2023年建设工程勘察设计合同文本(十二篇).docx

《2023年建设工程勘察设计合同文本(十二篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程勘察设计合同文本(十二篇).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年建设工程勘察设计合同文本下载(十二篇) 在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，盼望能够帮忙到大家，我们一起来看一看吧。 建立工程勘察设计合同文本下载篇一 承包方_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、建立工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同。 第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。 其次条乙方依据托付的勘察设计工程，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各

2、个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书，选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

3、经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 (二)收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 (三)在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 (四)托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成

4、投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 (五)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 (六)根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 2.乙方责任 (一)根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件。依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。 (二)乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技

5、术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 (三)初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 (四)乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 (五)对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。 (六)勘察单位应

6、根据现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。 第四条勘察设计取费 乙方依据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。 第五条经济赔偿 1.甲方不履行合同，无权恳求

7、退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4.甲方因故要求停顿设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。 6.由于

8、乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极实行补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_。(经批准生效) 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。 9.乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。 第六条合同执行过程中，如有

9、纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 第七条其它 1.合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。 2.本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。 建立工程勘察设计合同文本下载篇二 建立工程勘察设计合同 发包方： 承包方： 依据中华人民共和国民法典和建立工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称； 工程地点； 工程规模； 工程投资。 其次条托付方依据本合规

10、定填写建立工程勘察设计托付书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付方法，自合同生效后 天内，托付方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，缺乏局部托付方应在 天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30，设计任务的定金为估算设计费的20。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。 托付方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条托付方的义务 1.托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在

11、勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件： （1） （2） （3） 3.托付方协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的承包方参与。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，

12、由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 3.设计单位对所担当设计任务书的建立工程应协作施工，进展设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。 第六条违约责任 1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方连续完善勘察设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下： （1） （2） （3） 2.

13、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付给托付方与直承受损失局部的勘察设计费相等的赔偿金。 3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5的违约金。 4.由于变更规划、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下： （1） （2） （3） 5.因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。 6.托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘

14、察设计费的5计算。 第七条争议的解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条经双方协商全都，增加补充以下 项条款（没有增补以“空白”记入）。 第九条附则 本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典和建立工程勘察设计合同条例规定执行。 本合同附件：建立工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建立文件和勘察设计根底资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。 本合同自双方签

15、字盖章之日起生效，正本2份，托付方、承包方各执1份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政治理局和建立银行备案。 托付方（盖章）： 承包方（盖章）： 鉴（公）证意见 地址： 地址： 经办人 法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章） 托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 电话： 电话： 电挂： 电挂： 邮政编码： 邮政编码： 签约时间 年 月 日 签约地点 年 月 日 有效期限 至 年 月 日 附表一： 建立工程设计托付书 托付方托付承包方进展设计工作。 建立工程勘察设计合同文本下载篇三 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_

16、 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典、建立工程勘察设计治理条例、建立工程勘察设计市场治理规定、深圳经济特区建立工程质量治理条例及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6承接方式：_ 1.7估计勘察工作量：_ 其

17、次条发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求

18、增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式。 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收

19、费。 国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次

20、条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫

21、工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。 发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察

22、成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人贡任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2出于勘察人供应的勘察成果资

23、料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人

24、员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进展勘察工作的;完成的工作量在5

25、0%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条其它商定事项：_ 第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，协商或调

26、解不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。 发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_勘察人名称：_ (盖章)(盖章) 法定代表人：_(签字)法定代表人：_(签字) 托付代理人：_(签字)托付代理人：_(签字) 住宅：_住宅：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 建立工程勘察设计合同文本下载篇四 工程名称： 合同编号： 发包人： 设计人： 签订日期： 发包人： 设计人：

27、发包人托付设计人担当 工程设计，依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程经协商全都，订立本合同。 第一条 本合同依据以下文件签订： 1.1民法典中华人民共和国建筑法建立工程勘察设计市场治理规定。 1.2国家及地方有关建立工程勘察设计治理法规和规章。 1.3建立工程批准文件。 其次条 本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料： 第四条 本合同的设计期限为 天，自 年 月 日起计算，设计人应向发包人 交付的设计资料及提交日期如下： 第五条 本合同设计收费估算为 元人民币

28、。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.本合同开头履行后，定金抵作设计费。 3、本合同的设计费包含人防局部设计费。 4、设计人的设计工作满意付费节点条件后，应向发包人供应阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进展审查，发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进展审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条商定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无条件进展修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当，。 5、若发包人所发包的设计工程为带方案招投标的工程，若最终发包人未能竞得该工程用地土地

29、使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过 %的，设计人应将超过的局部返还发包人。 6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对工程的建筑面积进展核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场效劳阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。 7、 在设计人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能准时开具并供应发票而导致发包人付款延误，发包人不担当

30、责任。设计人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。 第六条 双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进展设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，双方重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的条件。 6.2设计人责任： 6.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进展工程设计，按合同规定的进度要求提

31、交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：国家现行设计标准和地方性标准、规程、技术规定等。 6.2.3设计合理使用年限为 年(按国家有关规定)。 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的缘由需要进展设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当。 6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处

32、理有关设计问题，参与分局部项验收、参与竣工验收并签署意见。 6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其学问产权归发包人全部，设计人应爱护发包人的学问产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上状况，设计人应赔偿发包人的损失。 6.2.8设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资料不会侵害第三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付的设计资料而患病第三人的追索的，责任由设计人担当。 6.2.9设计人需为本工程特地设立工程组，配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将工程团队组成人员的名单及具体资料(资料包括但不限于个人简历、资质状况)交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同

33、的附件。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。 第七条 违约责任： 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 7.3设计人对设计资料中消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计缘由造成工程质量事故的，设计人除负责实行补救措施外，应退还直承受损失局部的设计费。并向发包人

34、支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的 %，如赔偿金缺乏以弥补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计缘由造成第三人的财产及人身损害的，责任由设计人担当。 7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一天，应根据设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费 %的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第

35、八条 其他 8.1设计人为本合同工程所采纳的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张，方案文本 元/本)。如由于设计人缘由造成额外出图的费用由设计人担当。 8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进展沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人协作加工定货时，设计人应无条件协作。 8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人供应协作工作的，设计人应无

36、条件协作并不计取费用。 8.5发包人托付设计协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当相关设计任务的设计人参与。 8.6发包人托付设计人担当本合同内容之外的效劳，双方应另行协商。 8.7由于发包人缘由修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计出图时间可顺延。 8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建立过程中的全部设计变更 8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或托付当地设计院进展施工协作，解决甲方工程施工现场消失的设计问题，由此发生的费用由设计人担当。若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第三方完成上述工作

37、，由此产生的费用由设计人担当，发包人有权直接从应付款项中扣除，若应付款缺乏以抵偿上述费用的，则设计人应当将差额支付给发包人。 8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业隐秘及其他信息负有保密义务，任何一方不得以任何形式向第三方泄露，否则，违约方应赔偿对方因此而患病的损失。 8.11由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 8.12本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。 8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人二份，设计人二份，具有同等法律效力。 8.14本合同生效后，按规定

38、到工程所在省级建立行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一设计任务书是本合同不行分割的组成局部，具有和本合同同等法律效力。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住宅: 住宅: 法定代表人: 法定代表人: 托付代理人: 托付代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 日期：日期： 建立工程勘察设计合同文本下载篇五 建立工程勘察设计合同 托付方(甲方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职

39、务：_ 承托方(乙方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依照中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。 其次条 乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条 甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根

40、底资料，并对供应的时间 、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的

41、技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 6.根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条 乙方责任 1.根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)