钢结构制作安装合同.docx

《钢结构制作安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构制作安装合同.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢结构制作安装合同篇一：钢结构制作安装专业分包合同(正式版) 钢结构加工制作安装专业合同 承包方（甲方）： 分包方（乙方）： 依据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 4、工程技术条件：（详见图纸及规范要求）。 其次条 分包范围和内容 图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。 上述工作范围包括但不限于以下详细工作：材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、协作验收及原建筑物成品爱护（小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道）等。制

2、作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工平安等均由乙方负责。 详细内容及要求见施工设计图纸。 第三条 施工工期 总工期为 天。 第四条 结算方式 1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式，此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料，构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品爱护费、管理费和利润等。 2、根据业主审定后的设计图纸施工、验收。 3、合同价暂定为：人民币 元（大写： 元整）。预算钢结构工程量为：9吨左右，综合单价为：元/吨。如有增减按此单价进行调整，竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算，材料损耗及辅材均含在综合单价内。

3、第五条 付款方式 1、双方签订合同后三日内日，甲方支付乙方预付款 元（大写： 元整）。 2、工程完工后，经业主、甲、乙叁方共同验收合格，余款在验收合格（扣除质量保修金后）一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%（无息）作为质量保修金，质量保修金期为一年，保修期到后一周内付清质量保修金。 3、全部工程款项现金支付，乙方供应相应建安税票。 第六条 双方责任 一、甲方责任 1、按本合同约定，刚好支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。 3、供应现场临时用水、用电接入点。 4、依据现场施工进度和总工期的要求合理支配施工工作面，进行乙方的进度，质量，平安等工程管理。 二、乙方责任

4、 1、乙方出具书面托付，指派 为本工程的负责人，代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。 2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所供应的材料、制作的构件质量负责，并根据设计和规范要求供应产品合格证、材质证明书及检测报告，并担当相应费用，并做好自检工作。 3、必需严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理，对提出的问题刚好订正。因制作安装等方面的缘由造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 4、严格遵守施工平安操作规程、劳动爱护、治安管理条例、小区物业管理等规定，做到平安、文明施工，不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施

5、工的牢靠性、平安性负责。 5、对全部进场材料的保管及未验收的成品爱护负责。 6、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行刚好免费保修。 8、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方造成平安事故的责任和因此发生的费用由乙方担当。 9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及帮助甲方办理对内对外结算工作。 10、乙方施工人员的交通、食宿及平安由乙方自行负责。 11、现场小区的道路、绿化

6、、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品爱护由乙方负责，若有损坏，乙方负责赔偿或修复。 第七条 违约责任 1、由于乙方的缘由，导致甲方受到业主、监理 及国家相关部门惩罚，由乙方担当全部的经济损失。 2、由于乙方的缘由造成的平安事故，乙方担当由此造成的经济损失和责任。 第八条 附则 1、若乙方未按本合同规定履行相关义务，甲方有权终止合同，并与乙方办理相关结算手续，所造成的损失由乙方担当。 2、本合同未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效，工程竣工结清财务帐款后失效。 4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。 承包人： 分包人： 法定代表人（签章） ：法定代表人（签

7、章）： 托付代理人（签章）：托付代理人（签章）： 电话： 开户银行： 帐号： 电话： 开户银行： 帐号： 篇二：钢结构工程制作安装合同 钢结构工程制作安装合同 甲 方： 江苏江都161医院项目部 （以下简称甲方） 乙 方： 武汉博大水电安装工程有限公司 （以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。 一、 工程概况 1、 工程名称： 武汉市161医院钢骨柱 2、 工程地点： 武汉市161医院院内 3、 甲方负责设计图纸。乙方按甲方供应的钢结构设计图和甲方的变更要 求施工（甲方须供应工程施工变更书）。因图纸缘由造成的各类损失

8、乙 方不予担当。乙方以总承包方式。（不含土建） 4、 工程造价：钢骨架约 43.5 吨（含预埋件及焊钉、螺栓按吨计算），单 价按7350元/t计算。（工程吊装由甲方供应塔吊协作并担当二十层钢 骨架后期工程材料价格调整费用）。 5、 工程工期：土建工程及预埋件安装完毕，钢构件进场之日起，7个有 效工作日内完工。 6、 工程质量：按国家现行钢结构验收标准，达到合格等级。 二、 工程材料： 1、 乙方依据合同约定，根据设计的规范和要求选购工程所需合格的材料 及材料合格证，出厂合格证。构件到达施工现场后，通知甲方代表现 场验收。对与设计不符的产品，甲方现场代表有权拒绝验收，由乙方 按甲方代表的要求在规

9、定时间内进行整改完善，达到设计规范要求， 为此发生的一切费用由乙方负责。甲方未能刚好验收的，乙方不担当 任何责任。依据材料市场状况，经甲方认可乙方可运用替代材料。 2、 工程整体验收所发生的费用由甲方担当。乙方负责供应探伤报告及材 质证明书等文件。 三、 双方相互协作事项： 1、 对造成工期延误的缘由和实际时间，需双方（代表）认同； 2、 工程施工过程中由于图纸变更增加的材料及费用由甲方担当。对设计 本身的不完善，双方协商解决方案； 四、 甲方的责任与义务： 1、 甲方必需保证工程项目的合法性，甲方必需保证政府部门的协调工作， 如因甲方手续不全而造成停工的责任由甲方担当并赔偿乙方因停工造 成的

10、损失； 2、 为乙方供应水电等相关配套设施和施工场地及办公地点，现场需满意 吊车进场吊装的须要，保证正常的施工条件； 3、 负责办理乙方相关的进场手续，保证现场三通一平，乙方按期进场； 4、 向乙方供应0.00标高基准点及基础轴线基准点。 5、 指派 雷斌 为现场负责人协调相关事宜； 6、 负责周边居民、土建方和地方政府职能部门的协调；如有地方政府或 周边居民等强要下货费、场地费、过路费等非正常费用的，其费用全 部由甲方担当。 7、 在工程竣工七日内及组织验收，并办理工程结算等手续。 五、 乙方的责任与义务： 1、 编制施工方案，做好各项施工打算工作； 2、 按规定实行相应措施保证人员及工程平

11、安，并担当违规施工发生的安 全责任； 3、 指派 为施工现场项目经理，负责施工的相关事宜； 4、 土建基础施工时，乙方负责派人进行基础预埋螺栓的安装； 5、 在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿 的修理； 6、 负责工程进度、质量和平安施工，因乙方缘由发生平安事故，乙方自 行担当。 六、 甲方的违约责任： 1、 逾期付款的，乙方有权停工。 2、 工程未阅历收，甲方提前运用或私自动用，由此发生的质量纠纷或其 他问题，由甲方担当责任； 3、 在工程竣工七个工作日内甲方需组织相关部门验收。逾期未验收的， 视为验收合格。 4、 甲方未按合同支付除质保金外的工程款，逾期半年的，乙

12、方有权对所 建钢构工程进行全权处理。 七、 乙方的违约责任： 1、 工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工； 2、 工程逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的0.1%担当违约责任， 总额不超过两万元； 3、 在工程保修期内负责对工程的无偿保修。 八、 工程价款支付 1、 锚栓预埋完工甲方付乙方预付金10万； 2、 一层的柱钢构件及人工进场后，甲方支付该层工程款的90%； 3、 工程完工后7天以后，甲方支付工程余款。 九、 本工程如遇下列状况，工期可以顺延： 1、 人力不行抗拒的因素； 2、 甲方因土建工程未按时结束延误工期的乙方有权顺延工期时间； 3、 施工现场因连续雨天、停电则工期顺

13、延； 4、 施工过程中甲方更改设计方案的； 遇上述缘由造成工期延时写出书面材料由甲方签字认可。 5、 甲方如须增补，双方须签订增补协议，增补协议与本合同原件具有同 等法律效力。 十、 本合同一式四份，甲方双方各执两份。 甲方：江苏江都第161医院项目部 乙方： 武汉博大水电安装工程有限公司 地址：武汉市江岸区黄浦路68号 地址：东西湖姑李路40号 法定代表人： 法定代表人：邱先文 托付代理人： 托付代理人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 订立合同时间： 订立合同地点：江苏江都第 电话：131011633787 传真： 开户行： 账号： 2022年11月5日 161医院项目部 篇三：钢结构厂

14、房制作安装合同(最新) 钢结构加工制作 制作安装合同书 2022年1月5日 钢结构制作安装合同 甲 方：XX有限责任公司 乙 方：XX公司 依据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一样，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称：2、工程地点： 其次条、分包内容 乙方须依照甲方供应的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。 上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆（全部钢结构表面，一底漆一面漆）、吊装、安装、协作验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。 第三条、合同价款及计量 一、合同价格 1、 钢结构（含钢门架、吊

15、车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、 地脚螺栓）制作安装：1850元/吨（不含税）。 2、 屋面瓦安装： 20元/m2（不含税） 3、 墙面瓦安装： 10元/m2（不含税） 4、 屋面及墙面收边：10元/m（不含税） 二、计量 1、钢结构按实际制作重量计算吨位； 2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量； 3、收边按实际安装米数计量； 4、料损按全部钢结构重量的3%计量； 5、边角余料按钢材重量的6%计量，不计费。 三、其他 1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。 2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或削减的工程量和现场签证单，

16、按以下原则和方法计价： （1）、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行； （2）、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。 第四条、施工工期 总工期为开工日期为预定截止工期日期 。 第五条、付款方式 1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方 元整）。 2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费元，（大写： 贰拾万元整）。 3、拾万元整）。 4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同刚好支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的状况。 3、供应现场临

17、时用水、用电接入点，并免费为乙方供应现场施工所运用的水电。 4、供应符合平安结构要求的图纸。 5、对所供应的材料质量负责，并根据设计和规范要求供应产品合格证、材质证明书及检测报告，并担当相应费用，并做好自检工作。 6、因场地、图纸等甲方的缘由造成的停工、窝工、增加工作量， 费用由甲方负责。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所供应的协助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。 2、必需严格按甲方供应的图纸施工。因制作、安装等方面的缘由造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工平安操作规程、劳动爱护、治安管理条例等规定，做到平安、文明施工，并对施工的牢靠性、

18、平安性负责。 4、对全部进场材料的保管及未验收的成品爱护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方施工应实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方造成平安施工的责任和因此发生的费用由乙方担当。 7、乙方施工人员的交通、食宿及平安由乙方自行负责。 第六条、附则 如因特别状况须要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方：XX公司 乙方：XX公司 年 月日 年 月日 第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页