2023年关于监理合同范文十篇.docx

《2023年关于监理合同范文十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于监理合同范文十篇.docx（55页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年关于监理合同范文十篇监理合同 篇1甲方: 乙方:为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺当进行，甲乙双方经过友好协商，在双方自愿以及完全清晰并理解本补充合同条款的基础上，依据本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本监理服务补充合同。自本补充合同签订之日起，甲乙双方之前签订的合同及文件如有与本补充合同不符的，概以本补充合同为准。一、 监理项目工程名称： 工程地点：工程概况： ，建筑面积 。二、 监理任务(一) 监理服务阶段：施工打算阶段，施工阶段，入伙打算阶段，保修阶段。(二) 监理服务内容：质量限制、进度限制、平安和文明施工限制、信息资料管理、施工各方关系协调及帮助甲方进行投资

2、限制，合同管理等。(三) 监理范围：监理范围概述：工程施工打算阶段和工程施工阶段(开工起至小业主入伙)建设用地红线内所含全部工程内容(以招标时的平面规划图为准)的建设监理，详细内容包括但不限于以下：1. 建筑工程：土方工程、基坑支护工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、室内及室外全部装修工程，铁艺栏杆工程等;2. 建筑安装工程：电气、给排水、暖通、空调、消防、弱电等系统，电梯及自动扶梯等设备安装，室内煤气、室内电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)安装、通风工程等;3. 园区配套工程：小区给排水工程、小区燃气工程、小区电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)工程、小区道

3、路工程、小区绿化及园建工程、小区围墙(包括组团围墙)工程及小区旁边租用土地的大配套环境工程，变配电、场区道路、雨污水、室外照明等。4. 项目用地范围内甲方托付的其他工程。三、 监理服务期限监理期限：工程开工 年 月 日至保修期满，其中开工日至入伙后3个月为监理正常服务期(入伙日期为 年 月 日)，入伙后满3个月至入伙后满两年为保修期。(以上监理起先进场工作的日期以甲方正式通知为准);四、 监理费用计算和支付(一) 按约定的监理服务范围，本监理服务合同的监理服务费用为 元/m2，服务费总额暂定人民币 (RMB ，定义为固定监理酬金，不因政府规定及物价等任何缘由而调整。)但监理酬金总金额中应有 万

4、元( 总酬金的10%)用于本工程监理部现金嘉奖，由监理公司按甲方项目部考核及发放名单干脆发放给本工程现场监理人员，并且甲方有权以任何方式监督此部分金额是否实现嘉奖约定，若期间违反约定，则甲方有权扣除嘉奖金额。(二) 建筑面积为暂定量，结算面积以监理服务范围主体工程建筑面积计算，详细计算方法参见建筑工程建筑面积计算规范。(三) 监理酬金为乙方根据本合同规定的监理服务范围及责任对甲方供应服务的价格，其中已包括乙方完成本合同要求的全部监理服务所需的全部费用，包括全部税项、办公费、电讯费、邮递费、交通费、供应要求份数报告的复印费及装订费在内。(四) 总监理服务费用须在甲方收到乙方正式签署的付款申请并分

5、期供应完税发票(发票金额应包括各项奖金及嘉奖款)后，按以下付款方法支付予乙方：1. 每月由监理方申报该月监理费用并供应相关资料等(包含甲方每月在PDC平台上对监理项目部的过程评估，过程评估为合格及以上的可正常付款，评估为不合格的需待监理项目部完成果效改进安排后支付)，经甲方审核后十五日内支付(甲方付款日为每月12日、23日，遇节假日适当调整)。甲方按月支付监理费,每月监理费用为 元(总酬金的90%/总工期)，同时计算奖罚。2. 本合同工程入伙满三个月后双方办理结算，结算前甲方会在PDC平台上对监理公司的整个履约过程进行后评估，结算后30个工作日内付至结算价的.95%，留5%做保修金，保修期满后

6、双方进行保修结算，保修结算完成后28日内，支付剩余监理费用。3. 监理方听从甲方对各月监理人员数量和工种的支配,申报的监理人员数量和工种应符合甲方的要求。(五) 如非监理缘由导致监理服务期限延长，延长时间在3个月以内(含3个月)，甲方不予增加任何监理费用，超过3个月则按详细延长时间、经甲方现场确认的监理人员数量及工程量清单中人员工资状况给以补偿。(六) 因监理人责任造成工期延误，工期延长期间不支付上述任何酬劳。五、 甲方工作1. 甲方供应资料：1) 乙方进场时甲方供应地质勘探报告一份2) 开工前一周甲方供应基础施工图一套3) 开工前一周供应主体施工图纸一套2. 甲方派驻工地总代表： 先生，全权

7、代表甲方负责该项目的现场各项管理工作并履行相应权利及义务。六、 监理人员1. 监理期间，基本监理人员数量要求如下：曲江监理组织人员一览表依据监理合同对乙方的工作质量进行督促、检查和考核，并可通过抽查等方式对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最终确定并按甲方对乙方提交的经济技术文件进行复审及确认。对乙方与施工承包人、供货承包人之间的分歧进行协调和裁定。 向监理单位免费供应办公室和值班宿舍。网络点一个(网费自理)。 其他未尽事宜按附件中的监理合作纲要约定执行验证。规定的程序办理。办公电费甲方担当、工作餐费用由乙方自理。2. 3.现场总监及其他监理人员须通过甲方面试方可进场，总监为

8、先生。 监理人员必需专职，在本合同约定监理期间，不得再兼任我司及贵司其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务;4. 监理公司项目?咳嗽北涠，须提?5个工作日以书面形式向我方项目经理部申报，待我方批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗前一周内同时到岗。5. 若监理人员履行合同不力，我方有权要求更换监理公司相关人员，监理公司在接到我方书面通知后5个工作日内予以更换同等技能的人员, 该人员在其前任离岗同时到岗，否则甲方有权对月度支付的监理费用进行调整。6. 监理公司项目部在未得到甲方项目经理部书面批准之前，不得擅自撤离甲方项目现场。7. 对于监理公司的人员配置、进场时间要求

9、，若有变动,以甲方书面通知为准。 监理资料审批时效要求不超过2个工作日，特别状况须要充分的延迟理由。七、 监理仪器设备1. 乙方必需在进场后一个月内现场备齐以下仪器设备及办公用品：(见技术标书)2. 以上仪器设备及办公用品必需按约定的时间到场，未按要求进场的，甲方将自行购买或租用并配备给现场监理人员，并从监理费用中扣除实际发生费用(购买或租用设备的成本)+购买(或租用)成本20%的违约金。同时，甲方有权在结算费用中扣除乙方报价单中所含的此部分费用。八、 乙方工作1. 乙方工作见合同附件1监理工作内容。2. 有关质量必需符合同附件2万科工程质量检查验收规定和合同附件4万科房屋接收标准的要求。九、

10、 奖惩方法奖惩方法参见合同附件3监理合作纲要。十、 纠纷解决方式1. 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。2. 在调解和诉讼过程中，双方应保证工程建设正常进行。3. 如乙方在无合法理由的状况下，拒绝执行本合同约定的由乙方完成的工作和担当相应的职责，或者以实际行动实质性违反合同规定，在甲方发出通知后仍不予整改的，甲方有权提出要求支付违约金、赔偿损失甚至解除合同的确定。十一、 其他1. 未经对方书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。当一方认为有充分理由(包括由于乙方不能完全履行

11、监理合同、或者甲方现场管理人员一样认为乙方不能胜任甲方项目的监理任务)必需对本合同约定的权利和义务进行部分或全部转让时，需提前30天以书面形式知会对方。2. 监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地的人员人身和自备财产的保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。假如监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果负全部责任。3. 在履行合同中因发生不行抗力(洪水、地震、斗争等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不担当违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。4. 合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特别状况可先口头通知并即补书面通知。双方共同

12、签署的有关文件，均属合同的补充文件。5. 建设工程托付监理合同中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充合同为准，若建设工程托付监理合同中详细条款内容与本补充合同不一样，以本补充合同为准。6. 如有其他事宜本合同中未体现，可再签订补充合同，另签补充合同与本合同具有同等法律效力。7. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式捌份,其中正本贰份，副本陆份，甲乙双方各执正本壹份，副本叁份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人：托付代理人：年 月 日 年 月 日法定代表人：托付代理人：监理合同 篇2托付人_与监理人_经双方协商一样，签订本合同。一、托付人托付监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概

13、况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：监理投标书或中标通知书;本合同标准条件;本合同专用条件;在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。本合同一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份。托付人：(签章) 监理人：(签章)居处： 居处：法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)开户

14、银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话：本合同签订于：_年_月_日其次部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1)“工程”是指托付人托付实施监理的工程。(2)“托付人”是指担当干脆投资责任和托付监理业务的一方以及其合法继承人。(3)“监理人”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)“总监理工程师”是指经托付人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。(6)“承包人”是指除监理人以外，托付人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)“

15、工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，托付人托付的监理工作范围和内容。(8)“工程监理的附加工作”是指：托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，依据第三十八条规定监理人必需完成的工作，或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理业务，其善后工作及复原监理业务的工作。(10)“日”是指任何一天零时至其次天零时的时间段。(11)“月”是指依据公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。监理合同 篇3托付人_与监理人_,

16、经双方协商一样，签订本合同。一、托付人托付监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称：_工程地点：_工程规模：_总投资：_二、本合同中的有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：1、监理投标书或中标通知书；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件；4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。本合同一式_份，具有同等法律效力，双方各

17、执_份。托付人（盖章）：_ 监理人（盖章）：_居处：_ 居处：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日附件第一部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）工程是指托付人托付实施监理的工程。（2）托付人是指担当干脆投资责任和托付监理业务的一方以及其合法继承人。（3）监理人是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（4）监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（5）总监理工程师是指经托

18、付人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（6）承包人是指除监理人以外，托付人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（7）工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定，托付人托付的监理工作范围和内容。（8）工程监理的附加工作是指：托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（9）工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外，依据第三十八条规定监理人必需完成的工作，或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理业务，其善后工作及复原监理业务的工作。（10）日是指任何一天零时至其次天零时的时间段。

19、（11）月是指依据公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条 建设工程托付监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条 本合同文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。如专用条件约定运用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为说明和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作须要的监理机构及监理人员，向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向托付人报告监理工作。第

20、五条 监理人在履行本合同的义务期间，应仔细、勤奋地工作，为托付人供应与其水平相适应的询问看法，公正维护各方面的合法权益。第六条 监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。托付人义务第八条 托付人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条 托付人应当负责工程建设的全部外部关系的协调，为监理工作供应外部条件。依据须要，如将部分或全部协调工作托付监理人担当，则应在专用条件中明确托付的工作和相应的酬劳。第十条 托

21、付人应当在双方约定的时间内免费向监理人供应与工程有关的为监理工作所须要的工程资料。第十一条 托付人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十二条 托付人应当授权一名熟识工程状况、能在规定时间内作出确定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十三条 托付人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限刚好书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条 托付人应在不影响监理人开展监理工作的时间内供应如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名

22、录。（2）供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。第十五条 托付人应免费向监理人供应办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施赐予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程运用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费）。第十六条 依据状况须要，假如双方约定，由托付人免费向监理人供应其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条 监理人在托付人托付的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和运用功能要求，向托付人的建议权。（4）对工程

23、设计中的技术问题，根据平安和优化的原则，向设计人提出建议；假如拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得托付人的同意。当发觉工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告托付人并要求设计人更正。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，根据保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向托付人提出书面报告。（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向托付人报告。（7）征得托付人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向托付人报告。如在紧急状况下未能事先报告时，则应在24小时内向托付人作出书面报告。（8）工

24、程上运用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止运用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和担心全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与推翻权。未经总监理工程师签字确认，托付人不支付工程款。第十八条 监理人在托付人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。假如由此严峻影响了工程费用或质

25、量、或进度，则这种变更须经托付人事先批准。在紧急状况下未能事先报托付人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知托付人。在监理过程中如发觉工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条 在托付的工程范围内，托付人或承包人对对方的任何看法和要求（包括索赔要求），均必需首先向监理机构提出，由监理机构探讨处置看法，再同双方协商确定。当托付人和承包人发生争议时，监理机构应依据自己的职能，以独立的.身份推断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当供应作证的事实材料。托付人权利其次十条 托付人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。其次十一条 托付人

26、有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计运用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。其次十二条 监理人调换总监理工程师须事先经托付人同意。其次十三条 托付人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。其次十四条 当托付人发觉监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给托付人或工程造成损失的，托付人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人担当相应的赔偿责任或连带赔偿责任。监理人责任其次十五条 监理人的责任期即托付监理合同有效期。在监理过程中，假如因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。其次十六条 监理人在

27、责任期内，应当履行约定的义务，假如因监理人过失而造成了托付人的经济损失，应当向托付人赔偿。累计赔偿总额（除本合同其次十四条规定以外）不应超过监理酬劳总额（除去税金）。其次十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不担当责任。因不行抗力导致托付监理合同不能全部或部分履行，监理人不担当责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向托付人担当赔偿责任。其次十八条 监理人向托付人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致托付人的各种费用支出。托付人责任其次十九条 托付人应当履行托付监理合同约定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理

28、人处理托付业务时，因非监理人缘由的事由受到损失的，可以向托付人要求补偿损失。第三十条 托付人假如向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条 由于托付人或承包人的缘由使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此状况与可能产生的影响刚好通知托付人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的酬劳。第三十二条 在托付监理合同签订后，实际状况发生改变，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当马上通知托付人。该监理业务的完成时间应予延长。当复原执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于复原

29、执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬劳。第三十三条 监理人向托付人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和托付人已签订工程保修责任书，监理人收到监理酬劳尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭遇损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必需实行书面形式，协议未达成之前，原合同仍旧有效。第三十五条 监理人在应当获得监理酬劳之日起30日内仍未收到支付单据，而托付人又未对监理人提出任何书面说明时，或依据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的

30、，监理人可向托付人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到托付人答复，()可进一步发出终止合同的通知，假如其次份通知发出后42日内仍未得到托付人答复，可终止合同或自行暂停或接着暂停执行全部或部分监理业务。托付人担当违约责任。第三十六条 监理人由于非自己的缘由而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及复原执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的酬劳。第三十七条 当托付人认为监理人无正值理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若托付人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止托付监理合同的通知，合同即行终止。监理人担当违约责任。第三

31、十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当担当的责任。监理酬劳第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的酬劳，根据监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十条 假如托付人在规定的支付期限内未支付监理酬劳，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最终一日起计算。第四十一条 支付监理酬劳所实行的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条 假如托付人对监理人提交的支付通知中酬劳或部分酬劳项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但托付人不得拖延其他无异议酬劳项目的支付。其他第四十三条 托付的建设工程监理所必要

32、的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经托付人同意的，在预算范围内向托付人实报实销。第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家询问或帮助，由监理人聘用的，其费用由监理人担当；由托付人聘用的，其费用由托付人担当。第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使托付人得到了经济效益，托付人应按专用条件中的约定赐予经济嘉奖。第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何酬劳或者经济利益。监理人不得参加可能与合同规定的与托付人的利益相冲突的任何活动。第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露托付人申明的隐私，监理人亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明的隐私。第四十

33、八条 监理人对于由其编制的全部文件拥有版权，托付人仅有权为本工程运用或复制此类文件。争议的解决第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一样，可提交主管部门协调，如仍未能达成一样时，依据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。其次部分 专用条件其次条 本合同适用的法律及监理依据：_第四条 监理范围和监理工作内容：_第九条 外部条件包括：_第十条 托付人应供应的工程资料及供应时间：_第十一条 托付人应在_天内对监理人书面提交并要求作出确定的事宜作出书面答复。第十二条 托付人的常驻代表为_第十五条 托付人免费向监理机构供应如下设施：_监理人自备的、

34、托付人赐予补偿的设施如下：_第十六条 在监理期间，托付人免费向监理机构供应_名工作人员，由总监理工程师支配其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费供应_名服务人员。监理机构应与此类服务的供应者合作，但不对此类人员及其行为负责。其次十六条 监理人在责任期内假如失职，同意按以下方法担当责任，赔偿损失:赔偿金=干脆经济损失酬劳比率（扣除税金）第三十九条 托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬劳：_（酬劳=附加工作日数合同酬劳/监理服务日）托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬劳：_托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工

35、作酬劳：_第四十一条 双方同意用_支付酬劳，按_汇率计付。第四十五条 嘉奖方法：嘉奖金额=工程费用节约额酬劳比率第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应刚好协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。托付人（盖章）：_ 监理人（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_监理合同 篇41.施工总进度规划或施工总进度安排是()。A.以里程碑事务为进度目标 B.是实施性施工进度安排C.确定施工作业的详细支配 D.确定一个月度或旬的资金需

36、求2.在双代号时标网络中，以波形线表示工作的()。A.逻辑关系 B.作业时间C.总时差 D.自由时差3.某工作N有A、B、C三项紧后工作，LFA=20、DA=，LSB=22，LFC=25、DC=1，则LFN为()。A.17 B.24C.22 D.204.某网络安排，已知TF=8，FF=4，检查时发觉M工作的持续时间延长了6天，说明M工作()。A.会将其紧后工作推迟6天，不影响总工期B.会将其紧后工作推迟2天，不影响总工期C.会将其紧后工作推迟4天，使总工期延长2天D.会将其紧后工作推迟2天，使总工期延长2天5.进行进度限制会议的组织设计属于进度限制的()措施。A.组织 B.技术C.经济 D.管

37、理6.建设工程项目的.质量内涵指的是()。A.法律法规技术标准和合同等所规定的要求B.建筑产品本身客观上已存在的某些要求C.满意明确和隐含须要的特性之总和D.满意质量要求的一系列作业技术和活动7.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是()。A.程序文件 B.质量安排C.质量记录 D.质量方针8.PDCA循环中，质量安排阶段的主要任务是()。A.明确目标并制订实现目标的行动方案 B.对安排实施过程进行各种检查C.绽开工程的作业技术活动 D.对质量问题进行缘由分析实行措施予以订正9.借助试验仪器设备对材料的化学成份、机械性能进行科学鉴定是材料检验方法的()。A.书面检验 B.外观检

38、验C.理化检验 D.无损检验10.借助试验仪器设备对材料的化学成份、物理力学性能进行鉴定是检验方法中的()。A.书面检验 B.外观检验C.理化检验 D.无损检验答案： 1A 2D 3A 4B 5A 6C7A 8A 9C 10C监理合同 篇5托付人 与监理人 经双方协商一样，签订本合同。一、托付人托付监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总 投 资：二、本合同中有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们定义相同。三、下列文件均为本合同组成部分：1、 监理投标书或中标通知书；2、 本合同标准条件；3、 本合同专用条件；4、 在实施过程中双方共同签署补充与修

39、正文件。四、监理人向托付人承诺，根据本合同规定，担当本合同专用条件中议定范围内监理业务。五、托付人向监理人承诺根据本合同注明期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自 年 月 日起先实施，至 年 月 日完成。本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。托付人：（签章） 监理人：（签章）法定（托付）代表人： （签章） 法定（托付）代表人：（签章）监理合同 篇61、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当削减D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当削减答案：C2、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面

40、合同时间，不得多于( )天。A.30B.20C.28D.35答案：A试题解析：招标投标法规定，中标通知发出后的30天内，双方应根据招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。3、依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。A.传真B.电子邮件C.行为D.信件答案：C4、依据合同法下列有关担当违约责任的说法中，错误的是( )。A.违约金虽然不是法律规定的担保形式，但具有担保性质。B.违约金和定金不能同时并用;C.定金是担当违约责任的必备形式;D.违约金和赔偿损失不能同时运用。答案：C5、仲裁协议书的约定意味着( )。A.必需去仲裁解决合同纠纷B.解除

41、了法院管辖C.订立合同时必需有仲裁协议D.仲裁具有法律的强制性作用答案：B6、仲裁委员会对合同纠纷进行仲裁时，如不能形成多数看法，裁决应当根据( )的看法作出。A.上级仲裁委员会B.本地政法委C.首席仲裁员D.仲裁委员会主任答案：C7、某人在商店购一件笔记本电脑，欠出卖人3000元，次日又向该商店购一电视机，交完电视机款项后，出卖人以买电脑欠款为由，不交付电视机，其法律后果是( )。A.出卖人担当违约责任B.出卖人可行使同时履行抗辨权C.出卖人可行使合同履行的担心抗辨权D.出卖人可行使先履行方抗辨权答案：A8、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。A.违约

42、方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.任何一方可以选择适用违约金或者定金答案：B9、合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，( )。A.另一方可恳求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行C.另一方可以恳求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款答案：A10、违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求接着履行合同时，违约方( )。A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再接着履行合同B.在接着履行过程中可更换标的C.必需按合同条款接着履行合同D.可拒绝接着履行合同答案：C11、依据招标投标法规定，下列( )项目必需实行招标。A.抢险救灾B.涉及国家平安工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.扶贫项目答案：C试题解析：招标投标法规定必需招标的范围包括(1)大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众平安的项目;(2)国家投资、融资的项目;(3)运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目。12、招标投标法规定建设单位不具备( )条件时，可以托付具有相应资质的监理单位代理招标工作。A.相应的经济、技术管理人员B.法人资格C.审核招标文件的实力D