2023年个人车位买卖合同.docx

《2023年个人车位买卖合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年个人车位买卖合同.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年个人车位买卖合同个人车位买卖合同1卖方：代理人：买方：甲方在大竹县竹阳镇建设路_花园_苑_期工程（一楼）_号车库（房屋产权证标明的设计用途是仓储）一间，建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售，乙方经现场查看后，确定购买其车库，为了明确双方的权利义务关系，特依据中华人民共和国物权法和中华人民共和国合同法等有关规定，订立以下合同条款：一、车库的基本状况1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。3、电已经接通，费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。二、买方与卖方约定车库总价款（包括定金在内），人民币壹拾贰万元

2、整（小写rmb,120000元）。三、买方于20_年2月19日支付人民币贰仟元整作为定金。在20_年3月15日前甲方必需将车库的房屋产权和国有土地运用证两证过户到乙方后，乙方一次性付清全部价款（包括定金在内）。四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方。五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币伍万元整。六、本协议一式四份，自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份，办理过户手续时，提交相关部门一份，四份具有同等法律效力。甲方：_乙方：_代理人：_年_月_日 _年_月_日 _年_月_日个人车位买卖

3、合同2出卖人：_身份证号码：_联系电话：_住址：_购买人：_身份证号码：_联系电话：_住址：_风险告知：合同订立应实行书面形式并运用比较标准的合同范本或采纳自己一方供应的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采纳书面形式。合同的内容应合法，且能充分爱护自身权益，避开不利条款。依据合同双方力气的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。细致审核合同主要条款是否齐全，力求用语精确、清楚、避开歧义，严防笔误、涂改。经买卖双方同等协商，在真实意愿的.基础上，就车位买卖事宜达成一样，特签订本合同，双方共同遵守，并作为全部

4、权归属的凭证。一、双方买卖的车位位于_省_市_区_小区_，面积_平方米，卖方获得时间_年_月_日，全部权证明资料名称_，资料编码 _。二、车位的买卖价格为人民币_元(大写_元)。三、于本合同签订之日买方一次性支付人民币_元(大写_元)，卖方在每次收取付款后，应当向买方开具收款凭证，并注明收款时间。车位及车位钥匙由卖方交付买方。四、支付方式为下列第_种形式(1)现金支付(2)以银行转账方式支付费用开户行：_户名：_银行账号：_(3)其他：_五、卖方应保证对出卖的车位拥有全部权，有权处置该车位，卖方及第三人没有在该车位上设定抵押，法院等机关没有对该车位实行查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成

5、损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿。六、合同生效后，车位全部权归买方全部，买方拥有完全运用权、租赁权和转让权，运用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。甲方：乙方：日期： 年 月 日个人车位买卖合同3出卖人(甲方)：_买受人(乙方)：_甲乙双方依据中华人民共和国合同法及其相关法律规定，就甲方将紫玉东方项目的地下停车场车位运用权出让给乙方事宜，经协商一样，达成如下协议：第一条：车位坐落地点及编号该车位位于紫玉东方地下停车场_ 号。其次条：车位运用权出让金额及付款期限该车位运用权出让金额为(人民币)(小写)：_ 元整、(大写)： _元整，乙方应于签订合同时一次性缴

6、纳合同价款(人民币)(小写)： _元整、(大写)：_第三条：车位交付时间甲方应在乙方付清全部车位款后，于_年_ 月_ 日将该车位交付给乙方运用。第四条：甲方的权利与义务1. 按合同约定收取车位款项。2. 按合同约定向乙方交付该地下车位。3. 甲方明确该地下车位无权属争议。第五条：乙方的权利与义务1. 乙方根据本合同约定取得车位全部权后，在车位所依附的土地运用年限范围内，乙方享有该车位占有、运用、收益、转让的权利。2. 乙方在运用该地下车位时，不得阻碍或损害该地下车位的各种设施设备。3. 乙方应按停车场限高及甲方划定的停车线内停放车辆，由乙方的过错导致车辆受损的，由乙方自行担当责任。4. 乙方所

7、选定车位位于单元出入口位置的，乙方需根据规定停放车辆，并保证车辆停放平安，甲方不担当车辆停放管理责任。5. 乙方应按物业管理部门的有关规定缴纳其相应的.物业管理费用，并享受相应的物业管理服务。6. 乙方不得以任何方式妨害、阻挠、干扰甲方及物业公司对车位公共设施和共有部分(如：进出停车场通道、通风管道、动力设备、照明、消防设施等)进行修理、保养和维护的工作。7. 乙方在转让其所购的紫玉东方号房屋，失去紫玉东方业主身份时，需将其所购车位一并转让给购房人或其他紫玉东部的业主，不得转让给非紫玉东部的业主。转让价款由双方自行协商，甲方不予干涉，但需将转让合同报甲方备案。8. 乙方如出租其车位，必需出租给

8、紫玉东部的业主，并需将租赁合同报甲方备案。第六条： 违约责任1. 本合同一经签署，甲、乙双方均应严格按合同约定履行，任何不履行或不完全履行本合同项下的责任与义务的行为均构成违约。2. 乙方如未按本合同约定的期限支付车位款，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，有权在向乙方发出解除合同后5日内另行出售该车位运用权，乙方按逾期应付款的百分之一向甲方支付违约金。经甲方同意接着履行合同的，自本合同规定的付款期限之其次日起至全额支付合同款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之一的违约金。3. 甲方如未按本合同约定的期限将该车位交付乙方运用，(除不行抗力因素以外)，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应

9、在乙方解除合同的通知到达之日起七日内无息退还全部已付款，并按乙方累计已付款的百分之一向乙方支付违约金。如乙方要求接着履行合同时，合同接着履行，自本合同第四条规定的最终交付期限之其次日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付款千分之一的违约金。4. 如乙方在转让紫玉东方所购房屋时，未将本合同约定的车位转让给紫玉东部的业主，则甲方有权解除本合同，重新出售该车位。第七条：其他甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日个人车位买卖合同4甲方：_居处地：_法定代表人：_乙方(买方)：_联系住址：_身份证号：_依据中华人民共和国民法典、中华人民共和

10、国房地产管理法、中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规之规定，在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同。第一条转让标的1、甲方将位于东莞市路号小区地下区号车位(以下简称该车位)转让给乙方。该车位大小及位置编号详见附件1、2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系以实际勘查状况为准。其次条转让价格及付款方式1、该车位总价款为人民币壹拾陆万元整，￥60,0000。2、付款方式：双方在签订本合同时支付万元;在双方到房管局办理变更登记后支付万元;余款1万元在年月日前付清。3、过户过程产生的契税，由方负责。第三条交付及交接手续1、甲方应当在乙方双方

11、签订合同后向乙方交付该车位。2、甲、乙双方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同及缴清全部车位款的票据按时到场办理该车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交付该车位的责任由违约方担当。第四条其他事项约定1、乙方购买的该车位仅作为轿车类小型车辆停岸专用，乙方不得另做其他用途。2、乙方在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相关状况已明确无误。3、乙方日常运用应遵守物业管理规约及地下停车位的管理制度，且按时足额交纳相应的物业管理费用。4、乙方运用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的平安和正常通行，不得阻碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业运用人的活动。因

12、乙方不正确运用该车位或不按甲方的规定运用该车位，给小区其他业主、物业运用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。5、乙方在地下停车位运用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施(如反光镜、消防箱、房屋结构等)，如造成损坏的，应由乙方负责进行修复或赔偿。6、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必需无条件协作;检修方应事先通知乙方，并支配好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进行协作工作的，应担当由此造成的损失。7、乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方或甲方托付的物业服务公司不担当赔偿责任;但有义务帮助乙方向公安机关报案并协作公安机关对案件进行调查和处理。第五条违约责任1、乙方应当根据本

13、合同其次条的约定按时支付该车位的.转让总价款。乙方逾期支付转让款，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定转让总价款0.01%的逾期违约金;2、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正值理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定担当违约责任，并按转让总价款的20%向守约方支付违约金。3、本合同对违约责任另有约定的，从约定。第六条附则1、因不行抗力(包括政策等政府行为)导致合同不能履行或履行拖延的，双方均不负违约责任。2、其它未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，双方均可向该车位所在地人民法院提起民事诉讼。3、双方承诺合同中所供应的联系地址、电话等真实有效。4、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方

14、执一份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。各文本具有同等效力。甲方：_乙方：_签约日期：_签约日期：_个人车位买卖合同5转让方（以下简称“甲方”）：受让方（以下简称“乙方”）：依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方转让广州市花都区紫薇路钻石豪庭小区地下停车位相关事项，达成如下协议：一、 标的本次转让的车位位于广州市花都区紫薇路钻石豪庭小区地下停车库，编号为 号的停车位，详细车位位置以附件一地下车位平面附图为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭；甲方保证对以上车位享有合法的全部权，甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。 二

15、、 运用期限甲方同意将上述车位全部权转让给乙方；转让期限自本协议生效之日起至该车位运用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车库运用权年限作出详细规定，乙方所享有的地下车库运用年限按国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币（大写）叁拾万元整（即300000 元）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，过户前管理费由甲方负责）。2.付款方式：签订合同当天付伍万元整，余款过户当天付清。3办理好过户手续后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（建设修理基金、占有、运用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。4转让后，甲乙双方须到

16、小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。四、运用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行担当。2、乙方运用该停车位，须听从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。五、生效条件甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号： 身份证号：居处：居处：签约时间： 年月日 签约时间 年月日个人车位买卖合同6转让方(以下简称甲方)甲方：_受让方(以下简称乙方)乙方：_依据中华人民共和国合同法及其他相关法律

17、、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议：一、标的本次转让的车位位于昆明市盘龙区北京路星雅俊园，编号为s098号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的全部权，甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。二、运用期限甲方同意将上述车位全部权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的全部权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地运用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位运用权年限作出详细规定，乙方所享有的.地下车库运用年限按

18、国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_元(大写：_元整)，乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、运用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。四、该协议签署后甲方需协作乙方办理过户手续，过户过程中产生的全部费用由乙方担当。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交车位蓝牙卡。五、运用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发

19、生的一切费用及法律责任均由乙方自行担当。2、乙方运用该停车位，须听从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。六、生效条件本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日个人车位买卖合同7出卖方(甲方)：_买受方(乙方)：_甲方将其全部的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守。1、甲方将位于大唐智能花

20、园小区号的车位卖于乙方。2、车位的详细状况：位置：_,四邻:_，面积：_，产权方式为：_。3、甲方出卖车位的价格为：_人民币元，大写_元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。4、自本合同签订之日起，该车位的全部权归乙方全部，甲方将该车位及全部手续交付乙方，并且供应身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。5、甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当担当双倍返还的法律责任。6、在车位转移前产生的相关费用由甲方担当，转移后产生的费用由乙方担当。7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应担当应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付

21、车库将担当车库价格每日千分之三的违约金。8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。11、合同附件：车位平面图甲方(签字盖章)：_物业单位(签字盖章)：_日期：_乙方(签字盖章)：_日期：_个人车位买卖合同8甲方： 乙方： 联系住址： 联系住址： 联系电话： 联系电话： 身份证： 身份证：依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。乙方已购买魅力之城（二期） 号 单元室房屋，并已签订商品房买卖合

22、同，现购买甲方转让车位壹个，经友好协商，甲乙双方就车位详细购买事宜签订协议如下：一、转让车位运用权内容1、乙方有偿购买甲方出让的魅力之城（二期）地下 号车位，车位大小及位置编号以现场实地为准。2、该车位总价款为人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥ 。 该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。二、付款方式1、乙方采纳一次性付款方式。乙方于 年 月 日前一次性付清车位有偿转让费。2、乙方拖延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。三、交付日期20xx年x月x日。（甲方承诺按本合同约定的交付日期将该车位交付给乙方

23、。但如遇不行抗力或本合同签订之后颁布新的法律法规或行政规章以及宏观政策调整、政府部门的行政行为等特别缘由，导致甲方不能按时将该车位交付乙方运用的，甲方可相应延期交付而无须担当延期交付的责任。）四、逾期违约责任甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息；如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费0。1%的违约金给乙方。五、 运用权限1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和运用年限。2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并供应相

24、关证明文件；登记时需支付的相关费用，由乙方自行担当。3、该车位为机动车停岸专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自变更内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身损害和经济损失的，均由乙方担当全部责任。日常运用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用（电费、清洁、保安、设备修理等）。4、车位的物业管理费为每月每个50元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。六、联系方式双方承诺合同中所供应的联系地址、电话等真实有效。七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。八、本合同一式

25、贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。九、本合同经双方签字后生效。甲方： 乙方：签约日期： 签约日期：个人车位买卖合同9甲方(出售方)：_地址：_电话：_传真：_乙方(购买方)：_地址：_电话：_身份证号码：_依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本状况：乙方所购车位(库)位于名流时代广场第 _号单位。该车库套内面积约为_ 平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)_元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_元整。四、交付期限出卖人应当在 _年 _月 _日前

26、，按有关规定，该车库阅历收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人运用。如遇下列特别缘由，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、 遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、 遭受非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;3、 遭受不能克服的.客观缘由，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;五、出卖人延期交房的违约责任除本合同第四条规定的特别状况外，出卖人未能按规定时间交付运用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理(不

27、作累加)(1) 逾期不超过三十日，自最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同接着履行;(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求接着履行合同的，合同接着履行，自交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、 交接车库达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买

28、受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七 、其他买受人运用期间不得擅自变更该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自变更与该车位(库)有关联的公共部位和设施的运用性质。八 、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决：1、 提交黄岛仲裁委员会仲裁。2、 向人民法院起诉。九 、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十 、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有状况如下：出卖人贰份，买受人贰份。十一、本合同自双方签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字

29、)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日个人车位买卖合同10转让方（以下简称“甲方”）：受让方（以下简称“乙方”）：依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一样的基础上，就甲方向乙方转让 小区停车位相关事项，达成如下协议：一、标的本次转让的车位位于，编号为号，详细车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小不小于2.5米*5米。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的全部权，甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。二、运用期限甲方同意将上述车位全部权转让给乙方，乙方享有与 小区限价商品

30、房土地同等年限的全部权；转让期限自本协议生效之日起至 小区限价商品房土地运用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位运用权年限作出详细规定，乙方所享有的.地下车位运用年限按国家法律政策的规定处理。三、付款方式及责任1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币（大写）（即元）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、运用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车位。3、转让后，甲乙双方须到粤海坤辉家园小区所在的物业公司备案，就

31、车位物业管理费缴存办理移交手续。四、运用管理1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行担当。2、乙方运用该停车位，须听从和遵守的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。五、生效条件甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。六、契约收存本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号： 身份证号：居处：居处：签约时间： 年月日 签约时间 年月日附：一、双方的有效身份证复印件；二、车位明细图的有效复印件；三、该车位原建

32、设方向甲方转让车位的协议书复印件。个人车位买卖合同11甲方(卖方)：_居处地：_法定代表人：_乙方(买方)：_联系住址：_身份证号：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国房地产管理法、中华人民共和国物权法及其他有关法律、法规之规定，在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同。第一条 转让标的1、甲方将位于东莞市 _路 _号 小区地下 _区_ 号车位(以下简称该车位)转让给乙方。该车位大小及位置编号详见附件1。2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系以实际勘查状况为准。其次条 转让价格及付款方式1、该车位总价款为人民币壹拾陆万元整，￥16

33、0,000。2、付款方式：双方在签订本合同时支付_ 万元; 在双方到房管局办理变更登记后支付 _万元;余款1万元在 _年_ 月_ 日前付清。3、过户过程产生的契税，由_ 方负责。第三条 交付及交接手续1、甲方应当在乙方双方签订合同后向乙方交付该车位。2、甲、乙双方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同及缴清全部车位款的票据按时到场办理该车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交付该车位的责任由违约方担当。第四条 其他事项约定1、乙方购买的该车位仅作为轿车类小型车辆停岸专用，乙方不得另做其他用途。2、乙方在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相关状况已明确无误。3、乙方日常运用应

34、遵守物业管理规约及地下停车位的管理制度，且按时足额交纳相应的物业管理费用。4、乙方运用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的平安和正常通行，不得阻碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业运用人的活动。因乙方不正确运用该车位或不按甲方的规定运用该车位，给小区其他业主、物业运用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。5、乙方在地下停车位运用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施(如反光镜、消防箱、房屋结构等)，如造成损坏的，应由乙方负责进行修复或赔偿。6、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必需无条件协作;检修方应事先通知乙方，并支配好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方

35、不按要求进行协作工作的，应担当由此造成的损失。7、乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方或甲方托付的物业服务公司不担当赔偿责任;但有义务帮助乙方向公安机关报案并协作公安机关对案件进行调查和处理。第五条 违约责任1、乙方应当根据本合同其次条的约定按时支付该车位的转让总价款。乙方逾期支付转让款，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定转让总价款 0.01 %的逾期违约金;2、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正值理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定担当违约责任，并按转让总价款的20%向守约方支付违约金。3、本合同对违约责任另有约定的，从约定。第六条 附则1、因不行抗力(包括政策等政府行

36、为)导致合同不能履行或履行拖延的，双方均不负违约责任。2、其它未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，双方均可向该车位所在地人民法院提起民事诉讼。3、双方承诺合同中所供应的联系地址、电话等真实有效。4、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。各文本具有同等效力。甲方：_乙方：_签约日期：_个人车位买卖合同12甲方(出卖人)_身份证号码_乙方(买受人)_身份证号码_经甲方和乙方在同等、自愿、协商一样的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库(建筑面积平方米)，出售给乙方。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，乙方于本协议签订之

37、日一次性付清全款。三、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方运用。四、乙方在购得车库后，对本车库享有全部权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。五、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方帮助的，甲方应刚好告知乙方并供应相关帮助。六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字_乙方签字_证明人签字_年_ 月_ 日_年

38、_月_ 日_年_ 月_ 日个人车位买卖合同13卖方（简称甲方）： 买房 （简称乙方）：身份证号码： 身份证号码：住址： 住址：电话： 电话：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买车位，达成如下协议：第一条 车位状况乙方同意购买甲方全部的位于 ，建筑面积为 平方米。 。其次条 抵押权状况甲方保证该车位未设定抵押权，无任何权属纠纷，否则，乙方有权解除合同。第三条 价格条款甲、乙双方协商同意该车位总价款为人民币 元）第四条 付款方式及期限本合同签订后，乙方须一次性支付给甲方人民币 元整。乙方根据合

39、同的约定履行付款义务，乙方没有根据本合同第四条的约定支付总价款，逾期以按每日 向甲方支付违约金。超过7天，甲方有权单方面解除合同。因甲方该车位的产权证预料也要 年 月后才能办理，经甲、乙双方友好协商，同意如下：1、自该合同签订起甲方的车位合同交给乙方，乙方有责任保管好该车位合同，到甲方办理车位产权证时交还给甲方，以便顺当办理该车位产权证。2、甲方取得车位产权证后应当通知乙方，便于办理过户手续。3、甲方帮助乙方办理产权变更登记手续，把车位产权证变更至乙方名下。第五条 税、费分担办理车位过户等手续所产生的相关税、费用，由乙方担当（乙方办理过户手续的一切费用）。第六条 车位交付甲方于 年 月 日将该车位腾空交付乙方运用，并将车位卡交给乙方。甲方交付车位时，乙方请确认。第七条 甲方将车位交付给乙方后，乙方自行运用该车位，必需遵遵守法律律，如有违反法律