遵守国家.行业安全生产法规。具有安全生产许可证，杜绝违章操作.违章作业。 9.3乙方必需对施工作业人员进展专业安全教育，高空作业人员必需佩戴安全带，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定仔细组织调查，乙方自理并担当

5、相应经济损失，甲方不担当任何责任。 9.4乙方人员进场后，应遵纪守法，遵守总包方(甲方)所制定的一切规章制度，听从工程部的治理。不允许有打架.斗殴.酗酒.盗窃.聚众赌博等违法行为。进入施工现场必需正确佩戴安全帽，衣装整齐， 不得穿拖鞋，不得在工地随地大小便，如违反上述缘由造成的一切社会后果及人生安全事故，乙方负全部责任，甲方不担当任何责任且可依据状况赐予相应经济惩罚。 9.5乙方人员不得在小区学校等地方随便走动，如发觉对甲方造成的企业影响甲方有权赐予相对应的经济惩罚。 10.工程材料 10.1甲方按施工图纸工程量，依据施工组织和进度状况，供应乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥当保管，甲方派

6、专人对材料的使用进展旁站监视。 10.2在施工中，材料实际用量超出施工图纸用量的局部，按市场价在乙方劳务工费中扣除。 11.劳务费的结算方式 11.1第一个月，甲方可依据乙方劳务人员数量，垫支相应量的生活费，其次个月可依据乙方完成的工作量，付当月完成工作量的30%，逐月累计，甲方所付的工程款乙方必需准时下发到工人，如发觉有未发放到位状况，甲方有权监视乙方现场发放。 11.2工程完工经甲方验收合格后：涉及质保问题的，工程完毕后付款至80%，试运营三个月，无工程问题时付至95%，扣质保金5%;运行一年无任何问题退还5%质保金;未涉及质保问题的，工程完毕后付款至80%，试运营三个月，无工程问题时付全

7、款。 12.劳务费的结算和拨付 甲方依据施工任务书(代结方单)进展劳务费结算，结算单应由工程有关人员核定签认，工程经理签批后，报送财务处审核，作为甲方拨款的依据。 13.环境和文物爱护：乙方应在施工作业中爱护施工作业现场环境，避开和削减由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格惩罚。 14.违约责任 14.1甲方按合同要求拨付劳务费。 14.2乙方不能按合同规定的要求进展组织施工作业，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务，乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。甲方解除合同，乙方应无条件的在24

8、小时内让出工作面与临设，否则视为违约。 14.3因一方缘由使合同无法履行，另一方提前7天书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工作量进展盘点，并据此进展末次结算。 15.争议解决 合同在执行过程中发生争议时，双方应本着公*.合理的原则，准时协商处理。协商不成的，由双方商定的仲裁机构裁定或商定通过诉讼解决。 16.合同生效与终止 本合同自甲.乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。 17.补充协议 在合同执行中状况变化时，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与原合同具有同等的法律效力。 18.双方商定的其它事项 19.合同份数：本合同一式两份，甲方.乙方各一份; 甲方(公章)：_乙方(公

9、章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 劳务承包合同协议书2 发包人：（全称）（以下简称甲方） 承包人：（全称）（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循*等，公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#.2#.6#楼.2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体构造图纸内的全部工程量，包括外架搭拆.全部安全防护.前期钢筋除锈.模板撤除.现场清理等工作内容，（人防工程包括挖土清槽，打钎.回填土.） 其次条：承包方式

10、 劳务分包.建筑*方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每*米建筑面积全部包干单价元，（人防单价），面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终*方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算.其次个月底开头支付已完工程量的.工程交工验收合格后支付到总工程量的.当年停工后支付到已完工程量的.春节前支付到工程量的.留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人.承包人必需贯彻执行国家和*，行业主管部门公布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做

11、好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，消失安全事故，承包方自己负责。 5.3为了加强安全治理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全治理协议和各项安全惩罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准，施工验收标准和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的根底上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经工程部审批前方可施工。 *为了加强工程质量治理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收标准，

12、质量检验准及施工图为依据。 6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的预备工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条：工期要求 7.1施工工期；合同内主体构造20xx年6月10日前全部封顶.延误工期按每天20230元罚款。 7.2必需严格执行双方商定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，编制施工进度规划，严格按进度规划施工。 第八条：文明施工 8.1发包人，承包人应严格执行*颁发的施工现场治理暂行规定，加强科学治理，坚持文明施工，保持现场干净，做到工完料清，材料码放整齐。 8.2对宿舍区标

13、准，双方商定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，（生活区宿舍照明安装电表收电费），用电不得私拉乱接，如需接电，必需报工程部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。 第九条：材料机具供给 9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架.升降电梯.搅拌机，二级以上电箱，电线。 9.2承包人自备的机具为：小型机械.小型工具.二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3全部防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供给到现场（400米内）。 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用

14、的材料.机具机械.钢管.扣件.等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丧失的材料.机具机械.钢管.扣件.等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。 承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。 9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁铺张材料，发觉材料铺张，双倍价格赔偿，（正常损耗除外），承包人按规划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过商定工期的租赁费由承包人担当。 第十条：发包人的权利及义务 10.1负责供应场地，道路，水电（每栋楼水一个接口，电一个二级箱）等大型机械。 10.2负责供应施工图纸（一栋楼一套），供应必要的技术资料。 10.3负责组织施工检查，

15、验收，监视承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工进度规划和专项方案。 10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监视，发觉有违反商定规定，发包人提出整改意见，催促承包人进展整改，承包人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条：承包人的权利和义务 11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水*，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

16、11.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件）。 11.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随便变更备案人员，听从发包人的统一安排。 11.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进展施工。在施工中应留意成品爱护.爱惜使用发包人供应的机械设备及其机具。 11.5承包人必需听从建委，安全站，质检站，监理，工程部等单位检查。积极做好各项预备工作。 11.6承包人应对作业工人进展安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场治理规定及各项规章制度。 11.7承包人负责全部作业人员的三险。 11.8承包人必需向发包人供应劳务公司

17、企业法人营业执照，国家组织机构代码证，工程经理证，技术员，安全员资格证书等治理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。 第十二条：承包人违约责任 12.1因承包人缘由.造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进展更换.调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 12.3因承包人责任

18、造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 劳务承包合同协议书3 甲方： 姓名： 性别： 身份证号： 电话： 家

19、庭住址： 乙方： 姓名： 性别： 身份证号： 电话：家庭住址： 鉴于乙方劳动岗位.劳动量及劳动时间与全日制工作制缺乏。依据中华人民共和国民法通则.中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经*等协商全都，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条本协议期限为。本协议于年月日生效，至年月日终止。 其次条乙方担当的劳务内容，要求为： 第三条乙方供应劳务的方式为： 第四条甲方认为，依据乙方目前的安康状况能依据本协议其次条.第三条商定的劳务内容.要求.方式为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所商定劳务： 第五条乙方负有保守甲方商业隐秘的义务。乙方负有爱护义务的商业隐秘。 第六条按实际工作量技工(每天

20、九个小时)每人每天按九十元记酬劳，每月月底截止。下月10号左右发工资。 第七条发生以下情形之一，本协议终止：一.本协议期满的; 二.双方就解除本协议协商全都的;三.乙方由于安康缘由不能履行本协议义务的，如有病或病故甲方不担当任何责任。 第八条甲.乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。 第九条本协议终止.解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。 第十条附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。 第十一条乙方在工作期间，严格根据施工要求工作。合理损伤甲方相应担当责任。 第十一条乙方在协议期间无条件听从甲方的一切规章制度，违规后果自负。 第十二条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日