建筑装修设计合同6篇.docx

《建筑装修设计合同6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装修设计合同6篇.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑装修设计合同6篇建筑装修设计合同篇1工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：藐人：设 计人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理?？发包人：设计人:发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计 市场管理规定。1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算 设计费（元）层数建筑面积（m2）方

2、案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:2、支付办法：施工设计通过会审、设计图纸交付后，乙方开具全额增值税发票 后30个工作日内甲方支付设计费的100%。第五条、双方责任1、甲方责任1.1、 甲方向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲 方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。1.2、 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料 作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另 订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所

3、耗工作量向乙方支付返工 费。1.3、 签订本合同作为乙方设计开工的标志。1.4、 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不 得严重背离合理设计周期。1. 5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。2、乙方责任1.1、 乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内 容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。1.2、 设计合理使用年限为50年。1.3、 负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。1.4、 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造 成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应

4、免收受损失部分的设计 费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。1.5、 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应 收设计费的千分之二。1.6、 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方的合同设计 费金额。1.7、 乙方交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论 负责有关内容做必要调整补充。建筑装修设计合同篇4委托方（甲方）：承接方（乙方）：依照合同法及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条、工程概况1工程地址：2、工程范围：该工程总面积为 平方米，施工面积为 平方米。3、工程内

5、容：4、承包方式：包工包料大包干交钥匙工程。5、工程期限：工程期限为天，开工日期是年月日，竣工日期是 年月 So第二条、工程价款及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费 用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。第三条、质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费 用，应另

6、签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负 责。第四条、材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码 标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不 得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如 已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按 时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的 材料合计金额的10%作为管理费支付给乙

7、方。材料经乙方验收后，由乙方负责 保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条、工期延误1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：(1)工程量 变化；(2)不可抗力；(3)甲方同意工期顺延的其他情况。2、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题 的返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3%。赔偿甲方损失。第六条、双方责任1、甲方责任。(1)开工三日前为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。(2)无偿提供施工期间的水源、电源。(3)参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工

8、验 收。2、乙方责任。(1)施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按 期保质完成本合同工程。(2)不得扰民及污染环境等装饰装修活动。(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿责任。(4)保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场，清运垃 圾由乙方负责。(5)乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。如竣工 验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲 方有权拒付人工费。(6)乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违 法乱纪，一旦发生

9、问题，后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生 的所有民事、刑事责任由乙方承担。第七条、违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违 约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进 行补偿。第八条、争议解决本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调 解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。第九条、合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容， 应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方 要以书面形式提出，应按合同总价款的10%

10、交付违约金，并办理终止合同手 续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同 意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十条、合同生效1、本合同双方盖章，签字后生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：年 月 日乙方：年月日建筑装修设计合同篇5 委托方(甲方):设计方（乙方）：根据中华人民共和国经济合同法、工程勘察设计收费标准和有关法 律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求 精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一、 工程概况1、工程地点：2、建筑面积：3、使用性质：4、房屋结构：二、设计

11、程序1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2X元/m2计取。阁楼设计费按套 内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的 套内建筑面积计算。）m2X元/ m2计取，设计费总计 元。2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设 计构想，形成设计方案平面图，参考意向图，由甲方审阅。4、在甲方确认平面方案图并支付设计费即总设计费的元后，乙方在 天内完成 约定的设计图纸，包括（图纸内容）。5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费 的10 %元。5、施工图

12、由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费 的 10 %元。6、甲方如需乙方提供设计主体某个区域设计的另外一种设计方案需单独说明， 并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图元/张）o现甲方要求绘制部位增 加方案的设计效果图 张，总计元。7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有 效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。8、其它约定：三、 乙方应向甲方提供的有关资料和设计成果:1、乙方接受委托后，应视施工状况及设计需要进行现场勘测，并根据甲方提供 之资料及要求，分阶段完成并提供给甲方下列设计成果。2、提供设计成果计划进度要求： 年月 日：提供概念设计

13、成果 年月 日：提供 全部/局部方案设计成果年月 日：提供全部方案设计成果年月 日：提供 施工图设计成果年月 日至年月 日：施工阶段的次现场监督和配合。3、总设计费中包含各设计阶段的成果汇报次及施工阶段的监督配合次，总计 次。如甲方要求次数超出以上次数，费用由甲方承担。四、本合同设计设计费支付进度详见下表。乙方在提供设计成果的同时应提供相应阶段费用的发票以便甲方及时办理有关 费用支付手续。三、双方责任：（一）甲方责任：1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改， 须另付修改费。2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未 开始设计工作的，不退

14、还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已 进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时， 按该阶段设计费的全部支付。3、事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工 作量相应增加设计费。4、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。5、施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影 响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后 果均由甲方自负。6、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文 件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设 计费双倍

15、收取违约金。甲方（发包方）： 乙方（承包方）：身份证号： 身份证号： 电话（或手机）： 电话（或手机）：确认日期：年 月日确认日期：年 月日建筑装修设计合同篇6发包人（甲方）设计人（乙方）汇合装饰设计工程有限公司发包人（甲方）委托设计人（乙方）承担 马鞍山佳山雨山管理用房餐厅、辅助楼、 连廊设计（项目名称）工程设计，工程地点为：马鞍山佳山雨山管理用房内，经 双方协商一致,签订合同，共同执行.第一条本合同签订论据1. 1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘 察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条设计依据2.1

16、发包人（甲方）给设计人（乙方）的委托书或设计中标文件2.2 发包人（甲方）提交的基础资料2.3 设计人（乙方）采用的主要技术标准是：建筑装饰设计规范gb 50016- 20xx建筑装饰装修工程施工质量验收规范gb50210建筑设计防火规范 gb50016-20xx金属与石材幕墙工程技术规范gb/t21086-20xx钢结构设 计规范（50017-20xx）民用建筑电气设计规范jgjl6-20xx建筑给排水 设计规范gb50015-20xx第三条合同文件的优先次序构成合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根 据如下优先次序判断：1.1 合同书1.2 发包人（甲方）要求及

17、委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资、及设计内容（根据行业特点填 写） 第五条 发包人（甲方）向设计人（乙方）提交的有关资料文件及时间第六条 设计人（乙方）向发包人（甲方）（乙方）交付的设计文件、份数、地 点 及时间 第七条设计费及支付方式7. 1本合同设计费估算为第八条双方责任8. 1发包人（甲方）责任8. 1. 1发包人（甲方）按本合同第五条规定的内容，在规定时间内向设计人（乙方） 提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人（甲方）不得 要求设计（乙方）违反国家有关标准进行设计。在未签订合同前发包人（甲方）已 同意，设计人（乙方）为发包人（甲方）所做的各项设计工作

18、，发包人（甲方）应支 付相应设计费。8. 1.2发包人（甲方）应为设计人（乙方）派驻现场的工作人员提供工作、生活及 交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。8. L 3设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人（甲方） 负责解决。8.2设计人（乙方）责任8.2.1 设计人（乙方）应按国家规定和合约规定的技术规范、标准进行设计，按 本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人（甲方）交付设计文件（出现 8. 1. K 8. 1.2、8. 1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对 提交的设计文件的质量负责。8.2.2 设计合理使用年限为年。8.2.3 负责对外商的设计资料进行

19、审查，负责该合同项目的设计联络工作。第九条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料 及文件擅自修改、复制或向第三人让或用于本合同项目外的项目，如发生以 上 情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人（甲方）与设计人（乙方）应及时协商解 决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁 委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面 协议的，可向人民法院起诉。第十一条合同生效及其他11.1 设计人（乙方）为本合同项目的服务至施工安装结束为止。11.2 本工程项目中，设计

20、人（乙方）不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货 商。发包人（甲方）需要设计人（乙方）配合建筑材料。设备的加工订货时，所需 费用由发包人（甲方）承担。11.3 发包人（甲方）委托设计人（乙方）配合引进项目的设计任务，从询价、对外 谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的 设计人（乙方）员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人（甲方）支 付。11.4 发包人（甲方）委托设计人（乙方）承担本合同内容以外的工作服务，另行签 订协议并支付费用。11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。11.6 本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人（甲方）份，

21、设计人（乙方 份。11.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合 同具有同等法律效力。11.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同个有同等 效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序 占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1 .提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2 .在

22、提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3 .实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计 费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4 .本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6. 1发包人责任：6. 1. 1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料 及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家 有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定 交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提 交设计文件的时问。6. 1.2发包人变更委托设

23、计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交 资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充 协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向 设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费 标准，相应支付设计费。6. 1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设 计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工 费。6. 1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生 活及交通等方便条件。6. 1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资

24、料图纸、数据、计 算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件 不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情 况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6. 2设计人责任：设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行 工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6. 2.2设计人采用的主要技术标准是：6.3.3 设计合理使用年限为 年。6.3.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付 资料及文件。6.3.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审 查

25、结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限 交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设 计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设 计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费 额由双方商定。6.3.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交 的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包 人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7. 1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作 的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应

26、根据设计人已进 行的实际工作量，不足一半口寸，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按 该阶段设计费的全部支付。7.3 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期 支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设 计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批 部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计 费。7.4 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人 员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受 损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责

27、任大小向发包人支 付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。7.5 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件 的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8. 1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方 应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.3 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出 版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程 设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.4 本工程设计资料及文件中，建

28、筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规 格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设 计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.5 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技 术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出 国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.6 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管 部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委

29、员会仲裁。双方当事人未在合同中 约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.9 本合同一式 份，发包人 份，设计人份。8.10 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8. 10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门 备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行 完合同规定的义务后，本合同即行终止。8. 11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电 报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8. 12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（

30、签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日建筑装修设计合同篇2建设工程勘察设计合同发包方：承包方：根据中华人民共和国经济民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关 规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称;工程地点;工程规模;工程投资 O第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计

31、费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为 分若干次结清）O勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%o本工程 的勘察费为元估算设计费为元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定 金。第四条委托方的义务1 .委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与 资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条 件：3 .委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对

32、外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4 .按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5 .维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使 用。第五条承包方的义务1 .承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件 份数。详见附表四。2 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包 方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或 设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3 .设计单位

33、对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底， 解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及 工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并 参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责任1 .因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造 成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免 收勘察设计费。具体规定如下：2 .因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察 设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3 .承包方不按合同

34、规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委 托方交纳按勘察设计费5%。的违约金。4 .由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作 条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消 耗的工作量增付费用。具体规定如下：5 .因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设 计费用。6 .委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一 天，按该工程勘察设计费的5%。计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个 部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于

35、同一部门的，合同双方 任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起 诉。第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款（没有增补以“空白”记入）。第九条附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计 合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文 件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表 等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本 份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证意见地

36、址：地址：经办人法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码： 签约时间年月曰签约地点有效期限年月日至年月日建筑装修设计合同篇3甲方：乙方：甲方委托乙方承担水利用、污水回送专用管线规划设计项目的管道工程规划 设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条、本合同签订依据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察 设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及

37、设计内容名称：水利用、污水回送专用管线规划设计项目工程地点为：从先污水处理厂开始下穿高速公路至北周公路太阳能发电厂南端， 沿北周公路西侧向北至甲方，自来水从东环路与北一环路交叉路口垃圾中转站 接入，沿东环路至北周公路下穿高速公路后与中水利用、污水回送专用管线汇 集并排铺设至甲方。具体详见附件一项目示意图。设计内容：乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲 方对工程设计的特殊要求，完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设 的现场测绘及施工设计。第三条、设计进度1、 根据“设计委托书”中规定的时间要求，完成规定的设计内容（经过相关 部门审查合格的3套完整施工设计图）。2、 设计文件交付时间：20xx年 月 日前。第四条、合同价款1、本合同规划、使用设计费合计为元（大写：），上述费用已经包含乙方所 有费用，费用为含税金价格，乙方不得另行要求其他费用。