2023年-政合同模板.docx

《2023年-政合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-政合同模板.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号:天纳山小市政二期工程劳务分包合同第三部分专用条款14、本次项目经理、施工队长及劳动力管理管控员：14.1 发包人中标建造师（本次项目经理）为 职务： 本次项目经理， 工程建造师（本次项目经理）证书号上。身份证号码：L。委托权限：X 程管理管控、劳务费用结算支付。发包人也可委托有现场签认用工、 办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。14.2 承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为李文峰，职务：施工队 长，岗位证书号：J_，身份证号码：/O委托权限：工程管理管控、 劳务费用结算办理,人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。14.3 发包人现场劳动力管理管控员

2、一，上岗证号,职责为现场施工管理 管控;承包人现场劳动力管理管控员上岗证号_L，职责为现场劳 务人员人理管控、上报考勤表、工资表、劳动合同等劳务管理管控资料。14.4 承包人委派的分包合同暂定价款收取负责人为李文峰，身份证号码： /_，职务：联系电话：在滦平住址：家庭住址：1O 15、图纸：发包人应在劳务分包工作开工2天前,向承包人提供与分包工程有 关的图纸 1套。15、材料：15.1 承包人应在接到图纸后2天内,向发包人提交材料、设备、构配件供应 计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型 号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸 车的，承包

3、人必须及时进行，费用另行约定。发包人保证所提供的材料、设 备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合 要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责更换或调整。15.2 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保 管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此给发包人造成的全 部经济损失，相关费用发包人有权自承包人的工程款中扣除。15.3 由发包人提供的材料本次项目详见附件三；发包人供货的材料设备由承包人 负责货物的到场卸货、二次搬运，统一保管及后期的安装等。15.4 承包人必须按照本合同约定的损耗率（详见附件三），如超出约定的损耗率， 则

4、承包人承担超出部分双倍的材料费作为违约金。15.5 施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括：J_16、质量标准：16.1本工程应当达到质量评定等级。达到此标准，发包人将按照 标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照标准予以处罚。17、安全文明施工标准：17.1 本工程安全文明施工要求达到：达到河北省安全安明工地标准且应杜绝重大 安全事故，死亡、重伤事故为零，无食物中毒事故、火警事故。达到此标准， 发包人将按照 / 标准予以奖励;未达到此标准，发包人将按照标 准予以处罚。17.2 成立专门负责文明施工管理管控、安全管理管控、保卫、环境卫生、消防及 后勤管理管控的小组。为创建“河北省安全文

5、明工地”,承包人应服从发包 人管理管控并派专人负责现场环境卫生等零星工作。如承包人不能达到发包 人的要求，发包人有权另行安排队伍完成，其费用从承包人当月工程款中扣 减；17.3 承包人所提供的工具用具、临水临电、安全用品、中小型机械等进场前必须 经发包人确认后方可进场，并提供所有的合格证及厂家生产许可证，否则一 律不得进场。18工期调整及延误18.1 出现下列情况（不可抗力）工期相应顺延：天灾（地震、洪水、飓风、雷 击等）；战争、敌对行动、入侵、外敌行动；叛乱、革命、暴乱或军事政变。18.2 设计图纸的一般变更、甲供材料设备延期到货等发包人造成的工期顺延只是 局部工程施工受到影响，承包人应采取

6、措施予以弥补，延期工程如果不在工 程施工进度网络计划的关键线路上，发包人将不考虑延长工程总工期。其他 分包方工期延误但不影响关键线路上工序时，承包人不得有任何索赔，工期 也不会顺延。18.3 任何因天气变化、停水停电、各种管制等影响工程进度，工期及双方经济损失由双方商议决定。18.4 由承包人原因引起的工期延误，发包人有权要求承包人采取赶工措施，因此 增加的费用由承包人自行承担。如承包人行为对整体施工进度己造成严重影 响，发包人有权将其未完成的工程合适的内容交由其他单位完成，并与承包 人解除合同或另行签订合同补充协议，且承包人应承担由此而产生的全部费 用及给发包人造成的全部损失。19材料供应及

7、管理管控19.1 工程所需主要材料由发包人负责采购供应到施工现场以满足需要。承包人在 拿到图纸后20日内必须向发包人提供材料总计划（一式两份），在每月的 20日前提出下月的材料用量计划，每月10日前提出当月的补充材料用量计 划并上报发包人。承包人必须按发包人要求的时间上报材料使用计划，不按 时上报或漏报材料计划，由此造成的窝工、机械停滞均由承包人承担相关责 任。19.2 发包人供应的材料实行材料定额消耗量包干的办法，最终用量以发包人审定 的工程量为准，总用量;材料定额消耗量*发包人审定的工程量，超出总用量 的部分乘以110%由承包人承担（按当时发包人的供应价乘以11（）%的超出量, 从工程款中

8、扣除）。现场材料采用招议标双管双控的办法，对发包人提供的 材料，承包人必须验收其质量、数量并签字确认，无故不签认的视为承包人 已签认。承包人完成本工程后剩余的材料应归还发包人，否则按发包人购买 价格乘以剩余量从工程款中直接扣除。19.3 承包人自行采购的材料自负盈亏，但其数量和质量必须符合要求并满足工程 需要，材料进场时应提供材料合格证、检测报告。采购前应得到发包人的书 面认可并完善相关试验（检测部门由发包人指定，承包人自行采购的材料的 检测费由承包人承担）否则一律不得用于本工程，由此造成的一切费用由承 包人承担。如承包人采购的材料、机具不能满足现场正常施工、质量、安全 要求时，发包人有权自行

9、采购，费用由承包人承担。20隐蔽工程和中间验收20.1 中间验收部位，应根据发包人批准的施工组织设计与要求实施。20.2 工程某一部分具备覆盖、掩盖条件或达到合同文件约定的中间验收部位，承 包人自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知发包人参加。通知时应提 供承包人自检记录、隐蔽和中间验收的合适的内容、验收时间和地点。承包 人准备验收记录，发包人保证在24小时内验收完毕，验收合格并在验收记 录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定期 限内修改后重新按上述程序验收。如承包人未报验收便进行下道工序施工, 本工序按不合格工程论处。20.3 承包人未经同意自行隐蔽的工程，发包人

10、有权重新检验。业主方对已经同意 隐蔽的工程要求重新检验时，承包方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后 重新覆盖或修复。检验不合格，承包人承担由此而发生的全部费用且工期不 顺延。20.4 对隐蔽工程和中间验收部位的改建和返工，承包人应认真按照合同约定的要 求以及发包人依据本合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查，并提供 便利条件。因自身原因导致返工、修改的一切费用，由承包人承担，且工期 不予顺延。20.5 以上检查检验合格后，如再发现由于承包人原因引起的质量相关问题，仍由 承包人承担责任和因此发生的全部返工费用，并赔偿发包人的损失。21劳务管理管控21.1 特殊工种必须持证上岗；承包人在进场前向

11、发包人提供所有人员花名册并及 身份证、暂住证、务工证、健康证、上岗证等证件的复印件，由此产生的费 用由承包人承担。21.2 承包人加强劳务用工管理管控，执行河北省就建筑企业用工的所有规定，与 农民工签订劳务用工合同，并报发包人备案；发包人支付进度款后，承包人 必须保证劳务费的发放，农民工工资的支付按照“月结季清”的原则按时发 放并将工资发放凭证（必须有劳务人员领用签字手续）报送发包人备案留存。22工程质量保修22.1 工程质量保修书要与本工程劳务分包合同同时签订，且要将工程质量保修书 作为本合同的附件。22.2 工程保修执行2000年1月30日颁布的建筑工程质量管理管控条例，本 工程质量保修期

12、24个月，质量保修期从整个工程竣工验收并达到合同约定 标准之日起开始计算；保修金在保修期满后全部付还（不计利息）。22.3 本工程质量保修期内，如出现影响使用功能或故障，承包人接到发包人维修 通知后8小时内派人前来维修，否则发包人有权委托其他单位或人员修理， 修理费用从保修金中扣除；保修金不足以抵扣的，发包人有权向承包人继续 追偿。23、送达：本合同约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（2）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（3）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的；（4）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效

13、的管理管 控资料等履约行为；（5）双方约定的其它情况。24、本合同暂定价款核算规则及构成方式24.1 本工程的合同暂定价款采用下列第2种方式计算:（1）固定合同价款；（2）固定综合单价；（3）其他o24.2 分包合同暂定价款包括但不限于以下合适的内容：（1）单价中含完成本项工作合适的内容的人工工资、材料费（包含损耗、 运输、保管）辅材费、机械费（除垂直运输机械外）、防护用具费、措 施费、物探费、水电费、管理管控费、利润、向政府交纳的各种税费等 一切费用，以及市场风险和承包人在充分了解本工程现场情况后为实现 合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用。合 同单价均含税（承包人在建

14、委开发票的税）。任何情况下不得提出调整 合同单价。（2）与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、 成品保护用工、材料二次倒运用工，不再签认零星用工。（山区施工以最 终零星用工签证为准）。（3）各子日单价均包含其脚手架的搭拆费、垂直及水平运输等的人工费。（4）临时配电箱、电线路，中小型机具、各种手持工具、机具、测量工具、 辅材、周转料具及其他费用均已包含在相应的单价内，施工过程中此费用不再调整。（5）二次场地倒运、施工现场与室内建筑垃圾清理费、冬雨季施工增加的 人I：、材料费、措施费及降效费、临时停水停电误I：费、临时设施的维 护费用、成品保护费（包括分包工程自身的成品保护及

15、对周边已有地上、 地下构筑物设施的成品防护等）、配合业主和发包人工作所作的工序调 整等。（6）施工所需的临时用电线路的日常维修、零配件、管理管控费用。（7）本工程除发包人供应材料（详见甲供材料表），无甲供材料的除外；（8）所有辅材，包括但不限于氮弧焊打底、镀锌铁丝、钉子、电焊条（剂）、 膨胀螺栓、普通螺丝、氧气、乙焕、塑料薄膜、彩条布、养护剂、阻燃 草帘子、砂轮片、切割片、嵌缝条、建筑油膏、麻丝、胶水、海棉条、 棉纱、砂纸、界面剂、抹灰胶、味油、黄油等。（9）工人的医疗保险及其他保险。（10）所有应由承包人交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用 及其他费用均由承包人承担，如由发包人代交

16、，应从结算中扣除承包人 此项费用。劳务合同备案时所需的切费用（包含发包人按比例应交纳 的切费用）。（11）承包人应将可能引起停工、工期延误等的因素作为风险因素考虑进合 同价内，当停一匚、工期延误等情况发生引起窝工费用时将不再给予额外 补偿，此部分费用已包含在合同价内。24.3 采取综合单价方式的工程量执行以下原则：（1）遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建筑平米的劳务作 业工程量的计算方式为执行2012年河北省建设工程预算定额，计 算规则为按照2012年河北省建设工程预算定额中的工程量计算规 则。（2）双方约定，本合同工程量的计算规则为按照竣工图纸结合现场情况， 执行2012年河北省

17、建设工程预算定额的计算规则。（3）双方约定，本合同工程量的变更规则为按照竣工图纸结合现场情况， 执行2012年河北省建设工程预算定额的计算规则（4）根据以上原则计算的工程量，经核实为现场实际发生且经发包人书面认可后生效。25、施工过程中分包合同暂定价款结算及支付方式：25.1 施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及 应支付的劳务分包合同暂定价款予以书面确认。书面确认后，双方约定采取 以下n 方式结算支付分包合同暂定价款：（1）结算原则：经发包人认可的现场实际发生工程量义本合同约定单价+洽 商变更及签证增减的金额-工程施工过程的各项扣款。（2）每份变更洽商及经济签证中

18、的总额超过3000元（含3000元）均做工 程价款的调整，3000元以内的只做相关技术洽商，不计取费用。现场 经济签证经发包人本次项目经理、合约经理、经办人三人共同签认后生 效。（3）洽商变更及签证价格的确定：合同预算书中已有的单价执行已有单价， 合同预算中没有的单价执行相近工程的单价；但若发包人发现该单价明 显不合理或合同中无相同或相近的工程单价时，双方重新组价，由承包 人书面上报，经发包人确认后作为结算依据。同时约定，承包人在组价 过程中应遵循本合同。（4）现场如发生不可预见状况，承包人在做签证的同时，须留存照片或录 像等影视资料，作为结算依据，否则该签证视为无效。（5）承包人在所承担工程

19、全部完工后20天内提交结算资料，一式肆份；承 包人提交的结算资料（含所有经济相关技术资料）经发包人本次项目部 初审，所属分公司（事业部）复审后，再报发包人结算部门复审，审核 通过后加盖工程预（结）算专用章后生效，否则无效；结算生效后返回 承包人一份。25.2 支付方式（1）工程进度款：本工程无预付款，进度款每月按已完成工程量的60%支 付工程进度款。（2）结算款：工程完工且竣工验收合格后付至合同暂定价款的80%；待发 包人与业主结算完成，且发承包双方完成结算后，支付至承包人结算价 款的95%,结算价款的5%作为质保金，质保期2年，待质保期满后扣 除各项违约金、赔偿金后一次性无息支付于承包人。（

20、3）承包人应于每月25日向发包人报送当月产值报告，待发包人确认后作 为拨付工程款的依据；工程款支付时所确认的工程量为质量合格的工程 量，质量不合格的部分不予计入当期进度的工程量。以下质量不合格项（包括但不限于），不予计算工程量：砂回填、管道 安装不符合设计及相关相关技术规范、验收标准的要求，及监理提出的 其他不合格项。（4）发包人支付上述款项前，承包人必须开具同等数额经发包人认可的正 规税务发票且开票单位与合同签订单位一致，否则发包人不予支付，且 不计利息。由于发票相关问题造成的发包人延迟付款、不能付款或付款 不全的，不视为发包人违约，承包人以此为由对发包人提出任何形式的 索赔，视为承包人违约

21、。（5）承包人收到工程款后必须优先足额支付工人工资，如果因承包人拖欠 劳务人员工资和福利，造成劳务人员讨薪，不管承包人是否同意，发包 人有权从支付给承包人的合同暂定价款中扣除，直接向劳务人员发放工 资。且由此发生的一切责任均由承包人承担。特别提示：本分包合同项下发包人应向承包人支付的所有工程款（预付款、 进度款、结算款）均需在本工程的业主向发包人支付相应款项后，方能支付给 承包人。该约定构成发包人向承包人支付每一笔工程款的增加条件，此条件不 成立的，可以成为发包人拒绝付款的理由。在本合同约定的付款条件及此增加 条件均满足时，发包人才有付款的义务。业主未向发包人支付相应款项，导致 发包人未能按照

22、本合同约定向承包人支付合同款项的，发包人不承担利息及违 约责任。26、违约责任:26.1承包人违约责任：（1）承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金 10000元,且赔偿因此给发包人造成的全部损失，发包人有权在结算时 予以扣除。（2）承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付合同暂定价款的5%作为违约金，且赔偿因此给发包人造成的全部损 失。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包 人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担；整改后仍未 达到合同约定的质量标准，发包人有权解除合同，且承包人按合同暂定 价款的30%向发包人支付违约

23、金，除此之外，承包人还应赔偿因此给发 包人造成的全部损失；由于承包人原因造成总体工程质量事故隐患，且 无法修复的，应向发包人支付合同暂定价款的30%作为违约金，并赔偿 因此给发包人造成的全部损失。（3）承包人未达到约定的安全文明施工标准，发包人有权在结算时将合同 暂定价款中的安全文明施工部分扣除，旦承包人应向发包人支付合同暂 定价款的30%作为违约金，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。（4）承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办 公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻 塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及国务院信访工作条例（国务院第431号令

24、）第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，每 发生一次承包人支付违约金项世元；如该违约金不足以弥补发包人的 损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。（5）承包人未在每月9日前向发包人提供上月本企业在本本次项目上所有 工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书而记录的，每发生一次, 应向发包人支付违约金. 500（）元。（6）发包人提供的材料承包人代为保管，若在施工开始至竣工期间材料丢 失、损坏等相关问题，承包人应承担因此给发包人造成的全部损失，相 关费用发包人有权自承包人的工程款中扣除。（7）承包人如未按合同约定品牌使用材料，发包人有权要求承包人在规定 期限内更换成约定品牌，因此产生的费用由承

25、包人承担；若承包人不予 更换则按合同暂定价款的30%向发包人支付违约金，如上述数额不足以 弥补发包人损失的，承包人应承担继续补足义务。（8）未经发包人允许，承包人私自与业主就本合同本次项目达成协议，或 直接接受业主指令，损害发包人利益的，视为承包人违约，按合同暂定 价款的30%向发包人支付违约金，除此之外，承包人还应赔偿发包人 由此造成的全部损失。(9)承包人将其承包的分包工程转包或再分包给他人，视为承包人违约， 按合同暂定价款的30%向发包人支付违约金，发包人有权解除合同，且 发包人保留向承包人索赔的权利。(10)签订合同即为有相关能力完成此工程，无论出现任何情况，承包人都 以服务发包人为目

26、的，不能有损发包人形象，不能因为任何原因让发包 人不满意，例如资金短缺停工，或者拖欠电费等，否则按合同暂定价款 的30%向发包人支付违约金。(11)承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付合 同暂定价款30%的违约金，旦赔偿因此给发包人造成的全部损失。延误 的承包人工作时间不予顺延。(12)承包人违约后，发包人有权在应付款项中直接扣除承包人应支付的违 约金，不足部分继续向承包人追偿；发包人要求承包人继续履行合同时, 承包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26.2 方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任 后仍应继续履行合同。26.3 承包人先有26

27、.1 (4) (5)行为的，发包人自行为发生之日起 15日内不履 行分包合同暂定价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状 态的，自连续状态终止之日起计算时限。26.4 承包人的26.1 (4)行为的违约责任由承包人下列人员承担连带责任。承包 人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。承包人：姓名李文峰 身份证号：姓名 身份证号：姓名 身份证号：26.5 承包人因26.1 (4)行为给发包人造成不良影响的，发包人可经第三方机构 核实后先行支付农民工工资，并有权从承包人未付款项中直接扣除，未付款 项额度不足时，发包人有权向承包人追偿。27、特别约定:27.1 承包人先有26.1行为的，双

28、方约定自行为发生之日起日内，双方签订 的关于本合同分包价款的协议为无效协议。27.2 承包人26.1的违约行为赔偿义务不因双方在双方签订本合同结算书，发包第一部分协议书发包人：北京福通顺建筑工程有限公司（以下简称发包人）承包人：保定兴国市政建筑工程有限公司北京第七分公司（以下简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：天纳山小市政二期工程2、分包合同合适的内容：天纳山小市政二期工程室外雨污水工程、给水、强弱电、消防、燃气等工程3、工程地点：承德市滦平县分包范围包括但不限于以下合适

29、的内容：3.1 设备、阀门及管件、线路的安装、调试、验收等;3.2 管线安装的工作合适的内容：下管对口，打坡口、焊接、测量配合、拍 片配合；3.3 接切线配合：临时发电机的租赁，回填路面下垫层及养护，管线施工前 的物探工作等；3.4 工程措施本次项目：工程便道施工及恢复、围挡的搭拆、夜间警示照明 装置的施工，交通导行等。3.5 检查井砌筑：检查井砌筑、土方回填、室内砂浆抹面。4、合同形式：暂估价合同合同暂定价款总额1000000.00元（人民币），大写壹佰万元整。5、分包工作期限开工日期：2017年7月5 0 （具体日期以发包人通知为准）竣工日期：2017年 8月25日（具体日期以发包人通知为

30、准）总日历天数为：52天6、劳务作业人数： /人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;人全额支付合同暂定价款、承包人全额支付本本次项目上所有工人的工资并 将全部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。28、争议解决：发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门 调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第(3) 种方式解决争议：(1)向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；(2)向工程所在地仲裁委员会申请仲裁;(3)向 工程所在地 人民法院起诉。29、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包

31、人各执一份；本合同副本 份，发包人执 份，承包人执一份，发包人负责向行政主管部门 备案_份。30、补充条款：30.1 承包人必须按照河北省建设工程保卫工作基本标准的要求配备人员。30.2 承包人应采取必要的措施，解决好扰民及民扰相关问题；承包人必须遵照有 关国家、政府发布的规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带 来的扰民及民扰影响，施工带来R常行人路及道路使用的干扰；承包人须直 接承担扰民及民扰的责任，如承包人在规定的时间以外进行施行，因此发生 噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人承担， 承包人不能以扰民或民扰相关问题处理为由，向发包人提出索赔或工期延长 的

32、要求。30.3 工程未经业主竣I：验收合格，并耒向发包人交接前，承包人须对工程已完部 分、甲供材料及周边已有设施的成品采取有效保护措施，如产生任何损坏, 均由承包人承担，并赔偿发包人因此造成的全部损失。30.4 承包人使用发包人的机械、设备，须按照发包人的要求进行日常的维修、保 养及保管，如发生丢失，则承包人须足额赔偿发包人的损失。30.5 为充分体现与发包人合作的诚意，当业.主拨款不及时两个月内，承包人自愿 集中本企业财力、物力，并且不影响工程进度。30.6 由于承包人不能满足工期、质量、安全等要求时，发包人有权更换施工队伍， 对已完工程量经验收达到河北省合格标准按80%结算,承包人承担相应

33、违约责任。30.7 承包人签定合同后15 内到河北省劳务队伍管理管控处办理备案手续，费 用白理，并交发包人留存。30.8 承包人违背本合同约定，导致发包人解除合同，发包人按照本合同提供的地 址以特快专递的方式将解除合同的书面通知送达承包人，无论承包人是否签 收都视为送达生效。30.9 承包人严重违约造成合同终止，且不能按照合同约定支付相应违约金，则承 包人现场所rr材料、承包人拥rr的设备、施工机械、临时工程可由发包人留 置，发包人有权为继续实施该工程之13的允许其他承包人使用。在合同终止 时，发包人应对所有扣押的承包人物品进行估价，在发包人自行或雇佣他人 完成该工程并在扣除承包人应支付给发包

34、人的各类款项后，将剩余的款项 （如果有的话）退还承包人，承包人对此表示认可。30.10 因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，承包人不得主张任何索 赔。31、附件：附件一：保证书附件二：工程量清单报价表附件三：甲供材料表附件四：安全生产、消防管理管控、环境保护责任状附件五：施工现场安全生产协议书附件六：施工现场绿色施工管理管控协议书附件七：施工现场消防安全协议书附件八：施工现场临时用电安全协议书附件九：工程质量保修书附件十：承包人法人授权书（以下无正文）附件一：保证书致：北京福通顺建筑工程有限公司我自愿参加北京福通顺建筑工程有限公司（以下简称发包人）组织的天纳山 小市政二期工程劳务招标活

35、动,并作如下承诺：一、投标文件提供的现场第一负责人中途不变更；如因特殊情况需要变更, 需以文字报告并经发包人审批同意，否则如发现第一负责人不在现场，每次缴纳 200元违约金。二、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，向发包人缴纳 合同暂定价款30%的违约金。三、保证服从发包人的领导、调度和协调及分包管理管控规定，如因施工 解决方案或工期要求等方面的改变，服从发包人对任务所做的调整。四、本工程我方不申请预付款，在业主计量支付批准前和发包人验工计价 前，愿意自我垫资；如业主对发包人不能按期拨款，发包人给我方拨款同等顺 延。五、在本工程施工过程中，我方保证现场施工人员劳动力的稳定且充足，

36、 满足各施工节点的要求，如出现过程中无法满足施工进度要求，则按我方违约 处理，并向发包人交纳我方已完工程计价款的5%以上违约金，并且自愿接受发 包人对我方中标段进行分割。六、在协议执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度时，发包人有 权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在发包人规定的时 间内撤离施工现场，并相应赔偿造成发包人的损失。七、我方理解贵方不一定以最低报价选择中标单位；无论中标与否，参加 投标的一切费用，我方自行承担；八、愿以建筑平米综合单价承包形式签订合同，发包人如认为报价中的子 目单价有不平衡因素需要调整时，在签订合同时我方接受发包人的单价。九、按照发包人创优规划

37、要求和标准进行质量控制，施工人员统一着装， 视觉识别符合发包人要求并声明此类费用已包含在投标报价中。十、我方如违反合同及规范要求的安全、质量及进度要求时，相应的违约 罚金在工程分批付款中扣除。十一、施工过程中我方未履行合同的违约金可在工程进度款中扣除。十二、如果我方中标，发包人认为有必要时可对我方将所投中标段的工程进 行分割。十三、如果未能中标，愿意接受其他中标人的中标单价承担所投标段的全部 或部分工程量。十四、我方保证做好投标期间和投标后的保密工作。十五、我方保证在招标方规定的工期内完成合同合适的内容，按发包人规定 时间施工，保证赶工并不索取任何费用。十六、我方保证不能以任何方式影响发包人的

38、正常施工活动，如若发生此类 事件，后果一律由我方承担，与发包人无任何关系。十七、我方承诺附表二后中所附的主要现场管理管控人员具备一定的相关技 术管理管控相关能力并具备正规资格证书。此承诺书，中标后作为“合同”的附件。承诺单位（投标单位）：法人代表或代理人签字:附件二:工程量清单报价表（无）附件三:甲供材料表序号设备和材料名称规格型号损耗率1高密度聚乙烯(IIDPE)双 壁波纹管(承插口)Sp=8KN/m雨污水DN20015%2高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管(承插口)Sp=8KN/m雨污水DN30015%3高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管(承插口)Sp=8KN/m雨污水DN40015%

39、4高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管(承插口)Sp=8KN/m雨污水DN50015%5高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管(承插口)Sp=8KN/m雨污水DN60015%6高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管(承插口)Sp=8KN/m雨污水DN70015%7格栅塑料管弱电15%8内外壁热镀锌钢管消防DN10015%9焊接钢管消防 DN100/DN15015%10焊接钢管消防 DN200/DN25015%1112131415附件四：安全生产、消防管理管控、环境保护责任状保定兴国市政建筑工程有限公司北京第七分公司 ：建筑施工企业作为高危行业，必须把安全生产作为各项工作的重中之重，落 实主体责任，

40、做好各项工作。为减少和杜绝生产安全、环境污染、消防事故的发生，强化安全管理管控工 作，北京福通顺建筑工程工限公司下达控制指标是:1、全年责任死亡事故为0;2、全年不发生重伤事故；3、轻伤事故率控制在1%以下；4、杜绝较大火灾事故；5、杜绝较大环境污染事故；6、绿地施工工地达标100%；7、实施企业安全生产标准化1（）（）%。要求责任单位按照以上控制指标制定切实可行的措施和工作计划，并认真落 实。保定兴国市政建筑工程有限公司北京第七分公司责任单位（章）:责任人（签章）:责任人（签章）:附件五：施工现场安全生产协议书北京福通顺建筑工程有限公司（以下简称发包人）与保定兴国市政建筑工程 有限公司北京第

41、七分公司（以下简称承包人）就 天纳山小市政二期工程 工程 本次项目的安全施工管理管控签订本安全施工协议书。发承包双方均应严格遵守中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国 建筑法、中华人民共和国合同法贯彻执行国务院各部委、河北省人民政府的 有关法律、法规和各项规章制度。按照“安全第一，预防为主”的方针，加强施工 现场管理管控工作，确保施工过程中人员和财产的安全，保证本工程能够按期按 质的顺利完成。一、发包人的权利、责任和义务1、贯彻落实国家及河北省有关施工现场安全生产、绿色施工、文明施工的法 规和管理管控规定，对施工现场进行全面的安全生产管理管控和监督检查。2、严格审查承包人施工资质，不得与不具

42、备施工资质或施工资质与承包合适 的内容不相符的分包单位签订合同。3、督促承包人特殊工种操作人员建立档案并在发包人备案。4、对承包人施工区域进行安全生产绿色施工、文明施工检查；及时纠正承包 人施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对承包人施工 区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单限期整改。5、要求承包人提供施工现场生产安全事故应急救援预案。6、建立健全施工现场各项安全生产管理管控制度。7、对承包人的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导 意见，并监督落实情况。8、监督、检查施工现场消防安全通道和消防设备及设施。9、对承包人开展的安全生产活动提供协助。10、

43、由于承包人责任造成生产安全事故时，发包人有义务协助处理善后事宜。二、承包人的权利、责任和义务1、贯彻落实国家及河北省有关施工现场安全生产的法规和管理管控制度，建 立健全安全生产责任制和安全生产管理管控制度，对分承包施工区域的安全生产 管理管控负全面责任。2、接受发包人的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范 围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守中华人民共和国建筑法 和河北省有关规定，不得将分承包本次项目再次转包。3、服从发包人安全生产管理管控；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的 指令。4、对管辖范围使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆 除、维护和改造

44、负有全部责任。必须符合河北省有关安全标准并符合承包单位对 施工现场整体安全防护的要求。5、对管辖范围的施工用电负有全部管理管控责任。使用所有配电箱必须符合 施工现场临时用电安全相关技术规范JGJ46-2005有关安全用电标准做到“三 项五线制”，接地保护“一机”“一闸”“一漏”“一箱”。6、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理管控和维护保养的责任，并 符合河北省有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备 案。7、为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特 种作业人员进行安全管理管控，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业 人员档案，并向发包人备案。

45、8、按照中华人民共和国安全生产法和河北省有关安全管理管控规定，及 时将生产安全事故应急救援预案报发包人备案。9、按照河北省有关安全管理管控规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生 产检查。10、按照河北省有关安全管理管控规定，定期组织安全生产培训教育和安全 生产活动。否则因此造成的任何事故责任及损失均由承包人负责，并承担相应的处 罚。11、承包人负责施工现场文明施工管理管控，并负责所辖施工区域内的文明 施工管理管控工作。保证所辖区域消防通道畅通。12、由于承包人责任造成生产安全事故，由承包人承担事故责任和经济责任。 发包人有义务负责协助处理善后事宜。施工中造成工程、财产、人身伤害（包括 第三者人

46、身伤亡和财产损失）均由承包人承担责任及所发生的一切费用。13.发生生产安全事故后，必须在立即向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生 产安全事故，承担事故的全部责任。本协议书一式两份，发承包双方各保存一份，具有同等法律效力。本协议与双方签订的分包合同有效期相同。签订分包合同的同时，签订本协 议。分包合同到期后，本协议同时终止。发包人：（盖章）负责人签字：年 月 日承包人：（盖章）负责人签字：年 月 日（2）本合同协议书；（3）中标通知书（如有）；（4）投标书及其附件（如有）；（5）专用条款;（6）合同附件；（7）通用条款；（8）标准、规范及有关相关技术文件；（9）图纸及工程量清单；合同履行中有关工程设

47、计的变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，进 一步规定如下：（1）对于同一类合同文件，以最新版本或最新颁发者为准。（2）如在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间出现模糊、 矛盾或者不一致之处，在无法根据合同文件优先解释顺序进行澄清或仍不足以澄 清的情况下，除本合同另有约定，以发包人书面澄清为准。8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。如果承包人签订合同的代表 不是其法定代表人，应提供合法有效的授权委托书，并将授权委托书作为合同的 附件，同时将受托人的身份证复印件附后。合同订立时间：2017年 7月 1日合同订立地点：河北省承德市滦平县附件六：施工现场绿色施工管理管控协议书北京福通顺建筑工程有限公司（以下简称发包人）与保定兴国市政建筑工程 有限公司北京第七分公司（以下简称承包人）就 天纳山小市政二期工程 工程 本次项目的环境保护、文明施工管理管控签订本协议书。发承包双方均应严格遵守国家有关法律法规，贯彻执行河北省建设工程施 工现场安全防护标准、河北省建设工程