建筑门窗施工合同(标准版).docx

《建筑门窗施工合同(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑门窗施工合同(标准版).docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本资料为word版可修改、可编辑 建筑门窗施工合同标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 建筑门窗施工合同 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原那么，甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本建筑门窗施工合同。 一、工程名称：_。 二、工程地址：_ 三、承包方式：_ 四、工程内容：_ 五、工程用料： 1、框架：_ 2、拉筋：_ 3、玻璃：_ 六、承包总价： (1500元)每平方米，大约66平方

2、米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。 七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。 八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后 付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。 九、违约责任： 1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。 2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。 十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。 十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 第5页，共5页