2023年关于房屋转让的合同篇.docx

《2023年关于房屋转让的合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于房屋转让的合同篇.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年关于房屋转让的合同篇关于房屋转让的合同1甲方：_身份证号：_乙方：_身份证号：_中间人：_身份证号：_经甲、乙双方协商，甲方(冯刚)本着自愿的原则，将_年_月_日向安顺鼎城房地产开发有限公司购买的房屋(蓝天花园12号楼第五层1-5-1套房)名额转让给乙方(杨元兰)。双方协议如下：一、甲、乙双方负责向鼎城房地产开发有限公司协商转让事项，将甲方(冯刚)姓名更改为乙方(杨元兰)，姓名更换为乙方后，该套房屋(蓝天花园12号楼第五层1-5-1)，乙方(杨元兰)是唯一全部者。二、乙方一次性付清全部购房款人民币贰拾贰万伍仟肆佰元整(225400.00元)，以前甲方所付首期款人民币捌万元整(8000

2、0.00元)由开发商从购房总价中扣还给甲方。三、甲、乙双方协商转让价为2160元/m2，此单价不受房屋开发商的开盘价影响，房屋差价人民币贰万叁仟元整(23000.00元)由乙方一次性付给甲方。四、乙方与房屋开发商签订购房合同后，此房屋的任何事项与甲方无关。五、甲方和开发商的借款利息由甲方和开发商协商，乙方概不负责。六、本协议一式三份，甲、乙、中间人三方各一份。七、本协议签字之日起，在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。八、本协议从签字之日起生效。甲方签字：_乙方签字：_中间人签字：_年_月_日关于房屋转让的合同2本协议双方当事人：转让方（以下简称甲方）： 身份证号： 受让方（以下简称乙方）：身

3、份证号：经自愿协商达成一样,甲方将自己合法拥有的一座房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条 转让房屋的基本状况转让房屋（以下简称该房屋）位于镇 街 号，东自墙隔空隙至 屋；南自墙至街道；西自墙隔空隙至 屋；北自墙至街道。运用面积 平方米（包括卧房、客厅、天井、厨房、阳台、及其附属设施）。其次条 转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币 元整，大写（人民币）元整。第三条 付款方式双方一样同意购房款由乙方一次性支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款 元（大写 元整）；剩余房款元（大写 元整）在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证

4、同时由乙方全部支付。第四条 房屋交付甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的.状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、运用、收益、处分权归乙方行使。第五条 房屋过户房屋交付乙方后，甲方应尽快帮助乙方内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关手续的费用由乙方担当。第六条 甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利。第七条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等

5、法律效力。第八条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。第九条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方： 乙方：关于房屋转让的合同3出售方： (以下称甲方)：身份证号：手机：购买方： (以下称乙方)：身份证号：手机：依据甲乙双方本着自愿、同等、协商一样的原则，就房屋转让的有关事宜达成协议，以资共同信守执行，详细相关内容如下：一、甲方将其座落于 楼 号楼 单元 层 户， 室 厅，建筑面积共计 平方米，(其中建筑面积 平方米的房屋，楼下贮存室面积 平方米)有偿转让给乙方，转让后乙方享有房屋全部权(可居住或处理)。二、乙方给甲方房屋转让费 万元。三、建房转让款的支付方法及相关交接手续：1

6、、乙方于XXX_日缴甲方 (见收据)2、甲方收到款后把房产证，土地证及房屋钥匙一次交与乙方。3、由甲方负责该房产的100%产权证及土地证的.办理，如需办理房产证过户手续，由甲方帮助办理，所需费用由乙方担当。4、甲方保证上述房屋产权清晰，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务由甲方负责清理，并担当民事诉讼责任。5、自甲方交给乙方钥匙之日起，乙方要听从甲方对宿舍区的统一管理，水、电、暖及物业费等相关费用由乙方负责。四、未尽事宜双方协商解决。五、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。自签字之日起生效。甲 方：乙 方：证明人：年 月 日关于房屋转让的合同4甲方立协议双方：_以下简称：_乙方为家庭生活和工作

7、之便，甲、乙双方现将座落于临泽镇临西路37#的房屋全部权(权利人_、_)中甲方产权转让给乙方(兄弟_)，经双方磋商，特订立如下协议：_一、甲方自愿将座落于xxx的房屋xxx%全部权转让给乙方。二、房屋转让金额为叁万元，由乙方于_年_月_日前将此款交付甲方。三、房屋的产权过户、土地运用权的变更等手续办理及其相关费用由乙方担当，但甲方须供应必要的.相关证件和主动协作。四、本协议一式叁份，甲、乙双方及主管部门各执一份，此协议签字生效。甲方：_乙方：_年_月_日关于房屋转让的合同5甲方（出让方）：_乙方（接受方）：_甲、乙双方经友好协商，自愿订立如下协议，以便双方共同执行：一、甲方作为原购房者，购买_

8、房地产开发有限公司建设的_小区_栋803号房，住宅总建设面积105平方米。二、甲方将购买本协议第一条约定的房屋的权利及义务一并转让给乙方。乙方一次性交给甲方转让费人民币50000元（伍万元）。三、甲方转让房屋产权赐予乙方之后，（甲方房屋产权过户于乙方名下之前），房屋的政策性一切补贴款，归属甲方。四、甲方帮助乙方办理相关购房交款手续和房地产权证书手续，及过户手续。房地产权证书和产权过户全部费用由乙方担当。五、甲方转让房屋产权赐予乙方之后，乙方必需一次性向建房开发公司交付全部购房款，不得以甲方名义进行货款购房。六、自双方签订本协议，乙方按协议支付给甲方房屋转让款之后，乙便利获得该房屋的全部产权。甲

9、方未经乙方许可，不得将房屋转让、转租、抵押、合作入股，也不能因诉讼或纠纷而被司法机关查封和执行。七、若违约，应向乙方支付200000元（贰拾万元）的违约金。若乙方违约，甲方不予退还全部装让费。八、如政府行为干预，政策上不允许房屋转让，不能当作甲方违约论处。九、本协议未经事宜，双方另议补充条款，具有同等法律效力。十、本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效。附：购房合同一份，购房预交款收据。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _年_月_日关于房屋转让的合同6本协议双方当事人：转让方(以下简称甲方)：工作单位：住址：身份证号：受让方(以下简称乙方)：工作单位：住址：身份证号：经自愿协商达成一样，甲

10、方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条 转让房屋的基本状况转让房屋(以下简称该房屋)位于XX市区路号单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际运用面积平方米。其次条 转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整，大写(人民币)。第三条 付款方式双方一样同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条 房屋交付甲方应于本

11、合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、运用、收益、处分权归乙方行使。第五条 房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方担当。第六条 甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、自然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的.费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由

12、甲方全部担当。第七条 违约责任甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二担当违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应担当全部购房款20 %的违约金。乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应担当全部购房款20%的违约金。第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。第十条 本合

13、同自甲、乙双方签字之日起生效。第十一条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方：乙方：_年_月_日关于房屋转让的合同7甲方：_身份证号：_乙方：_身份证号：_中间人：_身份证号：_经甲、乙双方协商，甲方(冯刚)本着自愿的原则，将_年_月_日向安顺鼎城房地产开发有限公司购买的.房屋(蓝天花园12号楼第五层1-5-1套房)名额转让给乙方(杨元兰)。双方协议如下：一、甲、乙双方负责向鼎城房地产开发有限公司协商转让事项，将甲方(冯刚)姓名更改为乙方(杨元兰)，姓名更换为乙方后，该套房屋(蓝天花园12号楼第五层1-5-1)，乙方(杨元兰)是唯一全部者。二、乙方一次性付清全部购房款人民币贰

14、拾贰万伍仟肆佰元整(225400.00元)，以前甲方所付首期款人民币捌万元整(80000.00元)由开发商从购房总价中扣还给甲方。三、甲、乙双方协商转让价为2160元/m2，此单价不受房屋开发商的开盘价影响，房屋差价人民币贰万叁仟元整(23000.00元)由乙方一次性付给甲方。四、乙方与房屋开发商签订购房合同后，此房屋的任何事项与甲方无关。五、甲方和开发商的借款利息由甲方和开发商协商，乙方概不负责。六、本协议一式三份，甲、乙、中间人三方各一份。七、本协议签字之日起，在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。八、本协议从签字之日起生效。甲方签字：_乙方签字：_中间人签字：_年_月_日关于房屋转让的合

15、同8甲方：_（出售方）身份证号码：_乙方：_（预购方）身份证号码：_甲、乙双方遵循自愿、公允和诚恳信用的原则、经协商一样，就乙方向甲方预订二手房事宜，订立本协议。第一条甲方转让的二手房位于_，（以下简称该二手房）。甲方已取得该二手房的二手房全部权证（编号：），该二手房建筑面积为：_，产权人：_，房地产用途为：_。其次条该二手房产权现状为_，甲方对该二手房享有完全处分权。该二手房若存在租约，甲方须于二手房交付乙方运用前解除原租赁协议，乙方对因原租赁协议而产生之纠纷不担当任何责任。第三条该二手房转让总价格为人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分（小写_元）。第四条甲、乙双方一样同意签订本协

16、议时，由乙方向甲方支付_元人民币的定金，作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖协议的担保，签订房屋买卖协议后，乙方支付的定金转为房价款。甲方在收取定金后，应当向乙方开具收款凭证，并注明收款时间。乙方逾期未支付认购定金的，甲方有权解除本协议，并有权将该二手房另行出卖给第三方。第五条甲、乙双方约定，该二手房转让预订期为_天，甲方应当在预订期内与乙方签定房屋买卖协议，并于_年_月_日将该房产交付给乙方。第六条乙方应在本协议第五条约定的预订期限前，按下列第_种方式向甲方支付除定金之外的房款人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分（小写_元）。第七条在本协议的第五条约定的预订期限内，甲方拒绝签订房屋买

17、卖协议的，应双倍返还已收取的定金给乙方；乙方拒绝签订房屋买卖协议的，无权要求甲方返还已收取的定金。第八条甲、乙双方应在房屋买卖协议签定后_日内，共同向房地产权登记机关申请办理产权转移登记手续，该房地产证由乙方领取。甲方逾期不予帮助办理的，乙方有权要求甲方以该二手房总价为基数自逾期之日起至产权办理申请提出之日止按每日_的比例支付违约金。第九条该二手房所附着的户口，甲方承诺在收到二手房转让总价之日起_日内迁出，逾期则以该二手房总价为基数按每日_的比例向乙方支付违约金。第十条根据相关法律规定，该二手房交易产生税费共有：（1）营业税（2）城市建设维护税（3）教化费附加（4）印花税（5）个人所得税（6）

18、土地增值税（7）房地产交易服务费（8）土地运用费（9）契税（10）产权登记费（11）公证费（12）其他_。经甲、乙双方协商，其中_项由甲方担当，_项由乙方担当。第十一条乙方逾期付款的违约责任：乙方逾期支付除定金外剩余房款的（因银行贷款缘由导致乙方逾期付款的除外），甲方有权要求乙方按下列第_种方式担当违约责任。甲方：_（签章）乙方：_（签章）_年_月_日关于房屋转让的合同9甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日出让人：（以下简称甲方）受让人：（以下简称乙方）甲方将位于xx县xx镇xxx的私人产权房屋及房屋所占土地的运用权（含房屋旁边属甲方承包或运用的土地）转让给乙方，经双方协商一样订立本合同。一、

19、转让年限：永久转让。二、依据国家规定，甲方依法拥有房屋的全部权，但未办理全部权证书，全部权证书可依据须要到相关部门办理，该房屋的结构为砖木结构。三、甲方保证该房屋产权符合反国家、法规及政策规定，甲方有权将该房屋全部权进行转让。由于违反国家、法规、政策而引起的法律责任及经济责任由甲方担当。四、乙方情愿在本合同第一条款及其次条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋产权及土地运用权的相关事宜签订本合同，并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。五、合同价格：双方同意上述房屋产权及土地运用权转让总金额为35000.00元（大写：叁万伍仟元整）。六、付款方式：乙方在完成合同签订后向甲方支付全部费用（3500

20、0元）。七、房屋交付时没有房屋欠帐（电费、水费及甲方购买房屋的相关费用）。八、房屋产权转让后，因国家政策变动所缴纳的费用由乙方担当。九、房屋产权转让后，乙方享受因国家政策变动所带来的收益。十、本合同签订后，如需办理房屋产权证、土地运用证等时，甲方为乙方供应必要的手续，产生的税费及相关费用，由乙方依照有关规定缴纳。十、违约责任1合同签订后，甲方应按合同约定履行合同条款，如甲方中途悔约，应书面通知乙方，自悔约之日起3天（72小时）内将乙方已付款返还给乙方。并担当由此给乙方造成的经济损失。2合同签订后，乙方应按合同约定履行合同条款，如乙方中途悔约，应书面通知甲方，自悔约之日起3天（72小时）内将房屋

21、归还甲方，并担当由此给甲方造成的经济损失。十一、如不符合法律有关规定，但甲方事先未对乙方作具体说明的，给双方造成的损失由甲方担当。十二、本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充协议，补充协议为本合同不行分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不成时，双方均有权向所在地的人民法院提起诉讼。十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。甲方：_电话：_乙方：_电话：_双方签约时间：_年_月_日关于房屋转让的合同10甲方(转让方)：_乙方(受让方)：_甲乙双方在同等自愿、互惠互利及协商一样的基础上达成如下协议，双方共同严格遵守

22、。一、经甲乙双方协商，甲方将其所在单位内部职工认购房屋名额转让给乙方，甲方所转让的房屋位于_。二、房屋名额转让费为_(大写：_)三、甲方保证乙方根据甲方单位内部职工认购价购买甲方单位在建房屋。乙方应当在本本协议签定之日向甲方一次性缴清房屋认购名额转让费_元及甲方已缴纳首期房屋购置款_元，共计人民币_元，(大写：_)。甲方收到以上款项是，将首款房屋款收据交给乙方保管。剩余购房款由乙方以甲方名义按时向甲方所在单位缴纳。四、房屋以甲方名义购买，甲方只负责转让房屋名额，收取转让费，须要缴纳的与房子有关的全部费用均由乙方担当。甲方帮助乙方办理各种购房手续，乙方在未过户前，对甲方转让房屋事宜保密，如因泄密

23、导致的后果由乙方负责。甲方房产证办理完毕后，可依据乙方要求进行过户。五、如乙方不能甲方单位内部职工认购价购买甲方所转让的房屋，乙方有权解除本合同，甲方应退还所收乙方的全部款项。六、如因乙方缘由致使房屋不能顺当转让，由乙方自行担当经济损失。七、甲乙双方无正值理由不得随意解除本协议，否则向对方支付违约金10000元(大写：壹万元整)。八、其他未尽事宜，双方另行协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：_身份证号码：_电话：_签约时间：_乙方：_身份证号码：_电话：_签约时间：_关于房屋转让的合同11转让方(以下简称甲方)：工作单位: 住址:身份证号:受让方(以下简称乙方

24、)：工作单位: 住址:身份证号:经自愿协商达成一样,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条 转让房屋的基本状况转让房屋(以下简称该房屋)位于嘉峪关市五一街66D楼2单元 4层402室，房屋结构为框架结构 ，建筑面积135平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、地下室)，实际运用面积120平方米。其次条 转让价格双方商定该房屋转让价格为每平米2600元，135平米*2600合计 351000元整，大写：叁拾伍万壹仟元整。第三条 付款方式双方一样同意购房款由乙方先支付房屋定金60000元（大写：陆万元整）。在甲方将房屋产权证办理到乙

25、方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付291000元（大写：貮拾玖万壹仟元整）。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条 房屋交付甲方应于本合同生效之日起 20日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、运用、收益、处分权归乙方行使。第五条 房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当在 7天内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方担当。第六条 甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及第

26、三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、自然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部担当。第七条 违约责任。甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二担当违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应担当全部购房款20 %的.违约金。乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应担当全部购房款20%的违约金。第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订

27、补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。第十一条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。第十二条 甲方叶剑民托付王刚办理该房屋转让事宜。甲 方：乙 方：年月日 年月日关于房屋转让的合同12甲方（出让方）：_身份证号码：_乙方（受让方）：_身份证号码：_乙方于_年_月_日从之手受让房屋壹套，地址位于面积约平方米。现甲方自愿将此套房屋转让给乙方，有关事宜，双方订立协议如下：_一、甲方同意以_万元整（￥元）价格将本协议房产全部权转让给乙方。该房产全

28、部权利义务一并转让给乙方（房产按现状移交）。二、甲方与乙方所签房屋转让协议书已经在深圳市见证，甲、乙及见证方对此已进行审核，对其真实性均确认。甲方保证此套房屋无任何纠纷。三、乙方付清房款给甲方后，即取得甲方房产全部的一切权利。因该房屋目前已由甲方出租，故自本协议书签订日起日前的租金由甲方收取，乙方不得干涉。自_年_月_日之后的租金由乙方收取。四、若有该房屋见证前发生的债权、债务及其他一切纠纷，应由甲方负责，不涉及乙方，乙方不担当任何责任；该房产不属于甲方的家庭财产或婚姻财产，甲方直属无权对该房产主见任何权利。乙方受让该房屋后，发生的一切纠纷与甲方无关。五、今后如遇政府拆迁、征收，该房屋的建筑物

29、及土地全部赔偿款归乙方全部，甲方无权干涉，不得有异议。六、本协议双方效。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方存一份，具同等法律效力。甲方（出让方）：_乙方（受让方）：_见证方：_年_月_日关于房屋转让的合同13甲方：_身份证号码：_乙方：_身份证号码：_乙方购买甲方房屋，双方经友好协商达成如下协议以资共同遵守：一、甲方转让的宅基地位置为_，该宅基地登记面积共_平方米；二、该宅基地的附属设施同时转让，附属设施包括：_。三、甲方对该房屋状态陈述和承诺如下：1、保证对该宅基地有处分权；如有共有权人，甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一样同意；2、该房屋的抵押状况为：_。3、该房屋的运用状况为

30、：_。四、转让的价格为人民币：_元（大写_元）。该价格不包括转让产生的契税、和该宅基地过户等费用，全部费用由乙方自行担当。五、乙方付款方式和期限：_。六、宅基地交付时间：_。七、乙方已经对所购买的宅基地的详细状况包括但不限于宅基地产权、运用等作了具体了解并已知悉。八、甲方违反本协议导致宅基地不能过户或无故进行交付，甲方应支付给乙方违约金_万元；乙方未按本协议付款，乙方应支付给甲方违约金_万元。九、本协议一式二份，各方各执一份。自甲、乙双方签字后生效，未尽事宜双方协商解决。十、双方往来通讯方式如下：甲方：_身份证号码：_年_月_日乙方：_身份证号码：_年_月_日关于房屋转让的合同14甲方（转让方

31、）：乙方（承转方）：经甲乙双方协商一样，甲方同意将位于_产权转让给乙方。详细内容如下：一、房屋面积以个人申报单位实际面积为准，按统一建房要求，乙方按时交纳建房款，如不按时交款，后果由乙方自行担当。二、房屋户型、楼层以实际安排方案为主，房屋全部的配套福利，包括停车位、公共设施等，只要是甲方在修建房屋中享有的一切权利，乙方均享有。三、转让费用为_万元，在鉴定合同时乙方付_元定金，在交付建房首付款时，乙方付清转让费及建房首付款，其他建房款根据统一要求分批付清。四、假如以后涉及房屋产权办理相关手续，甲方主动协作办理，产生的全部费用由乙方担当。五、在建房过程中，如有房屋贷款，乙方享有按揭贷款的权利。六、

32、以上房屋转让协议双方自愿签订，如有违约的状况：若甲方违约，违约金按转让费的两倍付给乙方；若乙方违约，甲方有权拒绝退还转让费。七、本合同自签字后生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）乙方（签字）_年_月_日关于房屋转让的合同15转让方（以下简称甲方）甲方： 身份证号：受让方（以下简称乙方）乙方： 身份证号：甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国城市房地产管理法规定，订立合同如下：第一条 房产坐落、位置、结构、层次和附属设施1、本合同所出售房屋坐落在市

33、街巷号（不足部分可以补充）2、该房屋为：楼房室厅卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际运用面积平方米。3房屋质量： 装修状况 ，其他条件为 ，该房屋（已 / 未）设定抵押。 （不足部分可以补充）4、该房地产产权类型： （有房产证或国土运用证） 5、出售房屋的房地产权证证书号码为：国有土地运用权证号为 ： 共有权证号为 ： 该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。6、房屋现有装修及其他配套物品、设备状况详见合同附件。其次条 甲方对产权的承诺甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事

34、实，必需保证其对转让房产拥有完全的全部权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并担当相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。第三条 转让价格和付款方式1. 转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)，大写（人民币）2. 付款方式a此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。b 甲方

35、收到乙方定金元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方打算办理过户手续。甲方需主动协作乙方办理贷款手续。（以收据收条为准）c 办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。（以收据收条为准）d 余款元整，由银行干脆划拨给甲方e 买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方担当缴纳，甲方不担当任何费用。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条 房屋交付双方协协商定甲方应于本合同生效之日起 日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、运用、收益、处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料（

36、见清单）。每逾期一日，甲方按房产总价格支付违约金，超过一个月则乙方有权解除合同，并由甲方担当 %违约金。第五条 房屋过户房屋交付乙方后，甲方将在取得房屋产权证后应马上办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方担当。甲乙双方应主动协作办理过户手续， 方负责办理房屋过户，方予以充分帮助，因甲乙任何一方不协作所造成的损失，由责任方赔偿守约方。第六条 关于产权的约定甲方将上列房产转让后，按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务，假如所转让房产目前未办理房产证、土地证，今后条件允许办理房产证、土地证，则根据以下几款执行：1、在办理此房屋产权证，土地证及其手续时，甲方应帮助乙方将此房屋产权

37、证，土地证产权办理为乙方名下，所需一切费用，由乙方担当。2、如因政策缘由不能将房产证、土地证干脆办理为乙方名下，甲方须帮助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续，过户手续所须一切费用由乙方担当。3、如在本房屋买卖合同成立后，无论是否办理房屋产权证，土地证及其过户手续，乙方有权将此房屋出租出售，甲方不得干涉。第七条 保证1、甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让、抵押、变卖等事宜，不受任何第三人主见任何权利，如发生上述任何缘由所产生的纠纷，一切责任由甲方担当，因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方担当。2、房屋移交前，甲方

38、应保持房屋原有结构，负责搞好通水、通电、公共设施给乙方运用，保证乙方不存在任何房屋正常运用的瑕疵，房屋移交前所发生的水电费、物业费等相关费用由甲方负责，移交后由乙方负责。3、甲方在房屋及房产证书交乙方后、房产过户办理前不得实施有碍乙方正常运用房屋的行为，更不得将房屋再卖他人。否则，应向乙方支付购房款5%的违约金，并担当由此给乙方造成的一切损失。第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由XX仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。第十一条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方：年 月 日身份证号：手机：乙方：年 月 日身份证号：手机：