2022-工程施工委托合同范本(标准版).docx

《2022-工程施工委托合同范本(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-工程施工委托合同范本(标准版).docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本资料为word版可修改、可编辑 2022-工程施工委托合同范本标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 2022-工程施工委托合同范本委托方以下简称甲方：联系方式：地址：受托方以下简称乙方：联系方式：地址：依照_、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原那么，经双方友好协商达成如下协议：一、委托施工内容：_。二、工程地点：_。三、承包方式：甲方以固定总价款_元整￥：_元委托给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工开始_个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格

2、后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。九、其他本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。甲方签章：签订日期：_年_月_日签约地点：乙方签章：签订日期：_年_月_日签约地点：第4页，共4页