2023年承包工程施工合同.docx

《2023年承包工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年承包工程施工合同.docx（105页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年承包工程施工合同承包工程施工合同1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，特订立合同如下：一、工程概况1、工程结构：砖混;2、建筑面积：约(按实际建筑面积计算为准)。二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。三、甲方负责范围甲方应供应水、电、路三通及全部建筑材料、回填。四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。2、乙方自备机械、脚手架。五、承包价格

2、按每平方米元结算，隔热层按计算。六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。九、平安问题乙方应平安、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日承包工程施工合同2(一)关于工程内容和范围的确认招标人和中标人可就招标文件中的某些详细工作内容进行探讨，修改、明确或细化，从而确定工程承包的详细内容和范围。在谈判中双方达

3、成一样的内容，包括在谈判探讨中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整，应以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件，并明确它是构成合同的一部分。对于为监理工程师供应的建筑物、家具、车辆以及各项服务，也应逐项具体地予以明确。(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步探讨和确认，必要的状况下甚至可以变更技术要求和施工方案。(三)关于合同价格条款依据计价方式的不同，建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采纳什么计价方式，在合同谈判阶段往往没有探讨的余地。但在可能

4、的状况下，中标人在谈判过程中仍旧可以提出降低风险的改进方案。(四)关于价格调整条款对于工期较长的建设工程，简单遭遇货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法限制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。可以说，合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格，干脆影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中，由于各种缘由导致费用增加的几率远远大于费用削减的几率，有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价，因此承包人在投标过程中，尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调

5、整条款予以充分的重视。(五)关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有许多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。(六)关于工期和修理期中标人与招标人可依据招标文件中要求的工期，或者依据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期，竣工日期等。双方可依据各自的项目打算状况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设

6、工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的马路修理工程应允许分段验收;分多片的大型浇灌工程应允许分片验收等等)，并从该批验收时起起先计算该部分的修理期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或变更设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有阅历的承包人无法预料的工程施工条件的改变”等缘由对工期产生不利影响时的解决方法，通常在上述状况下应当赐予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对修理工程的范围、修理责任及修理期的起先和结束时间有明确的规定，承包人应当只担当由于

7、材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以修理保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，修理保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生修理费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一作法是比较公允的。修理期满后，承包人应刚好从业主处撤回保函。(七)合同条件中其他特别条款的完善主要包括：关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及连接工序和隐藏工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。承包工程施工合同3发包方：

8、_（简称甲方）承包方：_（简称乙方）为全面落实平安生产管理工作，坚持“平安第一，预防为主”的方针，依据中华人民共和国平安生产法，_（以下简称甲方）与_（以下简称乙方）结合双方实际状况，经共同协商，于_年_月_日在_电厂就_项目工程施工中的平安责任，达成如下协议，双方必需共同遵守。一、平安目标1.不发生轻伤及以上人身损害事故；2.不发生设备损坏事故；3.不发生火灾；4.不发生环境污染事故；5.杜绝违章指挥、违章作业状况。二、依据中华人民共和国平安生产法要求，甲方必需进行平安资质审查，乙方应交纳平安风险抵押金。（一）资质审查1.营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工平安许可证书。2.施工简历和

9、近三年的平安施工记录。3.施工负责人、工程技术人员和员工技术素养符合要求，特种作业人员必需持有政府主管部门颁发的有效证件。4.具有两级机构的承包方，必需设有专职平安管理机构；施工队伍超过_人的设专职平安员；施工队伍_人以下的设兼职或专职平安员。5.甲方要求供应的其他资料。6.以上材料乙方应报甲方平安监督部门备案。（二）平安风险抵押金乙方交纳甲方工程款_%的平安风险抵押金。三、甲方应担当的平安责任1.负责对乙方的资质进行审查。2.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，并由双方签名的交底记录。3.供应甲方平安管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的平安培训及考试。4

10、.乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。5.由于甲方缘由给乙方造成的后果，按分析结论担当相应的责任。6.在保证平安的前提下，甲方应尽量向乙方供应工作便利，使工程圆满完成。四、乙方应担当的平安责任1.乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的平安第一责任者，应全面负责本工程的平安管理工作，切实履行平安职责。2.乙方必需建立平安监督机制，并配备专（兼）职平安监督人员，仔细开展平安监督工作，并随时和甲方互通状况。开工前应自上而下进行平安技术交底，使全体施工人员均驾驭工程特点及施工平安措施。3.特种（设备）作业人员必需取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。

11、4.乙方对全部工作人员的.身体素养、精神状况、技能水平、作业中的平安行为及工期延误负责。5.乙方开工前应组织全体施工人员仔细学习中华人民共和国平安生产法、电业平安工作工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程、甲方平安管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格（或有当年体检合格证）方可进行工作，并将考试成果书面报甲方平安监督部门审核备案（甲方认为有必要时可亲自组织考试）。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵守以上程序办理。6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标记，符合安规着装规定。乙方保证不运用未成年工和不适应现场平安施工的老、弱、病、残、智障人员施工。7.乙方每次开工

12、前应对施工机械、工器具及平安防护设施、平安用具进行检查，确保符合平安规定并不超过检验周期。8.在现场施工中，必需严格执行甲方平安、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必需按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方平安监督部门提出的看法必需刚好整改，并接受甲方平安监督部门和工程管理部门的监督和指导。9.乙方必需接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的担心全状况，必需马上报告甲方平安监督部门。10.乙方所担当的施工（检修）项目必需编制平安措施或作业指导书，困难和危急性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无平安措施和专项施工方案不允许开工。11.

13、当危及运行设备时，乙方马上停止全部工作，马上汇报甲方工程管理部门和平安监督部门。12.工作中人身平安受到威逼时，乙方有责任马上处理并同时报告甲方平安监督部门和工程管理部门。13.由于非甲方缘由而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。14.其他应补充的条款。五、乙方发生下列状况所产生的扣款，甲、乙双方约定从平安风险抵押金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。1.乙方工作中造成轻伤的，每一人次扣罚人民币_元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币_元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币_元。2.由于乙方责任造成设备设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。3.由于乙方责任发生特大

14、、重大及火灾事故，每次扣罚人民币_元（当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计）。4.由于乙方责任发生严峻未遂事故，每次扣罚人民币_元。5.甲乙双方各自担当由自身缘由引起的停工、工期延误责任和损失。6.乙方人员发生下列违章状况，被甲方人员发觉时，应马上予以制止，并令其马上整改，可依据情节每人次扣罚人民币_元。（1）不正确佩带平安帽，工作人员在工作中不按规定正确着装。（2）高空作业不系平安带或平安带的平安绳未系在坚固的构架上。（3）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，顺手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。（4）运用不合格的平安帽、平安带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或平安帽

15、、平安带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验。（5）未经电工培训合格人员从事电气作业；将电源线干脆插入插座内或挂在闸刀开关上运用。（6）电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端。（7）潜水泵工作时，在潜水泵四周区域进行清淤、挖土等工作。（8）装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。（9）设备检修不按规定办理工作票。（10）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。（11）在所列平安措施未全部实施前工作人员起先作业。（12）设备检修完毕，未实行牢靠措施就进行试车工作。（13）非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）。（14）在起重吊物下行走或站

16、立。（15）吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。（16）在带电设备旁边进行起吊作业，平安距离不够。（17）在带电设备旁边进行起吊作业无监护人。（18）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。（19）不按规定运用相应的平安工具进行操作。（20）运用的电工工具金属外壳不接地或不装漏电爱护器，运用中不戴绝缘手套。（21）制定的平安措施不健全或与实际不符，运用中导致事故发生或延误事故处理。（22）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。（23）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。（24）在机械的转动、传动部分爱护罩上坐、立、行走。（25）没有运用或不正确运用劳动爱

17、护用品，如运用砂轮、车床不戴护目眼镜，运用钻床、抡大锤时戴手套等。（26）在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。（27）动火作业不按规定办理动火工作票。（28）氢、油管道动火时不按规定接地线。（29）在氢油区运用铁制工具又无防止产生火花的措施。（30）支配未经培训并考试合格的人员上岗。（31）将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。（32）各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标记。（33）擅自跨越平安遮拦。（34）照明行灯不按规定电压运用。（35）不按规定装设平安防护网。（36）生产现场吸烟或检修现场有烟头、流淌吸烟。（37）随意挪动现场平安设施或损坏现场平安标记。（38）电气检修人

18、员走错间隔。（39）焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。（40）焊接、切割工作前，未清理四周的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。（41）无正值理由挪动消防器材。（42）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。（43）在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。（44）对盛过油的容器、易燃物品施焊未实行防火平安措施。（45）动火作业现场旁边有与其相抵触的工作，（如机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备平安距离和平安时间间隔。（46）其他违反电业平安工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程、甲方机组检修平

19、安管理规定及反违章实施细则等行为。7.其他应补充的条款：_8.未尽事宜按甲方平安生产考核管理标准、文明生产管理标准等规定中条款执行。六、其他1.工程发生担心全状况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应赐予协作，乙方应将结论书面报甲方平安监督部门。2.未尽事宜由甲、乙双方依据中华人民共和国平安生产法及甲方行业相关规定协商解决。3.本协议一式2份，甲方、乙方各执1份。4.本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而在终止。5.本协议由甲方托付_电厂平安监察部办理。甲方：_（章）乙方：_（章）甲方代理人（签字）：_乙方代理人（签字）：_日期：_承包工程施工

20、合同4甲方：_乙方：_为了确保 工程工程质量及进度，甲方将部分工程托付乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据中华人民共和国民法典，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：工程数量及单价，项目名称单位数量单价合计_(元)备注1.5钻孔桩成孔(不含泥浆外运)450元说明：1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而改变。3、此单价中包括协助浇注砼费用。4、

21、钻孔所用电源由甲方供应，电费由乙方负担(若无市电，运用发电机作为电源者，价格上浮20元，发电机用柴油费用由乙方担当)(二)项目名称单位数量单价合计(元)备注1.8钻孔桩成孔(不含泥浆外运)750说明：1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。5、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而改变。6、此单价中包括协助浇注砼费用。7、钻孔所用电源由甲方供应，电费由乙方负担;乙方运用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方担当。二、合同工期本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必需进场，且满意乙方所担当工程项目

22、的施工任务要求，设备进场即为开工之日。三、质量标准1、乙方所担当的各分项工程应达到济南顺河高架路北延工程四合同招标文件中规定的技术标准，达到马路桥涵施工技术规范的要求，以及满意国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。2、乙方必需根据工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并刚好对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方担当，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方担当。四、结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。3、本

23、工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。4、本合同中全部款项结算方式均指以人民币进行结算。5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应刚好归还，无法归还的材料，甲方根据购

24、进价格从结算中扣除。五、双方责任1、甲方责任：(1)供应分项工程施工图及其他相关资料壹份。(2)开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。(3)托付工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及四周地方的关系并对本工程的实物工程量、隐藏工程量刚好进行现场签证验收。(4)组织联系监理工程师及有关方面并刚好进行工序验收和签证。(5)线外便道由甲方负责贯穿，乙方负责保养。(6)营业税由甲方缴纳，并向乙方供应相应证明。(7)开工前，甲方向乙方就平安生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。(8)甲方负责把护筒运输到桩位旁边。2、乙方责任(1)听从甲方施工任务的支配，严格根据

25、甲方制定的月安排保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方担当的工作内容、工程数量进行调整。(2)严格根据设计图纸、交通部马路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。(3)开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。(4)每一工序完成后，乙方应刚好通知甲方并协作甲方进行工序检测和验收。(5)合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并担当所承包各分项工程中的质量问题等责任。(6)开工后乙方应组织召开平安生产会议，严格执行甲方平安生产交底内容，确保平安生产。平安伤亡事故及因文明施工、平安生产等方面被上级有关单位惩罚，其善后处理费用及罚款均由乙方担

26、当。如因乙方缘由造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。(7)工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方供应竣工资料。(8)乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。六、其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_日期：_日期：_承包工程施工合同5合同号：甲方：乙方：经甲乙双方协商，就乙方承

27、包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。一、工程概况1. 工程名称：2. 地点：3. 工程内容：二、乙方所购产品要求：1、根据甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管 。价格、数量、型号详见附表：2、LED数码管应满意国家现行行业和企业有关标准。3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方担当。4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应刚好调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方担当违约赔偿责任。5、甲方负责供应施工场地和

28、电源接入口(配电室电源接口)。合同工期1. 开工日期 。2. 合同工期总日历天数 。三、工程质量与验收1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应根据本合同约定付工程款;验收不合格的.，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。四、工程款支付1. 工程总价款为大写： _小写：_ 元(此价格不含税票)。2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写：_小写：_ 元;发货时甲方支付

29、乙方工程总价款的 %，即人民币大写：_小写： _元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：_小写：_元;余款即人民币：大写：_小写：_元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。五、甲方权利和义务1. 甲方指派 _电话 _ 作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。2.对施工质量形式检验权，监督权。3对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。4.根据合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。七、乙方权利与义务1.乙方指派 _电话_作为项目负责人。2.乙方对现场全部人员进行平安教化，保持现场工作井然有序。3.工程施工验收合格后

30、，保修期为两年。4.在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应派人予以保修。八、工期延误因以下缘由造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：(1).设计改变和工程量增加。(2).一周内非乙方的缘由，停电，造成停工累计超过8小时。(3).不行抗力。(4).约定或双方工程负责人统一工期顺延的其他状况。九、现场施工平安乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。十、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付预期违约金。2.乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。十一、如有未尽事宜，双方协商解决或再行签定补充协议。十二、本合同

31、发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律功效。甲方： 乙方：(盖公章处) (盖公章处)托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日承包工程施工合同6 乙方： XX县 马路工程建设项目已由XX县人民政府批准修建，XX县 村委会(以下简称甲方)在择优的基础上，确定了 公司（以下简称乙方)为 马路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，根据中华人民共和国合同法和建筑法的规定，结合本工程详细状况，签订本合同，双方应共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称： 马路工程工程内容： 马

32、路工程，全长 公里，路基宽 米，路面宽 米。工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽 米，厚 厘米。2、施工工期： 个月。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日3、工程质量：按交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准评定达合格以上工程。4、合同价款：人民币 万元，（￥： 万元）资金拔付：5、承包方式：包工包料。6、按每公里 万元结算，实做实收，不含税。其次条 工程图纸马路施工图纸，由甲方负责供应，供应日期为本合同签订日期，施工图纸供应壹套。第三条 甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方

33、代表行使合同约定的权力和职责。第四条 乙方驻土地代表马路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其 乙方驻工地代表。第五条 甲方工作1、在本合同签订后10日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方供应施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的须要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争吵、冲突，防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应担当由此造成的经济损失，乙方工期顺延。第六条 乙方工作1、编制施工组织设计（或具体的施工方案），报经甲方批准后运用。2、向甲方供应季、

34、月工程进度安排及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程须要供应和维护夜间施工运用的照明、看管、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方担当责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行担当。第七条 短暂停工一旦驻工工程师发出指令，乙方应根据驻工工程师要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工，在短暂停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。第八条 工期和延误1、本合同工期为_个月，乙方应依据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最终一天算起。2、由于下述缘由之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的

35、工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特别状况。上述状况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外，其余缘由工期不予延期。4、假如乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方担当责任，乙方接着担当完成本工程的义务和责任。第九条 检查和返工乙方应仔细根据标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此供应工作便利。根据检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方担当由自

36、身缘由导致返工、修改的.费用。第十条 工程质量1、质量等级：达合格以上工程2、评定标准：根据交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准，施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村马路的规定。3、由于乙方缘由达不到“合格工程”这个条件，由乙方担当责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方担当违约责任。第十一条隐藏工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐藏部位工程，乙方在自检合格后刚好通知甲方代表、监理参与隐藏工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐藏和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应打算好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐藏和接着下一步工序的

37、施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。第十二条 合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的改变而调整。但发生下列状况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批精确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批精确认的设计变更或工程洽商。3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批精确定的工程量增减。第一十三条 工程款支付1、依据工程进度分期支付。（可详细明确）2、最终支付时间要详细明确。第十四条 工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回：工程验

38、收质量合格，将质保金退还给乙方。第一十五条 材料供应与材料试验1、 材料供应：本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责选购、提货、验收、运输、保管和运用，但全部用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对全部验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测（1）、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方担当。（2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必需进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可运用。第十六条 竣工验收1、本工程的验收分为交工验收

39、（初验）和竣工验收两次。2、验收的法律依据：交通部马路工程质量检验评定标准及马路工程竣工验收方法。3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方供应下列竣工资料：（1）、工程竣工图表。（2）、工程质量限制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告：主要原材料、混凝土协作比。c、施工原始资料： 强度检测试验资料、工序施工检测记录。（3）、施工原始记录。（4）、施工总结。4、当工程初验不合格，乙方依据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应担当违约责任。第十七条 违约责任：1、甲

40、方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应担当违约责任，向乙方支付合同价款1的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方担当违约责任，违约金为合同价款的2。第十八条 平安施工乙方根据生产有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大平安事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救供应必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方担当。第十九条 其他事项1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费

41、用各自担当。3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。其次十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：授权代理人： 授权代理人：监证单位(盖章)订立合同时间： 年 月 日承包工程施工合同7甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，_将_县结_村0.4kV10kV线路工程承包给_水利水电工程局有限责任公司施工，为

42、保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况：0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装1、工程名称：_2、工程内容：0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程3、工程地点：_4、设计单位：_5、工期：_年_月_日至_年_月_日6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥_）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方须要增加的项目部分以设计变更为准。其次条合同运用的语言文字、标准和适用法律1、合同语言：汉语2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表1、甲方项目负责人：2、乙方项目负责人：3、工程甲方代表：_负责施工全过程工程质量检查。4、监理工程师代表：第四条