2023年二建建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.docx

《2023年二建建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二建建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年二级建立师建设工程法规及相关学问真题一、单项选择题，【每题1分】1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）OA.项目经理担当B.企业法人担当C.企业法定代表人担当D.项目经理部与企业法人共同担当【答案】B【解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务, 责任应由施工企业担当，而不是项目经理本人担当，也不是项目经理部担当；项目经理签字 的材料款，假如不按时支付，材料供应商应当以施工企业作为被告，而不能干脆告项目经理 个人，也不能告项目经理部。参见教材P9。2.关于托付终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人复原了民事行为实力B.被代理人取得了民事行

2、为实力C指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】D【解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：（1 ）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消托付或者代理人辞去托付；（3 ）代理人死亡；（4 ）代理人丢失民事行为实力；（5 ）作为被代理或者代理人的法人终止。参见教材PlloB.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上爰护层的商品混凝土D才未灰砂浆中运用的掺加剂【答案】A【解析】本体考察的是对建筑材料,设备等进行检验检测的规定。下列试块.试件和材料实 施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3 ）

3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4 ）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5 ） 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6 ）用于承重结构的混凝土中运用的掺加剂；（7 ）地下、屋面、厕浴间运用的防水材料；（8 ）国家规定必需实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。参见教材P263。21.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做 法，就以下事项提出行政复议范围的事项是（）。A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得【答案】C【解析】本题考蛰的是行政复议

4、的范围、受理和复议确定。质量监督站对内的处理不能提起行政复议。参见教材P335。22.关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必需缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项【答案】D【解析】本题考蛰的是中标的法定要求。履约保证金不得超过中标合同金额的10% ,招标人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。参见教材P87。23 .依据建设工程平安生产管理条例，施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架 设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位质检合格B

5、,建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D .监理单位检查验收【答案】A【解析】本题考查的是施工现场平安防护和平安费用的规定。参见教材P215。24 .依据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关状况或供应虚假材料申请建筑业 企业资质的，不予受理并赐予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】D【解析】本题考查的是施工许可法律的是施工许可法律制度违法行为应担当的法律责任。建 筑业企业资质管理规定中规定，申请隐瞒有关状况或者供应虚假材料申请建筑业企业资质 的，不予受理或者不予行政许可，并赐予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。参见教材P62。27

6、 .关于投标的说法，正确的是()。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B投标文件未依据招标文件要求严密的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【答案】B【解析】本题考查的是投标文件。招标投标法进一步规定，未通过资格预审的申请人提 交的投标文件，以及逾期送达或者不依据招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。参见教材P82。28 .依据劳动合同法，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动司安时支付()的工资。A.4倍B.3倍C

7、.2倍D.1倍【答案】C【解析】本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应担当的法律责任。劳动合同法 规定，用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期 限劳动之日起劳动者每月支付2倍的工资。参见教材P144。29 .关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不相宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的一律公开招标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必需进行招标的项【答案】C【解析】本题考查的是

8、建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展支配部 门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不相宜公开招标 的，经国务院发展支配部门或者省.自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参 见教材P75。30 .依据文物爱护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）oA.擅自迁移、拆除不行移动文物的，处以罚款B.擅自由文物爱护范围内建设工程的，吊销资质证书C刻划、涂污文物尚不严峻的，由公安机关或文物所在单位除以罚款D.刻划,涂污文物尚不严峻的，由公安机关或文物所在单位赐予警告，可以并惩罚款【答案】D【解析】本题考蛰的是对施工中文物爱护违法行为应担当的在主要法

9、律责任。刻划、涂污或 者损坏文物尚不严峻的，或者损毁依法设立的文物爰护单位标记的，由公安机关或者文物所 在单位赐予警告，可以并惩罚款。参见教材P193O31 .关于施工企业违法行为应担当法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，予以改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并以罚款；有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并除以罚款和吊销资质证书【答案】C【解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应担当的主要法律责任。建筑法规定，未 取得资质证书承揽工程的，予以取缔,并处以罚

10、款；有违法所得的，予以没收。参见教材 P62。32.某开发商一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大平安事故。该事故责任主体应当担当的刑事责任是（）OA.重大责任事故罪B.重大劳动平安事故C.串通投标罪D.工程重大平安事故罪【答案】D【解析】本题考瓷的是建设工程刑事责任的种类及担当方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大平安事故属于工程重大平安33.依据平安生产法，生产经营单位发生生产平安事故造成人员伤亡等损失，应当依法 担当赔偿责任，拒不担当的，由（）依法强制执行。A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门

11、D.平安生产监督管理部门【答案】A【解析】本题考查的是施工平安事故应急救援与调查处理违法行为应担当的法律责任。平 安生产法规定，生产经营单位发生生产平安事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依 法担当赔偿责任拒不担当或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。参见教材P24L 34.关于合同示范文本的说法，正确的是（）8A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制运用的合同文本C.采纳示范文本是合同成立的前提D.采纳示范文本是合同生效的前提【答案】A【解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。假如缺乏合同示范文本，一些 当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将

12、给合同履行带来很大困难，不仅影响 合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷难度增大。参见教材P124O35.甲装饰公司拖欠劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当确定诉时发觉，甲装饰公司一级钢分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未作明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被的至法院，法院受理后通知丙公司 应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.共同诉讼人B.原告C.有独立恳求权的第三人D.无独立恳求权的第三人【答案】A【解析】本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。共同诉讼人，是指当事人一方或双方二 人以上（含二人），其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同

13、一种类、人民法院认为可以合 并审理并经当事人同意，共同在人民法院迸行诉讼的人。参见教材P300o36.依据劳动合同法，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动 合同。A.5年B.3年C.2年【答案】C【解析】本题考直的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订 立2年以上的无固定期限劳动合同，按月支付劳动酬劳。参见教材P134。37.某工程竣工验收时发觉隐藏工程检查质量不合格，经查，是由设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行担当B.承包人应负责返修，费用由承包人先行担当C.承包人应负责返修，费用由发包人先行担当D.

14、由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】C【解析】本题考蛰的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位缘由造成的质量问题, 施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材P265。 38.依据建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2024 )。建筑施工场界环境夜间噪 声的夜间圄旨()期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点【答案】D【解析】本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22 ： 00至次日6:00之间 的时间段。参见教材P168。39.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是(

15、)。A.价款或者酬劳B.保险条款C.履行期限、地点和方式D.当事人的名称【答案】B【解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条 款。参见教材P106。40.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有干脆合同关系，应由甲公司担当赔偿责任B.甲、乙担当连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司担当赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位担当部分损失【答案】B【解析】本题考直的是承包单位违法行为应担当的法律责任。因对转包工

16、程或者违法分包的 工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位担当连带赔偿责任。参 见教材P100o41 .下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人赐予招标人金钱获得中标B.投标人在投标书中表面赐予招标人折扣获得中标c.投标人在账外赐予招标人回扣获得中标D .投标人在账外赐予评标委员会财务获得中标【答案】B【解析】本题考查的是禁止投标人以行贿手段谋取中标。投标人以行贿手段谋取中标是一种 严峻的违法行为，其法律后果是中标无效。在账外暗中赐予对方单位或者个人回扣的，以行 贿论处；堆放单位或者个人在账外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评 标委员会成员行贿的手段谋

17、取中标。参见教材P84。42 .某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位确定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲 裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行【答案】D【解析】本题考蛰的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间的2年；选项B由仲裁协议签订地或者被申请居处地的中级人民法院管辖。参见教材P323. 326。43 .某施工

18、企业与材料供应商订立的合同约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供 应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应 商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5【答案】B【解析】本题考查的是担当违约责任的种类。施工单位只能双倍定金与违约金加返还定金中 选其一，双倍定金是8万元，违约金加返还定金是9万元，故最大限度维护自身利益可以要 求供应商支付9万元。参见教材P123。44 .依据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证时工程师（）。A .过无语啊批准开工报告的工程B,城镇市政基础设施工程3 .甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满意该小区住户观景的需求

19、，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不再本工厂建设15米以上的建筑 物，以免遮拦住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地运用权转让丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】A【解析】本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为运用自己不动产的便利或提高其效益 而依据合同约定利用他人不动产的权利。选项B f担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实

20、现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C ,地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记）。选项D ,需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权。参见教材P17-18,4 .关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A .不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订的登记机构办理【答案】AC.建筑面积200 nr以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】B【解析】本题考蛰的是施工许可证的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在 300平方米以下的建筑工程；开工报告与施工许可证

21、不要重复办理。参见教材P45。45.依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明，下列 情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当担当过错责任的是（）OA.未申领施工许可证B.拖延供应设计文件C.拖欠工程款D.干脆指定分包人分包专业工程【答案】D【解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应征得总 包的同意。46.依据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量 标准，造成重大平安事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.干脆负责人D.项目负责人【答案】C【解析】本题考查的是违法行为应担当

22、的法律责任。建设工程质量管理条例规定，建设 单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反归家规定，降低工程质量标准，造成重大平 安事故，构成犯罪的，应对干脆责任人员依法形式责任。47 .依据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】D【解析】本题考直的是民事诉讼证据。选项A属于电子数据；选项B属于物证，选项C属 于鉴定看法。参见教材P303。48 .关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）0A.监理单位仅施工质量担当责任B.监理单位在接受建立托付后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程建立实行总监理

23、工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料依据合格签字，造成损失的，担当全部责任【答案】C【解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。总监理工程师依法合在授权范 围内可以发布有关指令，全面负责受托付的监理工程。选项A选项B工程监理单位不得转 让工程监理业务；选项D担当连带责任。49 .以遵守法律为基础，依据违法违规行为的行政惩罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B ,行业协会帮助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的遵守法律诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【答案】C【解析】本题考查的是建筑市场诚信评价的基本规定。以遵守法律为基础，依据违法违

24、规行 为的行政惩罚记录，对市场主体进行诚信评价的是政府对市场主体的遵守法律诚信评价。参 见教材P105o50 .下列平安生产责任中，属于施工单位平安生产管理机构专职平安生产管理人员责任的是()oA.落实制定平安生产规章制度和操作规程B ,确保平安生产费用的有效运用C.检查危急性较大工程平安专项施工方案的落实状况D .组织制定平安施工措施【答案】C【解析】本题考查的是施工单位的平安生产责任制度。建筑施工企业平安生产管理机构专职 平安生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：查阅在建项目平安生产有关资料、 核实有关状况；检查危急性较大工程平安专项施工方案落实状况；监督项目专职平安生产管 理人员

25、履责其状况；监督作业人员平安防护用品的配备及运用状况；对发觉的平安生产违章 违规行为或平安隐患，有权当场予以订正或作出处理确定；对不符合平安生产条件的设施.设备、器材，有权当场作出杳封的处理确定；对施工现场存在的重大平安隐患有权越级报告 或干脆建设主管部门报告；企业明确的其他平安生产管理职责。参见教材P20L51 .货运合同的托运人未依据约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物【答案】D【解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当依据约定的方式包装货物。对包装 方式没有约定或者约定不明确的，适用合同法第156条的规定。托运人违反包装的规定 的，承运人可以拒绝运输。参见教材P161。52

26、 .下列行为中，属于工程平安不良行为的是（）。A.在施工中偷工减料的，运用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的B,未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等实行防护措施的C .不依据工程设计图纸或施工技术标准施工的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的【答案】B【解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于工程质量不良行为。参见教材P102。53 .某施工企业的下列工作支配，违反劳动法中关于女职工特殊爱护规定（）。A.支配正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.支配怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作c.支配怀孕期间女工赵某从事第3级

27、体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假1 2 0天【答案】C【解析】本题考察的是女职工和未成年的特殊爱护。不得支配女职工在怀孕期间从事国家规 定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。参见教材P139O54 .关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必需进行招标的项目,招标人必需托付有资质招标代理机构办理招标事宜B.招标项目依据国家有关规定须要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准c.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D .招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】B【解析】本题考查的是招标基本程序。招标投标法规定，招标项目依据国家有

28、关规定须 要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。参见教材P75。55 .关于民事诉讼审批程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括一般程序和特殊程序B.必需以书面形式起诉C.原告必需与案件有干脆利害关系D.提交起诉的同时提交全部证据【答案】C【解析】本题考查的是民事诉讼的审批和执行程序。选项A ,正确的表述应为“一审程序包括一般程序和简易程序”；选项B ,正确的表述应为“起诉方式，应当以书面起诉为原则，口 头起诉为例外”；选项D ,正确的表述应为“提交起诉状时，有详细的诉讼恳求和所依据的事 实和理由即可，不须要提交全部证据”。参见教材P310.3U。56 .某买卖合同约定甲向乙供

29、货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物 交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损。灭失的风 险没有约定。关于本案例中货物毁损。灭失毁损。灭失的风险担当的说法，正确的是（）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁担当B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙担当C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损。灭失的风险即由担当D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙担当【答案】A【解析】本题考查的是标的物毁损灭失风险的担当。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的 物，除当事人另有约定的以外，毁损,灭失的风险自合同成立时起由买卖人担当。参见教材

30、P152O57 .建设工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，该工程竣工日期应为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】C【解析】本题考直的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有 建设工程之日为竣工日期。参与教材PUO。58 .依据消防法和食品平安法，关于施工现场违法行为应担当法律责任的说法，正确的是（）OA.埋压、圈占,遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B.进货时未直验许可证和相关证明文件的，赐予警告并处以罚款C.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业D.有意破坏或者伪造火灾现场尚不构

31、成犯罪的，拘留并可处以罚款【答案】A【解析】本题考蛰的是施工现场平安违法行为应担当的法律责任。“对于埋压、圈占、遮挡 消火栓或者占用防火间距的”责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款。参见教材P231。 59.依据工伤保险条例，职工因工作遭遇事故损害或者患职业病，须要暂停工作接受工 伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。A.12B.10C.8D.6【答案】A【解析】本题考查的是工伤医疗的停工留薪期。停工留薪期一般不超过12个月。参见教材P226O60 .下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合

32、同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼【答案】C【解析】本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容：（1 ）恳求仲裁的意思表示；（2 ）仲裁 事项；（3 ）选定的仲裁委员会。参见教材P321。二、多项选择题，【每题2分】61 .下列行为中，属于招标人违法行为的有（）oA.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B .招标人发出中标通知书后无正值理由变更中标结果C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E.招标人按

33、规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABD【解析】本题考查的是招标人违法行为应担当的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法 行为。参见教材P88.89。62 .依据合同法应当采纳书面形式的合同有（）。A.建设工程勘察合同C.建设工程施工合同D .承揽合同E.建设工程设计合同【答案】ACE【解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。合同法规定，建设工程合同应当 书面形式。参见教材P106。63 .依据合同法，违约方担当赔偿损失的构成要件包括（）。A.具有违约行为B.具有惩处目的C造成损失后果D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违约行为与损失后果之间具有因果关

34、系【答案】ACDE【解析】本题考查的是担当赔偿损失责任的构成要件。（1 ）具有违约行为；（2 ）造成损失 后果；（3 ）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4 ）违约人有过错，或者对无过错, 但法律规定应当赔偿。参见教材P113。64 .依据合同法，合同权利义务终止的情形有（）。A.债务人依法将标的物抵押B.合同解除C.债务相互抵消D.债权人依法将标的物提存E.债权人免除债务【答案】BCE【解析】本题考查的是合同的终止。合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务 终止：（1 ）债务已经依据约定履行；（2 ）合同解除；（3 ）债务相互抵消；（4 ）债务人依 法将标的物提存；（5）债权人免除责

35、任；（6 ）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者 当事人约定终止的其他情形。参见教材P12L65 .依据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.完成建设工程设计的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程运用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书【答案】ABC【解析】本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项A不太全面：完成建设工程设 计和合同约定的各项内容；选项D ：有勘察,设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；选项E ：有施工单位签署的工程保修书。参见教材P

36、278O66 .关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效合同不具有违法性B.无效合同具有违法性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D .无效合同自订立之时就不具有法律效力E.无效合同可能会损害社会公共利益【答案】BDE【解析】本题考直的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成成立，但因合同内容或者形 式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法 律爰护的合同。无效合同的特征是：具有违法性；具有不行履行性.自订立之时就不具有法 律效力。参见教材PU6。67 .依法必需进行施工招标的工程建设项目，可以采纳邀请招标的情形有（）。A.项目受自然地域环境限制，只有

37、少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采纳不行替代的专利或者转悠技术C采纳公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.涉及国家平安，国家隐私或者抢险救灾，相宜招标但不宜公开招标E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、歼灭和爰护。选项B ,未经登记；选项C ,不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；选项D ,不 动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18。5.下列事项中，属于专利权爱护对象的是（）。A.施工企业的名称或标记B.施工企业编制的投票文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业独创的新技术【答案】

38、D【解析】本题考蛰的是建设工程学问产权的常见种类。参见教材P22。6 .关于担保的说法，正确的是（）。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障待定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用担保法的规定【答案】B【解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A ,用益物权包括土地承包经营权、建 设用地运用权、宅基地运用权和地役权。选项C ,担保合同是主合同的从合同。参见教材 P29-30。7 .某开发商以A地块的建设用地运用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式 属于（）。A.保证【答案】ACD【解析】本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必需进行招标的项

39、求或者受,应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招标：（1 ）技术困难.有特殊要然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2 ）采纳公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。依据工程建设项目运用招标投标方法（七部委30号令）还应当 包括涉及国家平安.国家隐私或者抢险救灾，相宜招标但不宜公开招标的情形。参见教材P75O68 .关于投标人的说法，正确的有（）。A.投标人发生合并、分别、破产等重大变更的，其投标无效B.投标人参与依法必需进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制C.存在控股关系的不同单位不得参与同一标段投标的D.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标的，相关投标无效E.两个

40、以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标【答案】BCDE【解析】本题考查的是投保人。选项A,如发生重大变更会影响后期公允公正的投标，才会投标无效。参见教材P8L69 .依据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严峻违反用人单位的规章制度C.在规定的医疗期内职工患病D.女职工在哺乳期内E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件【答案】ABE【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。处选项ABE之外，其情形还有：（1 ）严峻失职，假公济私，给用人单位造成重大损害的；（2 ）劳动者同时与其他用人单位建立劳 动关系，对完成本单位的工作任务造成严

41、峻影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（3 ） 因劳动合同第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材P130o70.无独立恳求权的第三人，其诉讼权利包括（）。A.申请提起诉讼B.申请参与诉讼C.提起反诉D.由法院通知参与诉讼E.申请提起公益诉讼【答案】BD【解析】本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立恳求权的，有 权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立恳求权，但案件处理结果同他 有法律上的利害关系的，可以申请参与诉讼，或者由人民法院通知他参与诉讼。参见教材P300-301,71.在建设工程招标投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）

42、。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个以上的个人可以组成联合体C.招标人可以强制投标人组成联合体D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.联合体各方就中标项目担当连带责任【答案】DE【解析】本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联 合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人担当连带责任。联合体应当在提 交资格预审申请文件组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方 在统一招标项目中以自己名义单独投标或者参与其他联合

43、体投标的，相关投标均无效。参见 就爱哦吃P81o72.下列建设工程平安生产责任中，属于工程监理单位平安职责的有（）。A.审查平安技术措施或专项施工方案B.编制平安技术措施或专项施工方案C.对施工现场的平安生产负总则D.对施工平安事故隐患提出整改要求E.出现平安事故，负责成立事故调查组【答案】AD【解析】本题考瓷的是工程监理单位的平安责任。工程监理单位的平安责任包括：对平安技 术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工平安施工隐患进行处理；担当建设工程平安生 产的监理责任。参见教材P246-247。73.依据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因平安事故隐患，被监理工程师责令暂停

44、施工，致使工期延误B.因拖欠农夫工工资，部分农夫工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于斗争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因延误履行而遭遇洪水，导致工期延误【答案】CD【解析】本题考查的是违约责任的免除。合同法规定，因不行抗力不能履行合同的，依 据不行抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人拖延履行后发 生不行抗力的，不能免除责任。本法所称不行抗力，是指不能预见、不能避开并不能客服的 客观状况。参见教材P123。74.依据劳动合同法，劳务派遣用工岗位具有（）。A.替代性B.协助性C .临时性D.长期性E.关键性【答案】

45、ABC【解析】本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、协助性或者替代性的工作岗位上 实施。参见教材P133。75.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。二建试题答案A.未经竣工验收运用此工程，由发包人担当去不责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理运用年限内对主体结构担当民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人担当D.造成发包人损失的，承包人不担当责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人担当【答案】BE【解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自运用 后，又以运用部分

46、质量不符合约定为由主见权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程 的合理运用寿命内对地基基础工程和主体结构质量担当民事责任。参见教材P285。76 .下列各项权力中，属于施工作业人员平安生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C指责权D.接受平安教化培训的权利E.危急报告权【答案】ABC【解析】本题考查的是施工作业人员平安生产的权利和义务。施工作业人员平安生产的权利 包括：施工平安生产的知情权和建议权；施工平安防护用品的获得权；指责、检举、控告权 及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外损害保险的权利；恳求民事赔偿权。 参见教材P206-207o77 .依据生产平安事故报告调查处理条例，事故的等级划分报考（）。A.一般事故B.较大事故C.严峻事故D.重大事故E.特殊重大事故【答案】ABDE【解析】本题考查的是生产平安事故的等级划分标准。依据生产平安事故造成的人员伤亡或 者干脆经济损失，事故一般分为以下等级:特殊重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。参见