2023年保证金合同合集篇.docx

《2023年保证金合同合集篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年保证金合同合集篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年保证金合同合集篇保证金合同1合同编号：_出租人（甲方）：_承租人（乙方）：_保管人（第三方）：XX市市场协会依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国担保法等有关法律、法规的规定，三方就编号为的XX市市场场地租赁合同（简称租赁合同）中保证金的详细事宜经协商达成补充协议如下：第一条保证金的管理保证金由甲、乙双方共同托付的第三方（XX市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。其次条乙方保证金自本合同签订之日起_日内，乙方（是否）应支付租赁合同约定租金总额_%计_元的保证金，作为履行合同和供应商品服务质量的担保。第三条乙方保证金按下列第_种方式支付：1由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具

2、收据并出具第三方的收款凭据。2乙方干脆支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。第四条乙方保证金应用于以下第_种状况：1租赁合同终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或担当先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。2租赁合同履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或担当先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。3乙方因自身缘由未经甲方同意擅自解除合同

3、的，乙方的保证金及利息不予返还。4租赁合同终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权运用乙方保证金及利息进行支付。第五条在租赁期限内甲方根据本合同第四条其次款的约定运用乙方保证金及利息的，必需提前_日书面通知乙方。在租赁合同终止后甲方根据约定运用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。第六条乙方保证金的补足在租赁期限内运用乙方保证金的，乙方应在运用后_日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。第七条乙方保证金的返还租赁合同终止后_日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之状况的，保证金及利息应全额返还乙方。第八条乙方逾期_日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除租赁合同。第九条甲方

4、保证金支付方式1甲方在市场内收取租户保证金的，应实行市场整体一次性支付的方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的_%（2-5%），以作为履行合同的担保。2甲方保证金应于每年_月_日前向第三方支付，甲方保证金运用后，应于_日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。第十条甲方保证金应用于以下状况：1甲方因自身缘由擅自解除合同的，应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。2_。第十一条第三方的权利义务1妥当保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户，不得转存、隐匿。2确认保证金根据本合同约定的事由支取，不得挪作他用。3收取保证金应开具合法、规范的收款凭据

5、。第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议，三方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第_种方式解决（只能选择一种）：1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向_人民法院起诉。第十三条其他约定事项_。第十四条本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，第三方_份。第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_居处：_居处：_营业执照号码：_营业执照号码：_市场登记证号码：_身份证号码：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_第三方（盖章）：_居处：_法定

6、代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_合同编号：_保证人（甲方）：_居处：_法定代表人：_开户金融机构及账号：_贷款银行（乙方）：_居处：_法定代表人（或授权代理人）：_保证金合同2甲方：_乙方：_本履约保证金合同由双方于_年_月_日在_市订立。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等协商一样，订立本合同。第一条概况鉴于甲方与乙方于_签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同约定向甲方供应履约保证金。其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，

7、包括但不限于因乙方缘由不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的.违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当根据中标合同总金额的_%，金额：_大写人民币_元（￥_）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行干脆将履约保证金（无息）划回乙方账户。第六条资金证明乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于

8、建设工程施工合同支付的资金证明。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人或授权代理人（签字）：_法定代表人或授权代理人（签字）：_年_月_日保证金合同3甲方（出租方） 身份证 乙方（承租方） 身份证第一条：依据中华人民共和国租房合同法、中华人民共和国城市房

9、地产管理方法及其他相关法律法规的规定，在同等、自愿、协商一样的基础上，甲乙双方就以下房屋租赁达成如下协议。其次条：乙方租用甲方坐落在全南县金龙镇木金路房租一套，租用期间为二十年，自2023年8月29日至2033年7月30日。第三条：甲方供应乙方六楼套房一套。第四条：甲乙双方在签订房屋租赁合同时，乙方已向甲方交付租房保证金捌万元，承租期满后，甲方应三月内将保证金退还乙方，否则乙方接着对房屋有运用权。在承租期内，除房屋保证金外，房租费用为零。除地震等自然灾难或政府强拆不行抗拒因素外，甲方提前终止合约视为违约；乙方在承租期内不满期限提前要求结束租赁视为违约。甲方如有违约，违约金为每年一万元，乙方如有

10、违约，违约金为每年5000元。第五条：房屋租用期间，涉及房屋应交的一切税务（包括水电费等）均由乙方担当。因违约违规、违法行为所造成的一切责任由乙方负责，甲方概不负责。第六条：甲方将完好的房屋交给乙方管理运用，如有损坏由乙方负责修复。第七条：甲方出租给乙方全家运用，在合同期间转租给第三人，应先征得甲方的同意。第八条：本合同甲乙双方各执一份，即日生效。甲方签名：乙方签名：日期：保证金合同4托付方：_(甲方) 开户银行：_(乙方)建设单位：_(丙方)依据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神，为加强_市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的修理保养责任。

11、经三方协商，甲方托付乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：1.甲方托付乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进行修理的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知

12、后方可向修理单位支付修理金。4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意看法，提交甲方一份。乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的全部法律责任。6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_丙方(签章)：_年_

13、月_日签订地点：_附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)依据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神，_建设的_项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的运用必需经我站出具书面通知方可运用。应交存_元“保证金”。开户行：_(盖章)专户帐号：_经办人：_(签字)_年_月_日保证金合同5甲方：法定代表人：居处地：乙方：法定代表人：居处地：甲乙双方此前共同参加了合作开发_市_街以北地块的项目，并参加签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付_万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作

14、项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会担当任何法律责任。否则，一旦出现乙方因此而担当民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方接着情愿担当乙方对外担当的责任。二、保证金的留置期限为_年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方根据利率支付给甲方利息；三、余下保证金的归还期限为：四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方居处地人民法院裁判；五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。甲方：乙方：_年_月_日保证金合同6编号：年字第号甲方（担保人）乙方（借款人）住址：电话：丙

15、方（反担保人）住址：电话：甲方依据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）供应担保，甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一样，订立本合同。第一条甲方担保的范围、期限、方式1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限 个月。甲方愿就上述借款，为乙方向贷款行供应担保，详细担保范围以甲方与贷款行签订的保证合同为准。2、甲方的保证期间为借款合同中约定的主债务（各）履行期届满之日起两年。3、甲方供应的担保方式为连带保证担保。其次条反担保的方式、范围、期间1、丙方向甲方供应反担保，担当连带保证责任。2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约

16、金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方供应抵押反担保，并由甲方与乙方（或第三人）签订抵押反担保合同。第三条甲方的追偿权1、乙方如不能按借款合同约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视详细状况提前代偿未到期借款本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿

17、款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）第四条乙方的义务1、乙方应在借款合同签订后三日内将借款合同原件送交一份给甲方留存。乙方应按借款合同约定的方式、时间、款项履行还款义务，并供应还款单据给甲方。2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款运用状况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的全部借款和还款状况。3、发生下列情形之一，乙方应刚好通知甲方：（1）经营机制发生改变，照实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等；（2）涉及重大经济纠纷、诉讼；（3）破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销；（4）法人代表、居处、人事

18、发生重大改变；（5）经营状况恶化，或效益严峻滑坡；（6）在经营中出现违法行为。4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2（月），并在甲方与贷款行签订保证合同之前一次缴清。5、乙方应向甲方预交违约保证金 元，乙方若按借款合同的约定归还银行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。6、乙方如不能按借款合同约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。7、如出现甲方代偿状况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的

19、赔偿金。第五条其他约定事项第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。第七条本合同由各方签章后生效，不因借款合同、保证合同的无效而无效。第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：授权托付人：年 月 日保证金合同7一、什么是施工合同保证金施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金依据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的说明。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以肯定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签

20、约做打算。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所供应的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以肯定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。二、施工合同保证金有什么作用一般来说，保证金具有担保的作用。详细来说，保证金的作用依据签约目的或者一方当事人的恳求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。为形象说明保证金的作用，

21、以工程施工合同的保证金为例。在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区分。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的.资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，详细可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般实行预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程修理质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在

22、财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人根据合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并担当违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。履约保证金是指为合同的履行所供应的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方

23、违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，须要施工方严格根据合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有肯定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如实行以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水同等。假如建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以恳求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。保证金合同8甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律法规，甲乙双方在自愿、同等、公允、

24、诚恳信用的基础上，就乙方出租甲方依法可以出租的房屋事宜，签订本合同。一、租赁住房的基本状况（ 1）房屋位置：_ 。（以下简称“房子”）（2）房屋全部权证名称：_编号：_（3）房屋建筑面积：_ m2，套内建筑面积：_ m2。（4）房产证记载的用途：。除双方另有约定外，以上所列设施设备均作为甲方根据本合同约定交付乙方运用和乙方在本合同租赁期满后退房的验证凭证。二、租赁期限（ 1）房屋租赁期限为_个 月，自_年_月_日起至_年_月_日止。（2）租赁期满，甲方有权收回房屋，乙方应按期归还。乙方如需接着租赁该房屋，应在租赁期满前天通知甲方。三、租金和支付方式（1）房屋租金为人民币_/月（大写：_；合同期

25、总租金为人民币_（大写：）。（2）房屋租金支付方式：。四、定金及其他费用约定：（1）甲方交付房屋时，乙方应向甲方支付租金保证金、押金为人民币（大写：）。甲方收到定金后，应向乙方开具收据凭证。（2）租赁期间，因运用该房屋而发生的水、电、气、宽带费用由当事人担当；有线电视和物业管理费用由当事人担当。（3）租赁期满或合同终止后，甲方应退还乙方已支付的租赁保证金、（4）其他协议：五、租赁交易方式甲乙双方自行交易。六、房屋转租和出售协议（1）未经甲方书面同意，乙方不得将房屋转租或转借给他人。（2）租赁期内，甲方如出售该房屋，应在出售前一天书面通知乙方。同等条件下，乙方有优先购买权。七、甲方交货协议（1）

26、甲方应根据之前约定的条件将房屋交付给乙方。租赁合同经双方签字盖章并交付房屋钥匙后，视为已交付。（2）甲方逾期交房超过一天，乙方有权单方解除合同。乙方要求接着履行合同的，合同接着履行，自房屋交付之日起至房屋实际交付之日止，甲方每天按已付租金的%向乙方支付违约金。八、乙方付款协议（1）乙方应按本合同第三条约定的时间向甲方支付租金。（2）如乙方未在约定时间内支付租金，甲方有权单方解除合同。如甲方不解除合同，乙方应向甲方支付应付租金的%的违约金。九、其他协议（1）租赁期内，甲方应保证该物业及其附属设施处于正常运用状态，并担当修复乙方正常运用状态下该物业及其附属设施损坏或故障的义务；甲方不担当房屋修理义

27、务，导致乙方无法正常运用房屋及其附属设施的，乙方有权单方解除合同；甲方对乙方的装修、改良及附加物品不担当修理义务。（2）乙方应合理运用并爱惜该物业及其附属设施。因乙方保管不善或不合理运用造成房屋及其附属设施损坏或失效的，乙方应负责修理或担当赔偿责任；假如乙方因保管不善或不合理运用而损坏附属物品、设备和设施，甲方有权单方面解除合同。（3）租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得变更房屋用途。不违反法律法规和政府关于房屋租赁运用的有关规定。乙方擅自变更房屋用途的，甲方有权单方解除合同。（4）租赁期内，甲方提前收回房屋的，应提前天通知乙方并退还相应租金；乙方提前退租的，应提前天通知甲方，甲方退还乙方剩余

28、月份已付租金。（5）租赁期满或合同终止后，乙方应将房屋钥匙及正常运用的房屋原物归还甲方，并保证房屋附属设施、设备及装修完好，结清乙方应支付的相关费用、（六）甲方保证已照实介绍房屋的权属状况、附属设施设备、装修状况，保证房屋租赁不违反国家法律法规的有关规定，并有权确定租赁事宜。乙方保证已充分了解上述房产，并实地查看过该房屋，对该房屋现状无异议，情愿出租该房屋。（7）经双方协商一样，本合同可以解除。十、解决争议的方法甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过协商解决。协商不成，可以依法选择：向人民法院提起诉讼向仲裁委员会申请仲裁。十一、补充协议或事项十二、补充规定（1）本合同所列地址是各方的

29、精确联系地址，当相关文件送达该地址时，将被视为已送达本人。任何一方变更地址，应刚好书面通知相关方，否则自行担当相关责任。（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方：_乙方：_日期：_日期：_保证金合同9：甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方督促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。：事实上

30、乙方的这种想法仅对了一半。理由是，甲方因为上一租客的缘由导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的缘由导致合同一方违约的，违约方仍应当担当违约责任”。乙方虽有权进行索赔，但是否有权主见押金的双倍返还呢?事实上依据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且依据担保法上述司法说明，押金假如没有约定定金性质的.，那么权利人无权主见定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就

31、本案来说乙方仅能依据合同法第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院接受的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观推断成份较重。保证金合同10出质人（甲方）： 组织机构代码证号：居处： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：传真： 电话：质权人（乙方）：居处： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：传真： 电话：出质人（以

32、下简称甲方）： 质权人（以下简称乙方）：为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的 (以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方情愿为债务人与乙方依主合同所形成的债务供应保证金质押担保。依据有关法律法规和司法说明，甲乙双方经协商一样，订立本合同，以便共同遵守。第一条 担保方式甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金供应质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息根据同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方供应不行撤销担保责任）。甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。其次条 保

33、证金专户甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写） 的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。保证金专户名称：保证金专户账号：若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。第三条 担保范围债权本金（大写） 及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。若担保范围涉及多笔债权，债权详细状况见下表“保证金质押清单”。当债务人未按主合同约

34、定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权干脆要求甲方在其担保范围内优先担当担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。第四条 保证金担保的存续期间保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。第五条 被担保的主合同的变更甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种状况除外：（一）延长债务履行期限；（二）增加债权本金金额。第六条 合同效力的独立性本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效

35、，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也担当担保责任。第七条 质押担保的连续性本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。第八条孳息的收取在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）第九条 担保权利的实现发生下列状况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中干脆划收相应款项：（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；（二）依据主合同的约定乙方可以提前实现债

36、权的其他情形。甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将供应其他乙方认可的担保。第十条 违约及处理甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未供应其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。第十一条 双方约定的其他条款：第十二条 合同争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。第十三条

37、 合同的生效 本合同满意以下条件后生效：（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。第十四条 本合同一式 份。甲方持 份，乙方持 份。第十五条 声明条款一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。二、甲方清晰地知悉乙方的经营范围、授权权限。三、甲方已阅读本合同全部条款，并特殊留意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。四、甲方有权签署本合同。甲方（公章）：法定代表人（负责人）或授

38、权代理人（签章）：年 月 日乙方（公章）：法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：年月 日保证金合同11甲方：乙方：一、经甲乙双方协商，自愿共同遵守常州市政府选购诚信保证金管理暂行方法（以下简称暂行方法），并签订诚信保证金合同。二、甲方设立诚信保证金账户，乙方自愿从本单位账户缴纳诚信保证金壹万元至甲方指定账户。三、甲方负责诚信保证金的审查、登记、签订合同、发放诚信保证金证书及按规定运用、处理、退还等日常管理工作。四、乙方按暂行规定要求，带给办理诚信保证金的相关资料，并保证所带给资料的真实有效。五、乙方缴纳诚信保证金，与甲方签订合同并取得诚信保证金证书后，在有效期内，参与甲方组织相关项目的政府

39、选购活动，享受暂行规定规定的相关待遇。若选购项目要求的投标保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。中标后诚信保证金自动转为履约保证金，若选购项目要求的履约保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。违反暂行规定相关规定，情愿理解相关部门的处理。六、乙方账户信息发生变更后须刚好通知甲方备案。七、诚信保证金期限一年，自_年_月_日至_年_月_日，不计利息。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方盖章签订后生效，至期满时终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人（签字）：法定代表人（签字）：订立日期：_年_月_日保证金合同12甲方：法定代表人：注册地址：联系方式：乙方：上海xxxxxx管理有

40、限公司法定代表人：徐丹注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕马路199号7幢923室（上海裕安经济小区）联系方式：甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参加乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上，签订保证金协议条款如下：1.甲方交付的保证金为:人民币 万元（大写 ）万元（小写 ），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。户名：上海xx管理有限公司账号：100135781xxxxx开户行：工商银行上海市环球金融中心支行1.甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需协作甲方至上述开户行办理甲

41、方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参加该项目之诚意并锁定相应的投资份额。3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。（2）因发生不行抗力等客观因素，致使乙方未能参加芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。7.本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执 份，乙方执 份。甲方：负责人（或授权代理人）：年 月 日乙方：法定代表人（或授权代理人）：年 月 日保证金