2023年屋面防水合同(集锦篇).docx

《2023年屋面防水合同(集锦篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年屋面防水合同(集锦篇).docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年屋面防水合同(集锦篇)屋面防水合同1建设单位：_省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：_省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、爱护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、爱护层压光。C、详细做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期_年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包质量、包管理、

2、包进度、包平安，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整匀称与基层有肯定粘结力，满意房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍

3、仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采纳建设工程工程量清单计价规范(GB50500-)及其配套文件和_年_省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。平安文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的_市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工_年以后支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：甲方代表签字(盖章

4、)：乙方： 乙方代表签字(盖章)：_年_月_日屋面防水合同2一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；2、安装排气孔；3、做改性沥青防水卷材；4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制依据：按甲方意图。建筑乙方质量管理条例XX版按国家gt19250XX标准建设工程项目管理规范g/t50326XX建筑工程施工质量检验评定统一标准cg30188各规平安规范、规定。三、施工部署：（一）施工打算（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践阅历，对详细技术及作范围相当熟识，具有较强的现代管理意识和法律观念，

5、能以甲方项目经理为核心，细心施工，达到优质、快速、平安的目的。（2）制定严密的管理体制：施工力气打算，根据项目管理层组劳务作出层分别的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理阅历的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺当进行。（3）材料打算：工程开工前，我公司打算符合质量环境、职业健康平安要求的正规厂家合格产品。（4）劳动力进场打算：1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的前期打算时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基

6、本状况，清晰施工特点，以及留意事项，做好心中有数，提高思想相识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。2）劳动的落实，保证措施依据施工方案、实施要求，提前落实支配和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求安排落实之后，应另行做好施工劳动力支配预备安排，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑支配，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节改变适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的须要。（二）施工依次及处理：铲除局部起泡，脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一

7、遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。（三）屋面防水工程质量的检查及验收：防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观好用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。四、成品爱护：（1）施工人员要仔细的爱护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施：（1）对屋面防水层须要多次检查有无破坏和刺漏，特殊留意的是：一旦被破坏，必需依据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。（2）要强化作人员成品爱护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应留意成品爱护。（3）施工现场要备

8、足消防设施，消防道路畅通。六、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量：确保合格，争创优良。屋面防水合同3甲方：乙方： 身份证号码： 电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进行施工，全部的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。四、 施工中的平安责任乙方需加强对

9、其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、 付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。六、 工程保修期限屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有

10、关部门负责缴 纳。八、 开工日期自20xx年三月十二日起至本月二十日止。九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日屋面防水合同4甲方：乙方：经甲乙双方共同协商确定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。详细约定如下：一、施工期限：自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥ 元。如遇降雨或因甲方的缘由而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工

11、后，甲方按乙方实际施工的平方数，阅历收合格，赐予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的缘由，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿赐予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必需持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。七、质保要求：乙

12、方应保证运用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲 方： 乙 方：负责人： 负责人：经办人： 经办人：年 月 日 年 月 日屋面防水合同5甲方：乙方：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进

13、行施工，全部的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。四、 施工中的平安责任乙方需加强对其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、 付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等_年后全部付清。六、 工程保修期限屋面防水保修期限为_年，(从该屋面竣工之日计算)_年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不

14、修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。八、 开工日期自_年_月_日起至本月_日止。九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。甲 方：xx有限公司代表人：乙 方：_年_月_日屋面防水合同6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环

15、经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面

16、积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米

17、铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满

18、后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最

19、高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完

20、成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、

21、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则

22、甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：屋面防水合同7甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程

23、内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元/结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象

24、，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日屋面防水合同8甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信

25、用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层

26、、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的.材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙方修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：_年_月_日：屋面防水合同9甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它修理事宜达成如下修理协议：1、 乙方按甲方预先敲定的修理方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负

27、责选购，材料选购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格根据甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的修理方案）2、 修理费用按双方依据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方干脆与房产局进行结算，甲方协作完善各种必要的手续。3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、 在施工过程中，应当把平安责任放在第一位，乙方负责全部的施工平安责任。由施工所造成的全部平安事故，甲方不担当任何责任。5、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及平安事宜。6、 修理质量的监督：在修理期间，甲方定期必

28、需派人在现场予以质量监督，修理完工后，由各楼的修理质量监督人员验收签字。7、 房屋修理期间所产生的垃圾由乙方刚好清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、 修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。9、 质保期间：自修理结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，修理没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必需担当再次修理的责任，再次发生的修理费用由乙方全部负责。10、 本协议一式两份，双方各持一份。11、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人（签名）：乙方：经办人（签名）：20xx年 月 日屋面防水合同10甲方：乙方：依据、及其它有关法

29、律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3mm“SBS” 防水卷

30、材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3mm厚“ SBS ” 防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20xx)，防水

31、施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

32、;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人

33、负责并担当其费用;施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为三年;承

34、包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20

35、%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有

36、权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)

37、： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：屋面防水合同11托付方甲方：神府经济开发区医院承建方乙方：依据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律爱护，双方代表必需履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、 承建方式：由乙方包工包料。4、 保修方法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费修理，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，

38、乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发觉与甲方有关的问题刚好通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部担当。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方担当全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲 方乙 方20xx 年4月日 ：神府经济开发区医院 ：屋面防水合同12甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、重庆市建筑管理条例：甲、乙方双方友好协商，本着同等互利的原则精神，就

39、群乐二期安置房一合同段屋面、厨房、厕所防水事项达成以下一样协议，并订立本合同共同遵照执行。一、 工程名称：群乐二期安置房一合同段。二、 工程地址：巴南区花溪镇群乐村三、 工程内容屋面及厨、厕防水面积：(最终以实际收方结算面积为准)。四、合同价款：(1)、“911”聚氨脂防水涂料2mm 元/平方)，原材料牌子：重庆长寿升旺牌。(2)，分格网及表面处理：/平方 (大写： )(此价格包括嵌缝油膏，一布二油贴缝)(3)、单价含成型交工的各种费用。五、工程总额：以实际最终结算价为准。注：1、屋面及厨、厕防水面积及工程总量均为预算数，最终以甲、乙双方认可的结算数量、金额为准。以上单价包含基层处理、制作、安

40、装材料(主、辅材)及人工费、运输费、利润、税金、管理费、平安费、清洁费、关水试验，工程所需检测的一切费用、修理费、放水等费用(不含增加任何费用)，不含土建协作费。六、工程材料、质量和技术要求1、本工程屋面、厨厕防水材料：2mm厚“911”聚氨脂防水涂料(重庆长寿升旺牌厂家)2、本工程屋面及厨厕防水由乙方负责施工。3、施工标准：按现行国家相关验收评定标准验收。七、工程工期1、本工程屋面、厨厕防水施工时间：(按甲方要求)2、施工进场时间：进场时间以需方书面通知为准。3、施工进度支配：严格按施工管理人员安排支配施工。若工程进行中工期要求有所调整，甲方应书面通知乙方。由甲方、土建施工方缘由及其他不行抗

41、力因素造成房屋及厨厕防水工期延误，乙方不予担当责任。八、付款及结算方式1、付款方式：(1)不支付预付款。(2)工程竣工验收并结算后，除结算总金额的5%作为质保金待质保期(质保期为五年)满后支付外，剩余款项甲方于结算后三十日后内一次性支付给乙方。2、如甲方未按上述要求履行付款义务，乙方有权对本工程作暂停处理，待甲方将工程款项支付后方予复工，由此产生的工期延误及其它责任，乙方概不负责。3、款项支付方式：乙方供应正式发票，甲方转账支付。4、结算方式：甲方应于工程验收合格(同时乙方提交甲方资料完备)之日起30日内乙方完成工程金额的结算工作(双方签字确认)。九、甲方责任1、供应工程有关设计图纸。2、供应

42、材料库房，在现场内供应供水、电源接口由乙方运用，保证供水、供电。3、为乙方供应搭伙膳食便利。4、帮助乙方对施工成品进行爱护，由于甲方造成的损坏，由甲方自行负责。5、刚好对乙方 的施工质量进行监督检查，提出整改要求。6、由甲方缘由造成的返工费、运输费由甲方负责。7、主动组织协调工程完工验收，并协调乙方办理结算。十、乙方责任1、负责按甲方的要求施工。2、负责乙方施工人员遵守甲方现场各项管理制度，接受甲方检查。3、因乙方缘由在制作、运输、安装过程中造成种种损失及费用由乙方担当。4、负责产品的制作、运输、安装过程的清洁、爱护直至交验。5、明确派驻现场施工的负责人及技术、质量、平安人员并提哦给你名单及联

43、系电话。6、按有关规定实行严格的平安爱护措施，担当由于自身缘由造成的平安事故，由乙方自行担当。7、施工前必需先做样板间，由监理、项目部、质监站同甲方共同审查合格后，才能进行大面积施工。十一、保修服务乙方承包范围内的全部工程五年内免费修理，因住户运用造成损坏，由乙方进行修理，但收取成本费用。十二、违约责任1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，除应偿付对方未履行合同总价款10%的违约金外，还要赔偿对方的一切损失。2、未尽事宜，按中华人民共和国合同法有关条款执行。十三、其它1、本合同经双方签字后马上生效。2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议明确，补充协议及合同那个附件与本合同具有同等法律效力。3、本合同保修期满并且无保修责任，工程款项付清后自然失效。4、本合同执行过程中如产生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，则向人民法院提起诉讼。5、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。甲方：(章) 乙方：(章)托付代理人：托付代理人：合同签订地点：合同签订时间：