单位工程施工承包合同(标准版).docx

《单位工程施工承包合同(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单位工程施工承包合同(标准版).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本资料为word版可修改、可编辑 单位工程施工承包合同标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 单位工程施工承包合同项目施工经济承包协议书施工总承包：_#有限公司以下简称甲方项目承包方：_#(以下简称乙方)为进一步强化工程项目施工承包管理，认真履行与建设单位签订的建设工程施工合同(以下简称总包合同)，依据甲方项目施工经济承包管理暂行办法，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，特签订本工程项目施工经济承包协议书。第一条、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、合同承包范围：_含图纸全部内容4、合同价款：_3800178

2、0.58元。5、合同工期：_270天6、合同质量：_合格第二条、承包工程范围及责任目标、指标1、承包工程范围：_2、应缴承包费：_以工程总造价(包括建设单位供料，直接或指定分包项目且由甲方承担质量安全责任部分的造价为计算基数，甲方按此基数的2%百分之二向乙方收取承包费。承包费的收取按施工进度款同比例交纳，工程竣工结算完成后60日内全部结清。3、施工工期：_270历天。4、工程质量：_合格工程。6、安全生产：_杜绝重伤以上事故及重大交通事故、械设备和火灾事故，避免一般事故，无违章指挥、违章作业行为，安全管理达标。6、文明施工：_争创省级文明工地、创建市级文明工地7、工程保修：_执行总包合同相关规

3、定及甲方工程质量同访保修暂行规定。8、民工工资：_确保不拖欠。9、其它：_第三条、甲方的权利义务1、依据本工程招、投标文件在乙方的协助下与建设单位签订总包合同。2、协助乙方按照所承包项目的规模及甲方项目管理机构设置及管理人员配置暂行规定组建项目管理班子，并派2名项目管理人员，负责质量和安全管理方面工作，其中李明玉为该项目工程部经理，负责协助乙方进行项目外围关系协调等方面工作。3、按照甲方项目工程款收支管理暂行规定及其它相关规定协助乙方办理本工程各项财务手续及，工程款收支业务，但对发生经济纠纷的工程项目款项的支付应由财务部门进行控制支付。4、依据甲方有关管理办法，组织对该工程合同履行过程中乙方的

4、工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、施工采购、合同管理、工程价款的结算、税款的缴纳、工程交竣工、工程保修等方面进行服务指导和监督管理。5、按照甲方有关规定对乙方在本工程施工质量、文明施工等方面获得荣誉的给予奖励，具体标准见甲方有关规定。6、按照甲方的有关融资管理制度，在符合条件时，提供有偿融资，具体执行甲方内部融资暂行规定。第四条、乙方的权利和义务1、认真履行总包合同的全部条款、投标承诺、本协议书及附属条款，严格执行国家相关法律、法规，自觉接受甲方的各项监督管理。承担因不履行总包合同、投标承诺、本协议书及附属条款，或因违反甲方、建设单位、监理单位的规章制度及国家的相关法律、法规而造成的后果

5、和法律责任。2、乙方作为本工程项目施工的经济承包人，实行独立经营核算，自负盈亏。自行承担总包合同及本协议履行过程中形成的各种债务，包拈承接本工程向建设单位所缴的各类担保金、经营费用及施工中发生的各项费用等，并承担风险责任。3、执行甲方质量、环境及职业健康安全管理体系和甲方在工程进度、质量、安全、文明施工、工程保修等方面的规章制度，建立完善的项目施工管理体系。接受甲方职能管理部门的检查指导，承担施工作中发生的一切质量、安全事故及有关违法、违规行为的全部责任，4、按照甲方项目机构设置及管理人员配置暂行规定组建项目管理班子，配齐具备相应资格和能力的施工管理人员。由甲方指定的责任管理单位对项目班子构成

6、和人员改为资格进行审核，如认为项目管理班子构成不合理或人员不具备本岗位工作能力及资格，乙方必须对人员组成进行调整更换。承担甲方委派的管理人员以及乙方自行聘用甲方的管理人员和甲方以外的其他人员的所有费用。5、选用具备相应资质和安全成产许可证的劳务分包企业承担项目的劳务，不得使用不具备相应资格的劳务队伍。在工程施工前，必须与劳务分包企业签订劳务分包合同和劳务分包安全生产管理协议书。明确各自的安全生产责任，并收集有效的分包企业营业执照、资质证书、安全许可证、负责人和专职安全员的安全考核合格证、特种作业人员的资格证复印件。6、严格按照甲方有关规定做好施工升降机、物料提升机等特种设备的使用管理工作，必须

7、与具有行业确认书的租赁企业开展租赁工作，与其签订设备租赁合同和特种设备租赁安全管理协议书，明确各自的安全责任，并收集有效的出租企业、人员和设备相关资料。7、保证所有项目的工程款收入必须转入总包合同约定的银行账号或者甲方指定的开户银行账号，未经甲方批准严禁在外设立账号，以现金形式收取的工程价款应及时上交甲方内部银行，不得坐支。未经审批乙方不得通过业主代付任何费用。接受甲方对本工程建设单位支付的工程预付款及大额超进度付款的监督，提出资金使用计划，保证将工程资金个在本工程施工建设上。8、不得在甲方未授权时以甲方或者项目的名义对外签订合同。不得以项目部名义签订与本工程无关的合同。除特殊情况外，书面合同

8、必须采用甲方指定的合同示范文本，无合同示范文本的，应提请甲方法律事务部等有关部门指定相应的合同示范文本。发生合同争议时，积极协商解决，如协商不能解决，应及时上报甲方法律事务部，与甲方决定诉讼或仲裁。9、按国家税法及相关规定，按时交纳税金，及时向甲方提供完税证明原件；假设建设单位要求代购代缴税金，那么必须向甲方出具当地税务机关出具的允许代扣代缴的证明。10、不得以项目部及甲方的名义进行资金拆借及各种赊欠、贷款等业务；不得把个人及本工程以外的经济、债务等纠纷带本工程。11、乙方在施工采购中对外的一切债权债务均必须以乙方承包人自身的名义产生，对因经济承包工程引发的债权债务一斤其他诉讼仲裁及投诉等，乙

9、方均要无条件主动应诉、起诉、处理，承担由此引起的全部费用和经济责任。如因此给甲方造成损失，乙方须双倍赔偿甲方的损失。12、保证本项目安全生产所需资金的投入，确保安全生产费用的有效使用。13、未经甲方同意，乙方不得将工程分包或转包给其他单位和个人。14，与建设单位的工程决算书报甲方审核、备案，并加盖甲方法人印章后方可报送建设单位。15，工程项目交竣工应及时将竣工资料报送甲方审核、签章，并归档，工程项目交竣工后的保修责任及费用由乙方实施并承担。第五条、违约责任1、乙方违反国家法律、法规、不履行总包合同和本协议，未实现本协议书中相应目标责任，或违反甲方各种管理制度，不服从甲方的管理，视为违约，除承担

10、由此引起的一切责任和损失外，甲方还将给予处罚，具体标准见甲方相关规定。2、乙方对建设主管部门、建设单位、甲方提出的问题不认真及时整改或拖延整改的，甲方有权视其情况予以处理，采取措施对施工队伍进行整改直至解除与乙方的本经济承包协议书或者终止与建设单位的总包合同，其责任及由此造成所发生的一切费用或损失均由乙方承担。因此给甲方信誉造成恶劣影响的，罚该工程承包费的50%。3、乙方恶意串通第三方损害甲方利益，引起法律纠纷的，应承担对甲方造成的所有损失，并处以所有损失的50%100%罚款或追究法律责任。4、乙方暗中抽逃或逃去资金挪作他用，影响工程进度、质量无法按合同要求完成的，乙方双倍承担由此给甲方造成的

11、所有损失。5、因乙方拖欠民工工资导致民工投诉的，乙方应立即按规定支付应付工资，并承担其责任，同时避免事态扩大。假设乙方处理不当，只是甲方受到损失，乙方须双倍赔偿。6、假设乙方施工能力或技术素质不能保证工程质量、施工进度要求，又无力调整的情况下，甲方有权采取措施，费用由乙方负担。7、项目施工承包人应配合当地政府做好创卫、创文明城市、之力环境等工作，如未达标，按以下情形处罚：_1、被建设单位通报，罚人民币5000元；2、被建设行政部门通报，罚款。除承担行政部门罚款外，甲方处罚人民币10000元；3、被建设行政部门通报、罚款、媒体曝光，影响甲方声誉。除承担所有经济责任，甲方处罚人民币30000元。8

12、、认证执行甲方项目合同管理暂行规定，违反规定给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿损失，并处损失额30%的处罚；9、未经甲方审批私自刻制印章，由乙方赔偿全部经济损失，触犯法律的，依法追究相应的法律责任。同时，处三万元到五万元罚款。10、对用户投诉，乙方假设不能及时维修，甚至置之不理或故意拖延由甲方委派的本工程责任管理单位处理，所发生费用全部由乙方承担，处乙方维修费用2倍的罚款。假设给用户造成经济损失的，除所发生费用全部由乙方承担外，处乙方以全部损失费用35倍的罚款。第六条、附那么1、双方应签订项目施工安全管理协议书明确双方的权利和义务。2、未尽事宜执行甲方项目施工经济城堡管理暂行办法有关对顶，在履行过程汇中发生争议，双方应尽量协商解决，协商不成时，双方作为独立的民事主体，通过甲方住所地人民法院诉讼解决。3、此协议书不能作为融资、借款、担保等的一句，假设因用此协议进行融资、借款借担保而发生的经济纠纷，由提供融资、借款及担保方自行承担。4、本协议正本二份，甲、乙双方各执一份，副本私奔，甲方全执。甲方：_#有限公司盖章地址：_电话：_乙方：_签字签订时间：_年月日第9页，共9页