2023年钢结构工程施工合同汇总(2篇).docx

《2023年钢结构工程施工合同汇总(2篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年钢结构工程施工合同汇总(2篇).docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年钢结构工程施工合同汇总(2篇) 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建立用地规划许可证、建立工程规划许可证、建立工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据民法典及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢构造工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_跨钢构造

2、厂房，规格：长_米；宽_米；檐高_米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 （2）竣工日期：_年_月_日； （3）合同工

3、期总日历天数_天。 三、工程合同造价及结算 （1）本合同的总造价经双方商定后，任何一方不得擅自转变，但发生图纸变更或本工程中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。 （2）本合同签订后，甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_ 计人民币_元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程款。 （3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未阅历收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 （4）如甲方因未准时支付工

4、程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应担当相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。 （5）本合同造价结算方式：_。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。 四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 五、甲方的义务责任 （1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前供应给

5、乙方； （2）施工过程中，帮助乙方协调好各种关系； （3）供应施工所需的水、电源。 六、乙方的义务责任 （1）乙方须严格根据合同条款及设计图纸要求购置材料并供应材质证明，并按相应标准进展加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿； （2）在施工过程中，乙方应文明施工； （3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。 七、安全责任乙方进场后，要严格根据操作规程及有关施工安全标准进展施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方担当。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责 承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在

6、监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。 发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的商定办理。 八、材料的供应工程中所需材料及装饰方面的材料必需先以书面形式上报甲方，并附合格证、试验报告，经监理和甲方按工程治理条例要求认可签字盖章前方能用于工程中。 九、工程验收 （1）乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关标准细心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必需准时提出，乙方应

7、保证质量，负责返工修补并担当一切费用，凡因乙方缘由造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修_年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。 （2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进展验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在_日内组织人员进展验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未阅历收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。 发包人

8、未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 十、修理期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内担当质量保修责任。保修期为：_年_月_日_年_月_日。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。十 一、违约责任 （1）因承包人缘由导致工程质量达不到商定的质量标准，承包人担当返工或实行加固措施发生的全部费用； （2）因承包方缘由导

9、致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人； （3）发包人不按合同商定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进展，承包人可停顿施工，由发包人担当违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。十 二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住宅所在地人民法院起诉。十 三、其他 （1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。 （2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 （3）本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。 （4）双方依据有关法律、行政法规规定，结合

10、工程实际，经协商全都后，可对本合同内容详细化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公x）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：_年_月_日承包人：（公x）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：_年_月_日 2023年钢构造工程施工合同汇总二 甲方：_ 乙方：_ 签订时间：_ 签订地点：_ 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程工程 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程工程批准单位：_批准文号_(指此工程立项有权批准机关的文号)工程主管单位： 四、承包范围和

11、内容：(详见工程工程一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_ 五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，钢构造安装：_(万元)。 其次条 施工预备 一、甲方： 1. 月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。 2. 月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平坦，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。 4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图 份，施工技术资料(包括地质及水准点座标掌握点)_份。 5.组织甲、乙双方和设计单位及有关部门参

12、与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 天内分送有关单位。 天内供应会审纪要和修改施工图_份。 二、乙方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、治理、使用和修理工作; 2.组织施工治理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度规划，材料设备、成品、半成品等进场规划(包括月规划)，用水、用电规划，送甲方。 第三条 工程期限 一、依据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 二、开工前_天，甲方向乙方发出开工通知书。 三、如遇以下状况，经甲

13、方现场代表签证后，工期相应顺延： 1.按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工; 2.凡甲方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进展的缘由而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 5.非甲方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不行抗拒的因

14、素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方讨论要求到达： 二、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受甲方派驻代表的监视。 三、乙方在施工过程中必需遵守以下规定： 1.由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程; 2.由甲方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料转变或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程; 3.隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序; 4.乙方应按质量验评标准对工

15、程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并准时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验收; 5.乙方在施工中发生质量事故，应准时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监视站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、甲方等单位共同讨论，并经设计建立单位签证后实施; 6.工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供给、验收和差价处理 一、由甲方供给以下材料、设备的实物或指标(详见附表二); 二、除甲方供给以外的其他材料、设备由

16、乙方选购; 三、甲方供给、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可 用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应依据中国人民建立银行制定的“根本建立工程价款结算方法”执行。 一、本合同签订后_日内，甲方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 %做为临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币 万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万

17、元，分_次支付，每次支付时间每月 日。 二、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开头扣回前期支付费用。 三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息次支付给乙方。 四、如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之_的违约金。 五、确因甲方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式：_ 七、乙方在单项工程竣工验收后_7_天内，将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查，甲方在接到结算文件_7_天内审查完毕，

18、如到期未提出书面异议，乙方可恳求经办银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方准时以书面形式通知发包方，由甲方准时会同设计等有关单位讨论确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进展施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责，并调整合同造价。 三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺

19、的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节省的价值按国家规定安排。 四、甲方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 第八条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的关于根本建立工程竣工验收暂行规定、工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、构造工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监视部门检验合格后，甲方须

20、准时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，甲方方可使用。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建立环境爱护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行。 第九条 违约责任 乙方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建立工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 甲方的责任： 一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓

21、建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 四、乙方验收通知书送达_日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第十条 纠纷解决方法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决： 一、向经济合同仲裁机关申请仲裁; 二、向人民法院起诉。 第十一条 附 则 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由甲方报送经办银行，当地工商行政治理机关、建立主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方(盖章)：_ 承包方(盖章)：_ 法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)： 年月日：