2023年实用的工程合同范文汇编篇.docx

《2023年实用的工程合同范文汇编篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年实用的工程合同范文汇编篇.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年实用的工程合同范文汇编篇工程合同 篇1甲方(托付人):乙方(居间人):甲乙双方依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位 干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间胜利”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、 假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。

2、甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、 假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则逾期每日按未支付金额的 %向乙方担当违约金。三、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元，大写： 万元)。2、居间酬劳结算方式：居间酬劳总金额为人民币 万元，在甲方与乙方引荐的建设单

3、位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将酬劳总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间酬劳剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可干脆支付现金予乙方指定代理人。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方担当违约责任。3、假如甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权

4、恳求甲方按本合同约定条款支付居间酬劳。六、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如居间胜利，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。3、本合同全部横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日

5、_年_月_日工程合同 篇2为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，依据国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。第一条 工程项目：其次条 施工地址：第三条 甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。3、甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派 同志负责与乙方联系平安生产方面的工作。5、甲方负责签发

6、工作票，对工作票所填写的平安措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场;并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。8、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。9、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方担当：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故;(3

7、)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝说的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满意平安和文明施工要求的。第四条 乙方平安责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当平安责任。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度;严格执行电业平安工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他平安生产规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其

8、用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为平安工作联系人。5、乙方一切施工活动，必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必需满意施工须要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，乙方对因运用工器具不当所造成的人员损害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行平安教化，并将参与平安教化人员名单(包括临时增补或

9、调换人员)与考试成果报给甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及运用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。第十条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。第十二条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。第

10、十四条 本协议签订地点在甲方居处地。第十五条 以下七项为本协议附件：1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;3、乙方特种作业人员上岗资格证书;4、乙方施工人员平安技术和平安工作规程考试成果表;5、乙方施工平安技术组织措施;6、乙方大型独立项目的施工组织设计;7、甲、乙方施工平安技术交底记录资料。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：签订时间： 年 月 日工程合同 篇3发包人（甲方）：（全称）威海昀卓酒店管理有限公司承包人（乙方）：（全称） 深圳市南利装饰工程有限公司南京分公司依照中

11、华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一样，签订本合同。1 工程概况1.1 工程名称：威海昀卓酒店装饰工程1.2 工程地点：威海工业新区管委西侧1.3 工程内容：一区细木工窗帘盒、包管道及壁柜1.4 承包范围：一区细木工窗帘盒、包管道及壁柜1.5 承包方式：固定单价，乙方包工、包材料1.6 工程结构：框架结构。1.7 装饰装修施工面积：建筑面积26806.7平米。2 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。2.2 室内环境约定标准：民用建

12、筑工程室内环境污染限制规范（GB 50325-20xx）。2.3 施工质量验收标准：建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-20xx） 以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。3 工期3.1 总工期：60日（为日历工期，不包括春节休假日）。3.2 开工日期：20xx年2月9日。3.3 竣工日期：20xx年4月7日。3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，详细开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方缘由需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方担当，并相应顺延工期。3.5 暂停施工（

13、停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理看法，乙方应妥当爱护已完工工程。如甲方未能按时提出处理看法的，乙方可接着施工，由此造成的损失由甲方担当。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。3.6 工期顺延3.6.1 发生以下状况的，工期顺延，乙方不担当责任：（1）甲方未能按合同约定供应开工条件的。（2）工程量增加、设计变更的。（3）甲方未按时验收隐藏工程的。（4）甲方未按时供应合同约定由甲方供应的材料和设备。（5）由于非乙方缘由停水停电累计48小时以上不能施工的。（6）甲方未按时支付工程款的。（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延

14、误的。（8）不行抗力和其他非乙方缘由造成停工的。3.6.2 出现以上状况时，乙方应刚好以书面形式通知甲方。因乙方缘由导致工期延误的，由乙方担当责任，工期不顺延。3.7 工期提前3.7.1 提前竣工的条件应是实行可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。假如甲方要求提前竣工，双方应签订提前竣工协议，且甲方应在2日内批准乙方修订的进度安排及新技术措施，并为赶工供应必要的条件。3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：（1）提前的时间。（2）乙方实行的技术措施。（3）甲方为实行新技术措施供应的条件。（4）实行新技术措施增加的费用。4 设计4.1 设计图纸及技术文件的供应

15、方式由乙方供应施工须要的设计图纸。竣工后给甲方供应一份竣工图纸。4.2 设计变更4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应马上停止对涉及部分的施工及打算活动。4.2.2 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方担当。4.2.3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度安排，送甲方批准，同时调整工程价款。4.2.4涉及设计变更的，设计图纸供应方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。5 工程价款5.1 本工程价款：以中标价为准，执行综合单价。假如有增加项目无法执行综合单价部分，执行20xx年山东省建筑工程消耗量定额，根据53元/定额工

16、日取费，48元/定额工日找差。材料价格依据双方确认的市场价格，经有资质的审计部门审计后下浮2%。（详见后附中标通知书）。5.2 本工程价款约计：人民币 贰拾伍万元 ，250000.00元，包含乙方为本工程和参加本工程施工作业人员的保险费和为完成本工程所实行的措施费。详细总数以竣工决算为准。竣工结算审计结束后开具正式发票付款。5.3 本工程价款可在出现下列状况时调整：（1）甲方确认的工程量增减。（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。（3）符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。（4）双方约定的其他增减或调整。5.4 工程价款支付5.4.1工程首付款5.4.1.1 乙方应在完成全部隐藏工程后

17、，向甲方供应相关质量验收合格记录，经监理方认可，甲方向乙方支付工程总价45%的首付款，首付款金额为 112500.00元，金额大写： 壹拾壹万贰仟伍佰 元整。支付时间为工程中期验收合格5个工作日内。甲方未按约定支付首付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后5个工作日内仍不能支付，乙方可暂停施工。5.4.1.2 工程中期的标准是：隐藏工程全部完成，经监理方验收合格。5.4.1.3 工程首付款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增减等）。5.4.1.4 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方缘由返工增加的工程量不予计量。5.4.1.5 经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方

18、可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。5.4.2 工程竣工验收合格，移交甲方运用，乙方向甲方供应施工质量证明文件、竣工结算审计结束及完整的结算资料，经甲方和监理审核确认无误后5个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的50%。支付时间为乙方供应全部工程资料5个工作日内。甲方保留工程总价5%为保修押金。本保修金在乙方根据约定完成工程保修后5个工作日内向乙方支付。6 材料设备供应6.1 本工程由甲方供应的材料等，乙方须在施工进度安排中明确订货时间和进场时间，并刚好跟踪甲方是否在约定的时间内订货、进场。6.2 本工程由乙方选购的材料、设备、成品、半成

19、品，应根据投标材料样品标准进行选购，供应材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。假如选购的材料与样品不一样，甲方和监理单位有权要求乙方更换，假如更换后还与样品不一样，甲方有权与乙方解除施工合同，由此发生的一切损失乙方自负。因乙方缘由给甲方的损失由乙方担当。6.3 甲方供应和乙方选购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备阅历收合格后，乙方负责保管。6.4 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。6.5 双方所供应的工程主要材料应符合国家质检总局发布的室内装饰装修

20、有害物质限量标准。7 双方派驻本工程项目的代表7.1 甲方派驻本工程项目的代表为王福群7.2乙方派驻本工程的项目经理为钱迎九，是乙方在本工程项目中的代表。7.3 双方派驻本工程施工场地的代表，根据本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。7.4 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。8 双方权利8.1 甲方权利8.1.1 有权依据工程须要撤换派驻施工场地的代表，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。8.1.2 有权监督乙方履行各项合同义务。8.1.3 有权审批乙方编制的施工进度安排。8.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参

21、与材料、设备验收、隐藏工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。8.2 乙方权利8.2.1 有权依据工程须要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。8.2.2 有权监督甲方履行各项合同义务。8.2.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的确定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方担当。9 双方义务9.1 甲方义务9.1.1 按约定向乙方支付工程款。9.1.2 帮助乙方办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。9.1.3 组织乙方和设计单位

22、、监理单位进行图纸会审和技术交底工作。9.1.4 供应施工场地，并清除影响施工的障碍物及担当乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。9.1.5 供应房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。9.1.6 供应施工所需水、电，保证施工期间的须要。9.1.7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保障工程有序进行。9.1.8 严格执行国家平安生产和环境爱护的有关规定。9.1.9 在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的平安，并不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。（3）强令乙方违章作业施工的其他行为。凡必需

23、涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对平安运用性出具书面说明。9.2 乙方义务9.2.1 制定并组织落实施工进度安排。9.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境爱护和平安生产等管理规定。9.2.3 施工中发觉有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时，应刚好书面通知甲方，以便甲方刚好做出处理，未履行该义务的，担当由此造成的责任和损失。9.2.3 平安施工9.2.3.1 应按有关规定，严格平安防护和防火措施，并担当由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人担当。9.2.3.2 必需为本工程和参加本工程施工作业的人员上保险，在本工程施

24、工过程中出现的平安事故和乙方施工人员的人身平安事故引发的费用和责任全部由乙方担当。9.2.3.3 按工程及平安须要供应看管和警卫、修理施工运用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道旁边施工时，应与甲方协商平安防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方担当。9.2.3.4 在未腾空和接着运用的建筑物内施工的，应制定专用平安和防火措施，以确保建筑物内财产和人身平安。以上措施应报甲方同意，并由甲方担当相应费用。9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，负责工程成品爱护工作。9.2.5 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。10 工程验收10.

25、1 隐藏工程验收：具备隐藏条件的工程部位，乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐藏和接着施工。10.2 竣工验收10.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方供应竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后2日内书面通知乙方同意或提出修改看法，双方依据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方看法进行修改并担当因自身缘由造成的修改费用。10.2.2 甲方逾期未组织验收或提出修改看法的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。10.2

26、.3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经甲方和监理方确认验收合格的日期，竣工日期也视为保修起始日期。10.2.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得运用；如甲方强行运用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行担当。10.2.5 因特别缘由部分工程短暂不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。10.2.6 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起15个工作日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正值理由逾期未办理竣工结算的，应

27、担当乙方相应的保管费和利息损失。11 违约责任11.1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应担当相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。11.2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，()每延误一日应向乙方支付拖延部分工程款3的违约金。11.3 由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3的违约金；乙方向甲方支付延期违约金的同时，应向甲方额外支付因乙方缘由造成的甲方支付监理方的延期监理酬劳。11.4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染限制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全

28、面综合治理，由于以上缘由造成工程延期交付的视同延误工期。11.5 违约方担当违约责任后，除符合以下状况而中止合同外，双方均应接着履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：（1）合同已无法履行。（2）甲、乙方协议停止施工。（3）调解要求停止施工。（4）仲裁要求停止施工。（5）法院要求停止施工。12 其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。13 不行抗力：因不行抗力不能履行合同的，依据不行抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不行抗力不能履行合同时，应刚好通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内供应证明。14 争议解决方式

29、：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第（1）种方式解决：（1）依法向工程所在地人民法院提请诉讼。（2）提交 仲裁委员会仲裁。15 合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。16 本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份；副本 份，甲方 份，乙方 份。17 补充约定：17.1 本工程要求乙方严格根据投标文件的技术标进行施工，现场假如甲方人员发觉乙方没有根据投标文件的技术标进行施工，甲方可以随时解除与乙方的施工合同。甲方（签章）： 乙方（签章）：地址： 地址：代表人： 代表人：联系电话： 联系电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：签订时间：

30、 签订时间：签订地点： 签订地点：工程合同 篇4摘要：如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理是目前我国在建设工程工程量清单计价规范实施后的紧迫任务，本文就建设工程工程量清单计价规范实施后，国内现行的施工合同文本与建设工程工程量清单计价规范的管理当中主要体现在风险安排和计价方式的不同而出现的不适应问题，提出新形势下施工合同文本的基本编制理念;工程量计价模式下的工程合同价款的约定于调整思路及效率优先的施工合同争议处理思路。关键字：工程量清单;和谐管理;施工合同;效率优先;工程价款1、前言构建和谐社会是我国当前的一项国策，而构建和谐的工作环境是现代管理所提倡的一项重要原则。对于工程项目来说，由于建

31、筑工程的特别性，项目协调工作尤为重要，而做好合同管理工作的确是实现项目协调工作的重要方法，如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理工作是目前我国在工作量清单计价实行后的重要任务。2、从20xx年7月起，我国起先实施建设工程量清单计价规范(以下简称规范)，标记着我国工程造价管理有望传统的“量价合一”的安排模式向量价分别的市场模式的转变。作为建设项目体系中重中之重的合同管理，在合同价款的确定及变更、工程结算环节，也相应与之相适应，制定清单计价模式下合同管理的相关措施。国内目前实行的建设工程施工合同(示范文本)(gf-1999-0201)对于目前实行的工程量清单计价方法针对性不强，在实施过程中遇到许

32、多问题，亟需改进;由于fidic条款的计价模式与我国现实行的工程量清单计价模式都是单价合同，具有肯定相像形，特别有借鉴意义，但同时，fidic合同条件中有这样一个基本原则，其中有一个受雇于业主，并作为独立的一方代表业主公正无偏地管理承包商的工作。1尽管fidic确定淡化工程师的地位，在新红皮书中虽然接着采纳工程师来管理合同，但它不再是独立的一方，而是属于业主的人员，同时删除了原来要求工程师行为无偏一款。但我国在工程实施管理体制和管理方法的惯用作法与fidic实施的要求是不一样的;我国习惯于甲方管理项目、习惯于总价包干合同，工程建设监理不适应过程全方位进行项目管理的要求，其工作性质和工作水平并未

33、突破以往局限于质量监理的格局，无法体现高智能服务这一宗旨。因此，我国目前在新形势下对施工合同的改进既要借鉴国外成熟的合同形式，更要立足于本土的实际状况。由于工程量清单计价对于合同管理的影响主要集中在风险安排和计价方式的改变所带来的影响，因此本文也主要针对于合同管理当中涉及工程价款的确定及变更、工程结算环节内容进行介绍。3、我国施工合同示范文本的编制建议3.1“公正、同等”的基本编制理念在合同的履行过程当中，雇主的基本职责是按合同支付工程价款，雇主是否具备相应的资金实力干脆关系到承包商的利益。而承包商的基本职责是按合同要求实施工程，承包商相应的履约实力干脆关系到雇主的利益。2因此，为了项目的顺当

34、实施，对于雇主的资金支配、履约担保以及风险安排等相应条款都应做到公正、同等。我国目前适用于建设工程工程量清单计价规范的施工合同条件编制应本着“公正、同等”的编制理念。(1)“公正、同等”是fidic施工合同条件的基本编制理念。施工合同当中，fidic的施工合同条件(简称cons)是目前国际上较通用的合同条件，此合同条件编制理念为“努力构建雇主和承包商之间公正、同等的权利、义务间的对价关系”，并在多年的实施、修改当中得到很好的效果并渐渐完善，因此，公正、同等的编制理念是使得项目顺当实施的前提。(2)在合同履行过程当中，努力实现“公正、同等”是国家颁布建设工程工程量清单计价规范的初衷，也是规范建设

35、市场秩序，适应社会主义经济发展的须要。3工程量清单计价是市场形成工程造价的主要形式，工程量清单计价有利于发挥企业自主报价的实力，实现由政府定价向市场定价的转变;有利于规范业主在招标中的行为，有效避开招标单位在招标中盲目压价的行为，从而真正体现公开、公允、公正的原则，适应市场经济规律。3.2工程量清单计价模式下的工程合同价款的约定与调整思路工程量清单报价是在建设工程施工招投标时，招标人依据工程施工图纸，招标文件要求，以统一的工程量计算规则和统一的施工项目划分规定，为投标人供应实物工程量项目和技术措施项目的数量清单;投标人依据自身的综合实力，结合工程状况、市场竞争状况、并充分考虑各种风险因素，自主

36、填报清单开列项目中包括工程干脆成本、间接成本、利润和税金在内的综合单价与合计汇总价，并以所报综合单价作为竣工结算调整价的招投标方式。这样的招标人供应数量清单、投标人自主报价的方式区分于国内以往实行的定额报价，因此，总结工程量清单计价模式下施工合同的工程合同价款的约定与调整的思路如下：1)发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的事项进行约定，大致可以包括以下内容：1)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;2)工程进度款的支付方式、数额刚好限;3)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式：4)发生工程价款纠纷的解决方法;5)约定担当风险的范围及幅度以及超

37、出约定范围和幅度的调整方法;6)工程竣工价款的结算与支付方式、数额刚好限;7)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式刚好限;8)平安措施和意外损害保险费用;9)工期及工期提前或延后的奖惩方法10)与履行合同、支付价款相关的担保事项。(2)在我国现阶段，依据工程特点，发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列约定方式：1)固定总价：合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采纳固定总价合同方式。2)固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。3)可调价格。可调价格包括可调综合

38、单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括：工程合同 篇5承包人(全称)：(以下简称乙方)一、 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源:二、 施工工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天三、 质量标准 工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 本协议双方约定： 后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人供应竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后，经有关部门验收无

39、质量问题后返还承包方。九、合同份数 双方约定合同副本份数：十、补充条款 十一、其他 双方约定的其他工程质量修理事项：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签)：_法定代表人(签)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇6为加强水利工程合同管理工作，预防、削减和刚好解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，依据中华人民共和国合同法和有关规定，结合我市水利工程建设实际，制定本制度。本制度适用于市水利局组建的项目法人或受项目法人托付与其他经济组织、自然人或相互之间签订的水利工程合同、协议等。一、合同管理职责1、项目法人的主要职责1）、仔细学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关法律法规，

40、依法爱护本局的合法权益。2）、制定、修订本局合同管理制度、方法，组织实施合同管理工作。3）、依法签订、变更、解除有关工程合同。4）、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。5）、帮助合同承办人员依法签订合同，参加重大合同的谈判与签订。6）、做好合同统计、归档、保管工作。7）、监督、检查合同签订、履行状况。8）、宣扬合同法和有关法规，培训合同管理人员。9）、依法处理合同纠纷。10）、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。2、财务部门的主要职责1）、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，刚好通报合同履行中的应收应付状况。2）、做好与合同有关的应收应付款项的

41、统计、分析，提出处理建议、妥当保管收、付凭证。3）、协作项目法人做好合同管理工作。二、合同审签管理1、本局对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本局名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人运用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、合同应当采纳书面形式，合同文本应当采纳国家规定的合同示范文本；合同相对方供应的合同文本必需送交局有关部门审核。4、全部合同都应按依次由项目法人统一编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清楚，条款完整，内容详细，用语精确、无歧义。6、订立合同，必需完备合同条款。合同条款一般包括当事人

42、的名称或者姓名和居处，标的，数量和质量，价款和酬劳，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面准确描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。8、订立依法可以设定担保或者对相对方的履约实力没有把握的合同，应当要求相对方依法供应保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人供应的保证人，必需是法律许可的具有代为清偿债务实力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务实力要参照本制度的规定进行审查。9、对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本局所在地人民法院管辖

43、。10、法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。三、合同审签程序1、签订合同前必需严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必需审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必需有最近年检章）。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清晰其地位和性质、经济组织是否合法存在、法

44、定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及注册地。2、签订合同前须要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人出具的授权托付书；代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同，必需仔细审查对方当事人的履约实力。4、签订合同，应当细致审查对方当事人供应的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人供应的各种证明资料中所运用的当事人名称、印章等内容必需完全一样。5、下列资料不能作为主体资格和履约实力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。名片； 厂家介绍、产品介绍等资料； 各类广告、宣扬资料； 各类电话机等通讯工具号码；对方当事人供应的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、合同承办人应将合同的副本一份刚好送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。四、合同履行、变更和解除1、合同履约管理1）、法定代表人或指定的托付人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员详细负责其订立合同的履行。2）、在履行合同过程中，依据状况的改变，应当对相对方的履行实力进行跟踪调查。如发觉问题，合同承办人要刚好处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的状况和对方当事人的履约实力。3）、接收标的必需经过严格的验收或商检程序。对不符合制