2023年实用的工程合同模板集合6篇.docx

《2023年实用的工程合同模板集合6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年实用的工程合同模板集合6篇.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年实用的工程合同模板集合6篇工程合同 篇1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：二、工程承包内容及造价(待定)1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。2、合同价款：三、付款及结算方式(待定)1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。2、工程完工后七日内付清全部款项。四、工程期限工程开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日五、工程质量乙方必需严格根据甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施

2、工，并接受甲方派驻代表的监督。六、双方责任：甲方责任：1、根据合同约定供应施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工;2、支付来自政府的关于建立、运用所必需的申请及各项增容等费 用;3、供应现场运用的水、电位置，供应材料运输通道及堆放场地;4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;5、负责监督乙方的工程质量、进度、平安、工期等，并有提出整改的权利;6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式吩咐乙方马上停止施工，并有权解除合同，且产生的全部损失均由乙方担当;7、为乙方供应施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;8、工程

3、完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并刚好出具验收报告。乙方责任：1、施工人员进入现场后，必需听从甲方管理，自觉遵守现场平安文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度;2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同约定期限内保质保量完工;3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、复原的责任，其经济损失均由乙方担当;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿;4、所供应的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准;5、所供应的主要原材料、设备、构配件、半成品等全部材料必需为刚出厂的、崭新的、未运用

4、过的产品，且按有关规定供应质量合格证，及相关材质证明文件;6、对材料变更或代用必需经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程;7、施工过程中因乙方缘由造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;8、施工过程中产生的水电费均由乙方担当，在工程款中扣除;9、遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用均由乙方担当;10、按合同约定的工期完成施工任务，否则每延期一天担当1000元违约金。11、乙方应按合同约定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程

5、质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，依据须要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;12、如甲方验收中发觉不合格之处，乙方应严格根据甲方的技术要求和规定时间进行整改，并担当由此产生的全部费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天担当1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的全部经济损失均由乙方担当。13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。14、工程竣工后，乙方按合同约定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义

6、务，每逾期一日，乙方担当1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。七、其它事宜约定1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿修理。2、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延，详细完工时间双方可另行协商;3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。4、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。八、合同变更本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改

7、须经双方同意，以书面形式变更。九、争议解决的方式：在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。十、附则1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不行分割的一部分，均具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。 甲方：山东德硕置业有限公司 乙方：地址：法定代理人： 法定代理人：托付代理人： 托付代理人：开户银行： 开户银行：账号： 账号：工程合同 篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、

8、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空

9、调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机

10、械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程

11、量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工_元/工日，一般工_元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主

12、材均由甲方选购供应，全部辅料由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务

13、费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清

14、乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次

15、向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十三、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成

16、的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十四、其它管理制度1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、

17、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日工程合同 篇3托付方（甲方）：代表人：设计方（乙方）：设计证书等级：甲方托付乙方承接_规划设计，现就该工程的相关事宜进行磋商，双方达成如下协议，供双

18、方遵照执行。一、项目概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包内容：5、技术标准：二、双方职责1、甲方责任（1）甲方应在合同签订时向乙方提交基础资料及文件，完成基本的图纸交底和技术交底，并对其完整性、正确性刚好效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。（2）甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工费。（3）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方所付定金，已起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一

19、半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。（4）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应担当相应的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。（5）因业主须要，甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严峻背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。2、乙方责任（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。（2）该设计合同的有效年限为_年，超过期限仍须执行时，双方须进行延期确认，另行订立补充协议。（3）乙方须对设计文件出现的遗漏或错误进行修改或补充。并依据规划行政主管部门的审批看法对设计文件进行调整补充。（4）设计完成当日，通知甲方检查

20、、验收。风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应敬重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一样的状况下，可以依据工程设计收费标准确定设计费，避开因无约定或者约定不明的状况下造成不必要纠纷。三、合同价款1、双方协商确定，本合同的设计费用预算为_万元。2、双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如须调整设计内容，则设计费也应做相应调整。四、支付方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，

21、假如当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当根据未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有留意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的恳求，造成自己的权利未得到全面爱护，假如您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前询问专业的律师。1、本合同签订时，甲方支付_万元作为定金。2、乙方提交设计文件后_天内，甲方支付进度款_万元。3、设计成果完成后，甲方结清设计费，不留尾款。4、费用支付方式，经

22、双方协商确定为：_。（1）现金支付；（2）银行转账支付；（3）支票支付。风险提示：保密、学问产权发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的学问产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。五、保密条款风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或

23、划去、或干脆删去关于赔偿金的规定。假如发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的肯定比例，值得留意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先敬重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正值性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公允原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。合同履行过程中涉及的全部文件均属保密内容，任何一方不得出于营利的目的，将其中的文件披露，复制或者转让给他人，否则违约方应担当对方因此遭遇到的一切损失。并须担当合同价款_%的违约

24、金。六、争议解决方式1、本合同在履行期间，双方发生争议，任何一方均可向相关部门申请调解。2当事人不愿通过协商、调解，或协商、调解不成时，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。七、附则1、甲方托付乙方担当本合同内容以外的工作服务，须另行签订协议并支付费用。由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。2、本合同自双方签字后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。合同一式_份，双方各执_份。3、本合同生效后，按规定应到市_市规划行政主管部门规定的审查部门备案。4、本合同未尽事宜，双方协商，协商一样可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方：地址：联系人：联系电话：合同履行地

25、：签约时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：合同履行地：签约时间：_年_月_日工程合同 篇4出租人（以下简称乙方）：依据合同法的有关规定，根据互惠互利的同等原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方共同协商签订本合同。一、甲方租赁乙方工程汽车名称：二、月租金：每车每月租金为人民币元（大写： 万 仟 佰 十 元 角 分）。月租金中不含税金，全部税金由甲方担当。三、施工地点：四、租赁期限：自。年。月。日起先，安排租赁至年。月。日。五、付款方式：1、租金按月支付。甲方应于每月10日前以银行转账或现金方式支付乙方上月租金，甲方不得无故延期支付。2、经乙方同意，甲方可支付部分租金，但月支付租金不

26、得低于月租金的70%。月租金未支付部分，由甲方向乙方出具欠款证明，并于第3个月结清。每年年底（公历年）甲方必需保证支付完乙方全部租金。3、汽车进出场费用：A、乙方车辆进场费用 元，由甲方担当。B 、退场费用：租赁期满 个月退场费由乙方担当。如施工不足 个月，甲方担当乙方车辆的出场费 即合计进出场费 由甲方担当。六：租赁期油料费用：租赁期内，乙方车辆所用的油料（含柴油、汽油、机油）由甲方供应，油料费用由甲方担当，甲方必需保证油料质量，假如因甲方供应的油料质量缘由而造成乙方汽车损坏的，由甲方负赔偿责任。权利和义务1、甲方必需按合同规定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有权终止合同且不构成违约。2、甲

27、方允许乙方每月三天的汽车修理及保养期限，不超过三天不得扣除租金，超过天数按月平均租金减扣。4、驾驶员应听从甲方工作支配及合理化管理，不得无故脱岗，在确保正常作业的状况下，有特别状况可以向甲方请假。5。甲方支配汽车作业每天不超过 小时。甲方需晚上加班作业时，应在出工前支配驾驶员休息，以保证加班平安。6。在施工中，由于甲方未事先明确表示，造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏，乙方不担当任何责任，全部赔偿责任有甲方担当。7。、由于人力不行抗拒的自然灾难，造成汽车损坏，甲方不担当任何责任，在租赁期内，无论是自然缘由，还是甲方缘由，以及其它缘由导致汽车停工，甲方均应按期支付乙方租金，不得以任何理由扣减拖

28、欠乙方租金。9、在租赁期满后，甲方如需接着租赁需提前10天通知乙方，经乙方同意后双方另签订合同。七、甲方在工作期间要爱护机驾人员的人身平安，不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车，由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一切损失均由甲方负责。八、本合同经甲乙双方签字后即生效，双方应仔细按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。九、本合同在在执行过程中发生纠纷，双方通过协商调解，如调解不成则提交人民法院申请诉讼。甲方： 乙方：身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话：工程合同 篇5建设单位:(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，结合本工程详细状况，甲乙双方在同等

29、互利的基础上，遵循同等、自愿、公允及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角二、承包方式及范围承包方式：包设计、包人工、包该工程全部设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包平安、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后修理。 承包范围：1、供电系统设计。2、全部安装设备材料的选购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的全部设备材料的运输、

30、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。4、整理工程施工验收资料5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。三、工期20xx年7月15日至20xx年8月15日。四、工程造价及付款方式该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。详细见乙方投标预算书。总造价为含设计、人工、工程全部设备安装材料、机械、工期、质量、平安、检验、调试、验收合格备案和送电、售后修理、税费(建安税)等的综合造价。付款方式:1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;2

31、、乙方在该工程全部施工完毕阅历收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必需出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必需给甲方胜利送电。3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内假如该工程无质量问题或出现质量问题乙方能刚好进行修理，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。五、箱变技术要求1、欧式景观样式。设备配置依据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;2、各凹凸压柜体均含铜排及其协助配件等，全部柜体内外必需要有标示牌;3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之

32、间用母排连接;4、变压器采纳2台S11-630KVA-10.5(22.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，达驰5、高压柜体壳体采纳覆铝锌板，低压柜体采纳低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌。六、安装质量标准1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。2、乙方供应的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质

33、量不合格给甲方造成损失的，乙方担当赔偿责任。3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。4、 由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;5、若经甲方抽检发觉乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令复原按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。七、双方责任甲方责任：1、供应工程施工机械及设备存放临时用地。2、施工现场必需具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。3、刚好支付工程款。乙方责任:1、合同签订后3日内向甲方供应高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方支配土

34、建施工;2、工程竣工后，乙方应向甲方供应完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。4、乙方要严格根据合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业平安及施工相关规程、规定，确保施工平安和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求刚好整改。假如拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3，给甲方赔偿损失。5、假如后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须帮助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。八、质保期箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。

35、在质保期内，乙方必需在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费修理或更换。假如给甲方造成损失的，应赐予甲方相应的赔偿。九、合同生效合同生效时间：20xx年7月15日。本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇6甲方： （发包方）乙方： （承包方）依据中华人民共和国合同法法律法规 ，经双方协商，本着同等、互利和诚恳信用的原则，一样同意签订本合同如下。一、项目名称项目名称： 亮化施工项目二、项目须要的亮化材料见亮化材料清单及报价三、

36、合同金额1、合同总额人民币 小写： 元 大写： （ ）2、合同总额包括 ；3、不含税费及增项；四、验收标准与要求1、交付验收标准在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告，验收交付前的保管平安责任由乙方负责。2、货物为原厂制造的全新合格产品，、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法平安运用。3、包装标准为原厂制造商未启封全新包装，包装箱号与出厂批号一样，并可追索查阅。六、安装地点及工期安装地点：甲方项目所在地。工期：合同生效后 天内安装调试完毕、验收合格并交付运用。七、付款方式1、合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%；2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合

37、同总额的25%；3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付运用后3个工作日内付合同总额的5%。八、安装与调试以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满足。十、质保期及售后服务要求1、质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为 一年，保修期终身（质保期满后起先计算）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可供应终身（有偿）修理保养服务。2、质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。3、乙方负责向甲方供应现场平安操作及必要的维护保养培训。4、乙方须供应常设 24小时热线服务和长期

38、的免费技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构（办事处），对甲方的服务通知，办事处机构在接报后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕，乙方必需免费供应相同档次的设备予甲方临时运用或实行应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。十一、违约责任1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正值理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。十二、争议的解决1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地

39、质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由托付方担当；否则鉴定费由乙方担当。2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应接着履行。十三、不行抗力任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不行抗力事务结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的.损失，在取得有关机构的不行抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并依据状况可部分或全部免于担当违约责任。十四、合同生效本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。十六、乙方应供应的资料内容1、中国境内制造的产品必需供应出厂合格证。2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，运用操作及平安须知等重要资料应附有中文说明。十七、其它1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不行分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应担当相应责任。3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。4、本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，均具同等法律效力。5、本合同共计四页A4纸张，缺页之合同为无效合同。6、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。甲方乙方日期