2023年关于安装合同模板合集篇.docx

《2023年关于安装合同模板合集篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于安装合同模板合集篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年关于安装合同模板合集篇安装合同 篇1依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。一、工程概况二、工程工期三、工程价款1、综合单价2、工程款支付(1)本工程无预付款;(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即万元;(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;(4)其余5%作为质量保证金，

2、保修期届满之日起一个月内无息支付。3、工程款发票甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。四、材料供应五、工程保修及售后服务1、乙方对全部施工内容担当保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。2、保修期内，乙方担当因门窗本身质量缘由造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。3、乙方应在本合同签订的同时向甲方供应售后服务承诺书、产品保修卡、产品运用说明书，双方并另行签订质量保修制度，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通

3、信地址和电话，以便通知乙方进行修理。5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等缘由而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满足，则甲方有权另行托付他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方担当，同时乙方应向甲方担当甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方托付他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该

4、部分的金额作为债务向乙方追偿。6、在保修期内，乙方应主动与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以刚好解决。7、在房屋交付运用者前，乙方应当成立为本项目服务的特地小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪伴甲方或甲方选聘的物业管理公司的.人员向运用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当马上整改，因乙方缘由而产生的责任及费用由乙方担当。六、违约责任1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方担当5000元人民币违约金

5、，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当依据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当担当合同总金额20%的违约金。4、对乙方有意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付运用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换

6、、重做并担当相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，详细处理方法由甲方选定。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。6、因甲方缘由导致合同解除，甲方只担当因此造成的干脆损失，不赔偿乙方预期可得利益。7、因乙方缘由导致合同解除，甲方为完成剩余工作托付其他施工企业接着施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。8、如因乙方缘由工程延期或存在质量量问题的，除乙方按本合同约定向甲方担当违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向

7、购房者担当的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方担当，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时马上全力解决。9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。七、争议解决发生争议时，双方应刚好协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：年 月 日安装合同 篇2甲方： 签定地点： 乙方： 签定时间： 合同内容：一、乙方为甲方设计安装电脑自动化恒压供水设备 台，设计安装根据甲方供应的技术参数要求。供水量 m3/h，扬程 m。二、系统配

8、置包括：1、变频限制柜 台，主机品牌 ，功率 KW。2、潜水电泵 台，主体品牌 ，功率 KW。3、配套管路 ， m。4、其它： 。三、以上内容设备定价为(不含税) (￥： )。四、在设备安装前，甲方负责将设备动力电源安装到位，电源电压应符合正常运行范围。五、乙方确保产品质量，并按约定时间完成调试。自设备安装之日起，全套设备保修一年(人为损坏，自然灾难除外，如雷击等)。一年后如出现故障，只收取修理成本费。六、付款方式：合同签定之日，甲方付设备款 元，待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。该合同一式两份，双方各执一份。甲方： 乙方：电话： 电话：年 月 日安

9、装合同 篇3甲方：乙方：为了确保水电工程预留预埋，安装顺当完成，根据标准规范要求完成施工任务的总体目标，同时为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，本着同等互利互惠的原则签订本合同。双方共同遵守：一、工程名称，岷东城区棚户区改造（二期）工程。号楼标准层（富牛镇）。二、号楼标准层水电图全部预留预埋 及二次安装，消防及预留预埋，由乙方承接。三、乙方不含制作盒子、泡沫、套管。四、工程单价：每平方 元，标准层面积最终劳务方结算为准，其中含进度、平安奖 元。五、木工程付款方式以工程劳务和重庆达康签定的工程劳务，分包合同为准。乙方不准因为工资没有到位闹事或停工，乙方必需写承诺书。六、

10、乙方如半途退场，保证金不退还全部人工和工资，不给以结算，作为违约金，（不退，不结算）并且还要赔偿甲方一切损失。七、签合同时，乙方须交保证金肆仟元整，主体六层，完工退还。八、乙方不准任何理由（天气热或其它缘由）跟不上进度。九、乙方平安责任，进入施工现场，必需严格遵守各类规章制度和操作程序，如乙方任何罚款都由乙方担当。十、乙方承包后，自负盈亏，风险自担，文明施工，工完料清。十一、乙方承包后，工具、机械自带。十二、平安事故：有劳务方买建安险，若发生意外（事故），除保险合同赔偿的费用外，甲方将以乙方的平安嘉奖 元平方米作为赔偿，不足部份由乙方补足，节余的平安嘉奖由乙方领取，若无平安事故，则平安嘉奖 元

11、平方米全额领取。十三、停电、下雨等人力不行抗拒的自然因素，甲、乙 双方各自担当责任。十四、本合同一式两份，甲、乙双方 各执一份。未尽事宜双方协商解决。十五、本合同自双方盖章、签字之日起生效，至财务结算清账目终止。甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话年月日 年月日安装合同 篇4买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）本买卖合同由买方和卖方依据中华人民共和国经济合同法同等互利、协商一样、诚恳信用的原则，友好协商共同签订，本合同经双方签字盖章后即生效，双方应共同严格遵照下列合同条款：一、产品：1、产品规格：（具体规格详见附件一电梯规格参数表）2、合同总价

12、：共计人民币（大写）：壹拾壹萬陆仟元整（￥116000。00元）。此价格进口关税和中国国内增值税。不含安装费。3、如买方要求或同意变更电梯规格，费用和交货期另议。二、交货：1、交货方式：卖方负责将本合同项下电梯设备运输到买方指定地点交货。电梯设备的运输、装卸费用均由卖方负责。2、交货联系人：刘发双 联系电话：3、交货地点：湖北省恩施市土司路106号4、收货联系人：卢召翠 联系电话：5、交货期限：本合同签订之后，卖方于收到全额定金之日起 20 天内交货。6、若买方须要延迟收货，应提前 5 天通知卖方，但延期不得超过 10 天。7、本合同项下全部设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责

13、。三、包装：1、卖方供应的全部货物，均应采纳国家或专业标准爱护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，运用长途马路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的实力，电梯设备的导轨为可以妥当爱护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方担当。2、在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“当心轻放”、“避开潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。四、到货验收：1、货到验收：在本合同规定的交货时间内，在电梯设备到达交付地点当日，买方和卖方共同对运抵的全部货物进行当场拆箱验收。卖方必需保

14、证货物与装箱清单（详见附件二FSLKS乘客电梯主要部件清单）一样，若发觉货物与装箱清单数目、规格等不符合时，应由卖方无条件补齐或调换；在交货日期5天内，发觉货物与装箱清单数目、规格不一样的，也不能解除卖方对此的保证责任。2、货物保管：买方和卖方共同对运抵的全部货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将帮助卖方寻求合适的货物堆放场地。五、安装验收：1、安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件三电梯设备安装合同书进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。2、安装验收

15、：在电梯安装完毕后日内必需报请官方验收。卖方应根据设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应主动协作卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请其次次官方验收。若因卖方缘由导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方担当。3、有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方担当。4、电梯产品未阅历收合格并发放准运证之前，买方不行擅自运用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方后并不解除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的

16、全面保证责任。5、电梯阅历收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。六、付款方式：1、本合同签订后，买方应于3日内向卖方支付合同价款总额的%作为定金，即￥30000。00元（大写：叁萬元整）作为定金。卖方在收到全额定金后，依据合同交货日期要求交货。2、买方接到卖方交货通知后，应在收货前10天内交付本合同电梯设备价款总额的*%，共计人民币（大写）： 八萬陆仟 元整（￥86000。00元）3、在电梯设备按合同要求运输到指定地点、并经双方拆箱清点确认无误后天内，买方向卖方支付合同电梯价款总额的%。4、在当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买方向卖

17、方支付该合同电梯价款总额的%，即。5、本合同价款总额的10%留作质量保证金，即￥，（大写：元整），有效期至电梯保修期结束。6、本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。7、卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。8、安装款的付款方式按安装合同进行。七、技术文件：卖方供应的电梯设备应具备以下整套技术文件并经妥当包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方：1、装箱清单；2、一整套操作和修理手册（包括电路图）；3、品质证书。八、质量保证：1、卖方保证其供应的货物是在本合同签署以后起先特地制造的、全新的、未运用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。

18、卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常运用和卖方的维护下，有令人满足的性能和运用效果，且符合本合同规定的质量标准。2、卖方保证卖方供应的乘客电梯均依据GB/T100581997电梯技术条件和GB758820xx电梯制造与安装平安规范等国家标准、以及双方约定的其他标准（包括卖方的单方承诺）设计制造。设计寿命为*年。3、电梯保修期自电梯阅历收合格、移交给买方之日起的12个月内。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方运用不当或人为损坏之外的缘由引起的任何损坏部件负责免费修理、更换。经卖方免费修理、更换以后还是不能符合质量标准以及平安运行须要的，卖方还应当作出赔偿。4、如双方对质量问题的认定有争议，由设

19、备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。5、电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久修理服务的责任，并保证对所供电梯持续有偿供应修理必需的备品、备件。九、土建要求：买方的井道、机房需符合电梯设备的安装要求，做好预留、预埋工作，有关土建图纸应经合同买卖双方共同确认：实际建筑应在电梯安装前按GB5031020xx电梯工程施工质量验收规范要求进行土建交接验收，如有不符由买方通知卖方负责整改。十、违约责任：1、本合同从依法签订或签证之日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。除不行抗力外，买卖双方中任何一方单方面终止合同的，必需向另一方偿付违约金，违约金为合同总额的30%，并赔偿给另一

20、方造成的实际损失。2、合同履行中，买、卖双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定的交货日期前10天以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可，因此造成的损失由提出方担当。3、买方因其过错若没有根据本合同规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有根据本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之四向卖方支付违约金。4、卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发觉不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。5、若因卖方（包括卖方指定的安装方）缘由导致货物无法通

21、过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。6、若因卖方未能刚好安装、调试、修理、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应担当由此产生的全部责任。7、在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能供应修理、调换服务的，买方有权托付第三方进行修理，修理费用由卖方担当，干脆从卖方的质量保证金中扣除。8、不行抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避开也不能克服的缘由导致合同不能根据约定履行时，则遭受不行抗力的一方，应在该不行抗力事务发生后15天内以书面形式通知另一方，并供应不行抗力的证明事务的证明。因遭受不行抗力而

22、不能根据合同约定履行的一方，经合同鉴定机关查实证明，可免除违约责任，但该方仍有责任实行必要措施以尽可能履行自己的义务。十一、其他：1、本合同全部附件，均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。2、本合同未涉及的违约事宜根据中华人民共和国经济合同法的有关规定办理。3、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。4、本合同一式贰份，买、卖双方各执一份，经买、卖双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日安装合同 篇5灯具安装合同本着同等互利、协商一样的原则，依据中华人民共和国合同法及有

23、关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方托付乙方进行 安装事宜，经双方协商一样，订立本合同，并共同遵守执行。本工程合同总价款为：人民币元（大写： ，如因现场状况发生变动或甲方缘由需更改方案时，按实际变动金额双方进行协商调整。1 乙方必需严格执行施工规范、平安操作规范、防火平安规范、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。2 乙方对本合同范围内的产品质量、施工质量以及产品的运用质量负全责，如出现因产品质量、施工质量不合格等缘由致使产品在施工或运用过程中出现质量或平安事故（如产品或主体脱落等），给甲方或其他人员造成干脆损失或人身伤亡的，乙方出担当一切损失并进行修复

24、至合格。3 乙方应加强防火、防盗、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和夜间施工等规定。若因施工方施工所发生的质量问题，引发作事故，如漏电、短路等，由施工方负责修理。4 施工中乙方未经设计及甲方同意不得擅自对本工程设计方案进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用由此导致甲方的一切损失，均由乙方担当，延误的工期不予顺延。5 乙方未施工规范施工，给物业与家方造成的损失，给物业与家方造成的损失，由乙方担当，如乙方通知过家方责任由家方负责。6 乙方必需严格执行施工规范、平安操作规范、防火平安规范、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。7 遵守国家及地

25、方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫及垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的干扰问题及四周单位的关系。经甲方及监理验收合格后一次性付款。工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。本协议经双方签字后生效本合同一式两份（施工方、业主方一份）甲方： 乙方：代表： 代表：_年_月_日安装合同 篇6发包人(全称:简称甲方):承包人(全称:简称乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一样，订立本合

26、同。第一条 工程概况：一、 工程名称：二、 工程地点：其次条工程内容及承包(一)分水器以内(含分水器)保温层依据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。(二)其它：发包人指定 管业公司生产PEX管第三条合同工期：合同工期总日历数_天，开工日期以甲方书面通知书为准：_。第四条质量等级：按图纸与国家相关标准、规范执行。第五条合同价款：本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积 元/计算，按甲方供应施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方供应施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。第六条施工打算一、发包人(1)发

27、包人应在_年_月_日前供应_套图纸。(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人供应房间作为库房和工具房，并能满意平安放置施工材料和工具的须要。(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。(5)根据国家工程定额和运用须要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，全部地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。二、承包人(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改看法或予以确认。逾期不确认也不捉出修改看法，视为同意。(2)按本合同约定，组织施工

28、人员、材料、设备进场。(3)负责进场施工人员、材料的平安保卫工作。(4)组织施工人员进行技术交底。第七条 工程期限:(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。(二)如因以下缘由造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。1.发包人未按约定供应开工条件或工地代表未按约定供应指令或批准的。2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。3.设计变更或工程量增加。4.一周内非承包人缘由停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、5.不行抗力等因素。由于上述缘由出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响

29、施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方担当责任。第八条 工程质量与验收一、工程质量(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。(二)竣工验收前，承包人向发包人供应竣工验收技术资料，承包人供应检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人担当该完成单项工程的爱护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品爱护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样留意地暖成品爱护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品爱护通知签收手续。第九条 平安施工:1、承包人应遵守工程建设

30、平安生产有关管理规定，严格根据平安标准组织施工，并实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人违反平安生产及消防法规约有关规定而发生平安事故，造成的损失由承包人担当。2、发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由造成的平安事故，由发包人担当相应责任和发生的费用。3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。安装合同 篇7工程承包人（以下简称甲方）：劳务承包人（以下简称乙方）： （身份证： ）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用，共同发展的原则，甲乙双方就劳务承包事项协商达成一样，订立本合

31、同，以便共同遵守。第一条 总则一、工程名称：楼工程二、工程地点：重庆三、工程范围：本工程约计XX万平方米，分 个班组施工，本班组负责施工楼标准层部分，结算时以实作部分按20xx年定额计算面积。1 给水工程由专业公司施工至一户一表，表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。2 排水工程雨水系统、室内污水系统按施工图施工，室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟（无井沟的至室外2米）。全部排水管的定位在施工前必需取甲方签字确认。二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。3 建筑电气（1） 住宅部分一户一表表后至分户配电箱（含配电箱，但箱为甲供）相应电线、电缆、

32、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。（2）防雷接地依据施工图由总乙方施工，各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点，其他分包单位负责连接。4 弱电系统弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、平安防范等系统建设方单独分包，乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞，预埋线管附带钢丝不穿线，且乙方应供应协作。5 燃气工程燃气工程由市政配套单位独立分包，乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管，且乙方应供应协作。6 空调系统空调系统由建设方单独分包，乙方预留预埋，且承包方应供应协作。7 消防工程喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管

33、网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包，乙方预留预埋，且乙方应供应协作。8 工程分包中约定的乙方应实施的.相关工作（包括甲方、建设方管理及协作工作）。 9 如承包范围或施工范围有增减，甲方将以书面形式明确施工界面的调整，否则按合同约定执行，乙方不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程，甲方需托付乙方完成时，由甲方以书面方式托付乙方施工，乙方不得以任何理由拒绝。1、给排水工程1）室内生活给水管道安装，主管接至楼层水井的水表（包括水表的连接，不包括供水单位指定的安装部分）。2）室内水、污水（含空调冷凝水）管道安装，主管接至室外第一个雨、污水井（不含雨、污水井）

34、。3）水箱（池）施工、安装（包括管道连接）。2、电气工程：含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的敷设；从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。（不含电缆安装）。3、工程施工图、设计变更、技术核定（洽商）、图纸会审纪要等中的水电工程。4、不含弱电及智能工程管道，不含如需作，另行协商。四、安装工程综合单价：1. 标准层建筑面积 元/平方米。（其中5元/平方米是平安费用）2. 以上价格均已包括了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方担当协作工程内

35、容的协作责任的全部费用、平安文明施工费用、规费、税金、保险、一般风险等费用.五、工作内容：1.按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围（不包含消防工程）的内容。2.安装完成后负责墙板补缝灌洞，给排水不含室内挖沟、砌井、回填。其次条 工期要求本合同全部自20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工，安排工期 天。在组织施工过程中，如遇下列状况，顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1.因不行抗力因素被迫停工；2.因建设单位提出更变安排或变更施工图而不能接着施工者；3.因甲方不能按安排工料供应设备或材料，以及设备不合规格、要求而被迫停工 或不能顺当施工者。第三条 施工

36、打算乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸，参加设计交底，编好材料安排，协作现场平面布置，负责现场临时用电用水安装不在另行计费，做好施工打算。第四条 物资供应一、本工程为包工不包料工程，全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地 点；乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满意生产而须要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。二、工程所需材料必需提前15天报材料安排，以便甲方组织供应。必需保证安排 的精确性，造成奢侈由乙方负责。三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证。由甲方负责供应的 材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，

37、由甲方负担。第五条 工程款结算与支付一、本合同全部工程造价的结算方式，按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理；二、单张变更单项超过 5000 元按实增加或扣减；未超过5000元的单项变更不予计算。三、工程支付：主体结构验收合格后15日内支付已完成工程量价款的30%，完成全部安装项目并验收合格后15日内支付至工程价款的70%，工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的95%，留5%保修金，保修金在验收合格后壹年内付清。第六条 施工与设计变更一、乙方在组织施工中必需坚持“平安生产，质量第一”的方针，要依据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二、

38、在组织施工中发觉设计有错或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计商定提出修改或变更设计文件，经甲方双方办理有关手续后方准接着施工；三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工，返工等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。第七条 工程负责人和平安约定一、甲方派 为驻现场负责人，乙方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。二、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗，特别工种必需持证上岗。第八条 材料管理甲方供应材料不得奢侈，发生奢侈按材料价值12倍进行罚款。材料消耗不得大

39、于甲方与建设单位结算用量。第九条、履约保证金1、履约保证金交纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金50000.0元（大写：五万圆整），履约保证金不计利息。保证金主要用于该工程的质量、进度及平安文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。2、履约保证金退还：乙方工程主体结构验收合格后15日内，甲方退还乙方全部或部分履约保证金（扣除相关罚款等费用）。3、民工工资保证金缴纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金20000.0元（大写：贰万圆整），工资保证金不计利息。保证金主要用于民工工资的刚好足额发放保证。如乙方不刚好足额发放民工工资，甲方将视状况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。

40、4. 工资保证金退还：甲方工程主体结构验收合格后15日内，乙方供应已完成支付民工工资证明后，甲方退还乙方履约保证金50%，完成全部安装项目并验收合格后15日内，甲方退还乙方履约保证金全部；工程竣工预验收合格后一个月内乙方供应已完成支付民工全部工资证明后、甲方退还乙方工资保证金。（每次支付扣除上述3项及相关罚款等费用）第十条、本合同份数及有效期一、本合同一式肆份。甲方三份，乙方执一份；具有同等法律效力。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收，保修期满后失效。 第十一条、附则本合同条款如对特别状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附补充协议，作为本合同之附件，与本合同

41、具有同等效力，但不得与本合同抵触。工程承包人：（公章）劳务承包人：（公章）居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：开户银行：开户银行：帐号： 帐号：邮政编码：邮政编码：安装合同 篇8甲方：乙方：甲乙双方就变压器安装等事宜经协商达成以下协议：一、 工程内容：1、 安装变压器 台；2、安装落地式配电箱 台；3、 电缆米等。二、 工程造价包含：以上工程量预算价为 元，经双方协商后同意根据 元一次性包死，不做调整。二、 工程工期：协议签定后乙方确保 年 月 日前施工完毕并送电。三、 付款方式：甲方竣工验收合格，甲方一次性支付工程款。四、 双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方

42、根据供电的要求采纳符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违反供电局规范的前提下根据甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方供应必要的申请文件；2、乙方必需根据国标和供电局规范施工，必需采纳国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可依据现场状况对预算方案局部调整但必需根据合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必需文明施工和平安施工，乙方对该工程施工期间的人员平安负责。五、 违约责任：1、乙方确保根据甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权

43、扣除乙方的.工程款作为补偿；2、任何一方有意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必需担当对方的全部损失；3、如遇双方均不行抗拒的缘由（如自然灾难、国家政策重大改变等）造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。六、 本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。甲 方： 乙 方：签 字： 签 字：盖 章： 盖 章：20xx年7月10日安装合同 篇9合同编号：_工程名称：_建设单位：_托付单位：_(以下简称甲方)(制作)施工单位：_(以下简称乙方)一、概况：1.1.工程项目名称：_;1.2.工程项目面积：_;1.3.甲方托付乙方制作、安

44、装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。二、网架定制作、施工依据：2.1.甲方应供应资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;2.2.网架面积：_;2.3.网格尺寸：_;2.4.网架矢高：_;2.5.网架型式：正放四角锥;2.6.支承方式：_;_;2.7.施工依据1网架结构设计与施工规程jgj-7-91;2.8.施工依据2网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91;2.9.施工依据3钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX2.10.施工依据4江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-19992.11.施工依据5建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：_kg/，3.2、下弦球节点荷载;_