弱电监控施工合同模板新(标准版).docx

《弱电监控施工合同模板新(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电监控施工合同模板新(标准版).docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本资料为word版可修改、可编辑 弱电监控施工合同模板新标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 弱电监控施工合同模板新 弱电系统是城市轨道交通最大的组成系统之一,包括综合监控、通信、信号、AFC等各个系统。弱电监控施工合同是怎样的呢以下是在我为大家整理的弱电监控施工合同范文，感谢您的阅读。 弱电监控施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。 第一条 合同总那么 工程名称： 工程地点： 合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系

2、统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训 第二条 合同价款及合同清单 合同总价：人民币 元整(￥ ) (该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。) (1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元 (2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %，计人民币 元; 备注：_; 第三条 工程期限 1、经双方商定，本系统的工程施工日期_年_月_日，本工程施工周期为施工日期之日起后_天的时间。 2、假设乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，那么乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分

3、之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除 3、如遇以下内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。 (1) 现场条件不能保证乙方正常施工; (2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的; (3)甲方同意给予顺延工期的其他情况; (4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。 第四条 甲方责任 1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。 2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。 3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。 4、施工

4、过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。 第五条 乙方责任 1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。 2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。 3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。 4、乙方具体承担的工作范围： (1) 工程项目

5、开工前的各项有关手续; (2) 施工安装调试; (3) 施工技术问题的处理和管理; (4) 施工过程的质量管理; (5) 施工过程的安全管理; (6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用); 第六条 设备 1、设备范围 经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。 2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。 3、设备变更 本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。 4、仓储 甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。 第七条 工程施工 1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。 2、进场人员必须遵守现场施工管理条

6、例。 3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。 4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。 5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。 第八条 竣工验收 a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。 b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。 c) 保修期自系统竣工验收之日起算。 第九条 保修和支持服务 乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收

7、到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机 第十条 违约责任 因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照中华人民共和国合同法承担相应的责任。 附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 弱电监控施工合同范文篇二 甲方： 乙方： (以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下： 一、工程概况：

8、1.工程名称： 2.工程地址： 3.工程概况： 二、甲乙双方的责任和义务 1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务： 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 按时支付工程进度款 2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 场地的管道安放及布线 设备的安装调试 三、工程时间和进度 1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。 2、工程中甲方对信息点进行增减，那么由甲方向

9、乙方出具工程联系单， 3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。 四、工程及工程量的变更 1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。 五、工程验收 1.采用完工总验收的方式。 2.工程验收标准。 监控图象清晰，符合国家规范要求，终

10、端合格率为100%。 3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。 4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。 六、系统保证及工程维护 乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。 七、合同金额 监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。 八、支付条款 1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。 2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。 3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其

11、余 %的款项。 4.合同执行过程中工程量的增减，那么根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。 九、售后服务 乙方提供一年免费维护，一年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。 十、人力不可抗拒因素 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，那么工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。 十一、违约责任 1.甲、乙双方假设一方发生违约情况，那么违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。 2.除人力不可抗拒因素外，假设甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额 %的违约金。

12、3.如甲方未能按照合同条 十二、解决合同争议的方式 本合同执行过程中假设有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。 十三、合同生效及其它 1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。 2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 附设备清单 3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。 4.本合假设有未尽事宜，双方友好协商解决。 甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下： 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 弱电监控施工合同

13、范文篇三 委托方 (以下简称甲方): 施工队(以下简称乙方): 甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址： 海南省万宁市 二、价格 清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下: 六、工期 从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、 垃圾袋装化 2、 垃圾应日日清 3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾

14、堆放场所 九、劳动力管理 1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。 6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。 7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具 1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试

15、仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。 2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。 十一、工地现场管理 1、 现场禁止使用明火。 2、 现场禁止吸烟。 十二、维修 1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。 2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。 十三、合同附件 1、 施工项目清单。 2、 双方认可的工程施工报价单。 3、 乙方开出的辅助材料采购清单。 十四、合同争议 1、 出现争议甲乙双方先协商。 2、 协商

16、不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十五、装修要求 A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求： 1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。 2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原那么上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。 3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局

17、的施工作风。 4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。 5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。 6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。 5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000 进行施工。 6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和

18、运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否那么业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。 7、保证表达原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。 8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。 9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。 10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。 11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质

19、量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。 12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。 15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。 16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 十六、附加条款 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 第22页，共22页