2023年度照明公司楼房建筑工程承包合同菁华篇.docx

《2023年度照明公司楼房建筑工程承包合同菁华篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年度照明公司楼房建筑工程承包合同菁华篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年度照明公司楼房建筑工程承包合同,菁华2篇照明公司楼房建筑工程承包合同1 发 包 人：_(以下简称甲方) 劳务承包人：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚恳信用的原则，就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成全都，订立本合同，以资信守。 1、劳务承包工作对象及供应劳务内容 工程名称：四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼 工程地点：资阳市城南产业园 承包范围：木工分项工作 2、承包期限 自双方签字盖章之日起，承包期限 年，总日历工作天数为 天。 3

2、、质量标准 按国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量评定标准，现浇根底轴线位置偏差不超过15;墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8;剪力墙轴线位置偏差不超过5。现浇构造层间垂直度偏差不超过8;全高垂直偏差不超过30;层高标高偏差不超过10;全高标高偏差不超过30。现浇构造截面尺寸偏差不超过-5+8;现浇构造外表*整度(2米长度上)偏差不超过8;预埋设施中心位置偏差不超过10;预留洞中心位置偏差不超过15。 4、甲方义务 甲方向乙方交付具备本合同工程劳务作业开工条件的施工场地，并满意完本钱合同劳务作业所需的能源供给。 甲方向乙方供应相应的水准点及桩位分布，并供应部份生产、生活用水、用电

3、等临时设施。 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场 按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳; 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 本工程中如因甲方缘由造成工程停工，所带来的损失由甲方全部负责。 5、乙方义务 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度; 乙方依据施工组织设计总进度规划的要求，每月底前5天提交下月施工规划和本月完成量，同

4、时按甲方要求提交旬、周施工规划，以及与完成上述阶段、时段施工规划相应的劳动力安排规划，经甲方批准后严格实施; 严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准;科学安排作业规划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工;担当由自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状

5、况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局; 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作; 做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;(物资赔偿标准依据实际状况而定) 乙方须听从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。 除非本合同另有商定，乙方应对其作业的实施、完工负责，乙方应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工

6、作程序。 本工程施工期间因乙方缘由造成工程质量返工或者返修，由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。 乙方完成所承包范围内容后，必需做到工完场清，如再甲方限期内未完成，由甲方指定人员清理，由此造成的经济和工期损失由乙方负责。 乙方必需在限定工期内完成所承包的内容，期间不受农忙季节的影响，如超出商定时间，按每天500元作为罚款。 6、安全施工与检查 乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准59-99进展施工，并随时承受行业安全检查人员实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。在工程施工中造成的人员损害20_ 元以下由乙方担当，以上由甲方担当 甲方应对其在施工场地

7、的工作人员进展安全教育，并对他们的安全负责。 甲方不得要求乙方违反安全治理的规定进展施工。因甲方缘由导致的安全事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 7、安全防护 乙方在施工现场内使用的安全爱护用品(如安全帽、安全带及其它爱护用品)全部由乙方自行担当。 施工现场需实行安全防护措施的，经甲方认可后实施，其防护措施费用由甲方担当。 8、事故处理 发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。 9、保险 运至施工场地用 劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支

8、付保险费用;乙方自备材料，则自行负责。 保险事故发生时，乙方和甲方有责任实行必要的措施，防止或削减损失。 范本 10、劳务酬劳(不含税) 模板制安：按模板绽开面积29元/2计;特别状况补充合同另外商定。 11、工程量确实认 建筑面积按施工图，结合竣工图计算;零星工程量收方计算。 12、劳务酬劳支付 本工程在完成一层时甲方向乙方支付完成工程量的60%，封顶后甲方向乙方支付总工程量的95%，剩余的5%在工程竣工验收并办理竣工结算后一个月内付清总劳务酬劳款。 13、付款方式：现金支付。 14、违约责任 当发生以下状况之一时，甲方应担当违约责任：_ (1)甲方违反本合同第11条、第13条的商定，不按时

9、向乙方支付劳务酬劳。 (2)甲方不履行或不按约履行合同义务的其他状况。 (3)甲方不按商定核实乙方完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾 当发生以下状况之一时，乙方应担当违约责任：_ (1)乙方施工质量不符合本甲方合同商定的质量标准时，应向甲方支付违约金5000 元。 (2)乙方不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金5000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 (3)乙方施工质量及安全文明施工不能够到达国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付违约金 5000元，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 15

10、、争议 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。 16、合同解除 中途施工，如乙方无故停工、扯皮或其它因素，造成工期滞后，甲方有权通知乙方无条件退场，甲方不支付任何款项及费用，也不予结帐，并要求乙方赔偿甲方由停工所造成的一切经济损失，本合同自动终止、失效，同时甲方不予还乙方履约保证金。 17、合同终止 双方履行完合同全部义务，且乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，其劳务酬劳价款支付完毕，本合同即告终止。 18、合同份数 本合同一式两份，具有同等法律效力，甲方乙方各执壹份。 19、合同生效 合同订立时间：合同订立地点

11、：_ 本合同双方商定签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 照明公司楼房建筑工程承包合同2 发 包 人：_(以下简称甲方) 劳务承包人：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚恳信用的原则，就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成全都，订立本合同，以资信守。 1、劳务承包工作对象及供应劳务内容 工程名称：四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼 工程地点：资阳市城南产业园 承包范围

12、：木工分项工作 2、承包期限 自双方签字盖章之日起，承包期限 年，总日历工作天数为 天。 3、质量标准 按国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量评定标准，现浇根底轴线位置偏差不超过15;墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8;剪力墙轴线位置偏差不超过5。现浇构造层间垂直度偏差不超过8;全高垂直偏差不超过30;层高标高偏差不超过10;全高标高偏差不超过30。现浇构造截面尺寸偏差不超过-5+8;现浇构造外表*整度(2米长度上)偏差不超过8;预埋设施中心位置偏差不超过10;预留洞中心位置偏差不超过15。 4、甲方义务 甲方向乙方交付具备本合同工程劳务作业开工条件的施工场地，并满意完本钱合同劳

13、务作业所需的能源供给。 甲方向乙方供应相应的水准点及桩位分布，并供应部份生产、生活用水、用电等临时设施。 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场 按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳; 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 本工程中如因甲方缘由造成工程停工，所带来的损失由甲方全部负责。 5、乙方义务 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规

14、章制度; 乙方依据施工组织设计总进度规划的要求，每月底前5天提交下月施工规划和本月完成量，同时按甲方要求提交旬、周施工规划，以及与完成上述阶段、时段施工规划相应的劳动力安排规划，经甲方批准后严格实施; 严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准;科学安排作业规划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工;担当由 自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及

15、各种罚款; 自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局; 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作; 做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;(物资赔偿标准依据实际状况而定) 乙方须听从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。 除非本合同另有商定，乙方

16、应对其作业的实施、完工负责，乙方应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 本工程施工期间因乙方缘由造成工程质量返工或者返修，由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。 乙方完成所承包范围内容后，必需做到工完场清，如再甲方限期内未完成，由甲方指定人员清理，由此造成的经济和工期损失由乙方负责。 乙方必需在限定工期内完成所承包的内容，期间不受农忙季节的影响，如超出商定时间，按每天500元作为罚款。 6、安全施工与检查 乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准59-99进展施工，并随时承受行业安全检查人员实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故

17、隐患。在工程施工中造成的人员损害20_ _ 元以下由乙方担当，以上由甲方担当 甲方应对其在施工场地的工作人员进展安全教育，并对他们的安全负责。 甲方不得要求乙方违反安全治理的规定进展施工。因甲方缘由导致的安全事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 7、安全防护 乙方在施工现场内使用的安全爱护用品(如安全帽、安全带及其它爱护用品)全部由乙方自行担当。 施工现场需实行安全防护措施的，经甲方认可后实施，其防护措施费用由甲方担当。 8、事故处理 发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规

18、定处理。 9、保险 运至施工场地用 劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用;乙方自备材料，则自行负责。 保险事故发生时，乙方和甲方有责任实行必要的措施，防止或削减损失。 范本 10、劳务酬劳(不含税) 模板制安：按模板绽开面积29元/2计;特别状况补充合同另外商定。 11、工程量确实认 建筑面积按施工图，结合竣工图计算;零星工程量收方计算。 12、劳务酬劳支付 本工程在完成一层时甲方向乙方支付完成工程量的60%，封顶后甲方向乙方支付总工程量的95%，剩余的5%在工程竣工验收并办理竣工结算后一个月内付清总劳务酬劳款。 13、付款方式：现金支付。 14、违约责任

19、当发生以下状况之一时，甲方应担当违约责任：_ (1)甲方违反本合同第11条、第13条的商定，不按时向乙方支付劳务酬劳。 (2)甲方不履行或不按约履行合同义务的其他状况。 (3)甲方不按商定核实乙方完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾 当发生以下状况之一时，乙方应担当违约责任：_ (1)乙方施工质量不符合本甲方合同商定的质量标准时，应向甲方支付违约金5000 元。 (2)乙方不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金5000 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 (3)乙方施工质量及安全文明施工不能够到达国家规定的最低标准时，乙方应向

20、甲方支付违约金 5000 元，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 15、争议 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。 16、合同解除 中途施工，如乙方无故停工、扯皮或其它因素，造成工期滞后，甲方有权通知乙方无条件退场，甲方不支付任何款项及费用，也不予结帐，并要求乙方赔偿甲方由 停工所造成的一切经济损失，本合同自动终止、失效，同时甲方不予还乙方履约保证金。 17、合同终止 双方履行完合同全部义务，且乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，其劳务酬劳价款支付完毕，本合同即告终止。 18、合同份数 本合同一式两份，具有同等法律效力，甲方乙方各执壹份。 19、合同生效 合同订立时间：合同订立地点：_ 本合同双方商定签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日