2023年工程施工合同(集合篇).docx

《2023年工程施工合同(集合篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程施工合同(集合篇).docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程施工合同(集合篇)工程施工合同1发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循公允竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。一、工程名称、地点：一#厂房、二#厂房；绍兴袍江工业区二、工作内容：施工图内土建及水电安装三、承包方式：包工包料。全部分部分项工程不得分包及转包四、工程约定：1、合同工期为历天。详细开工日期以开工报告为准；2、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延；3、本工程采纳预应力管桩，由管桩造成对四周建筑物的影响所产生的纠

2、纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。五、工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包人担当。六、平安生产及文明施工：承包人应严格遵守平安生产管理条例和操作规程，细心组织工，确保平安生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切平安事故均有乙方担当，与甲方无涉。七、工程结算口径：1、厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版浙江省建筑安装工程预算定额不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。2、增加工程和场外工程量按实结算；经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联

3、系单、签证单作为结算依据。3、增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人供应完整结算资料并能主动协作。八、工程款支付：1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元；2、承包人基础施工完毕，支付合同造价（920万元作付款基数，下同）25%工程款；3、二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款；4、主体结顶支付合同造价25%工程款；5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款；6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。九、合同争议：补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。十、工程保修：保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年

4、，自竣工验收交付运用之日计算。十一、合同份数：本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程施工合同2建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：依据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：武汉xxx绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于武汉xxx，绿地总面积为x平方米。三、工程内容：1乙方依据甲方所供应的.设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后

5、，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币xx元整，一次性包干。五、付款方式：甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日工程施工合同3合同编号：_发包方(甲方)：_承

6、包方(乙方)：_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例有关规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：_工程地点：_工程内容：_质量等级：必需保证合格，争创优良。合同价款：(详见工程预算表)二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)三、工程期限：开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日;总日历工期：_天。其次条 图纸一、图纸供应套数：_套;二、图纸供应日期：_年_月_日;第三条 双方一般责任一、甲方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。二、乙方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。三、甲方工作1、乙方供应工程施工的有关设计图

7、纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、审核乙方工程进度月报。4、帮助施工单位调解与当地各单位的纠纷。5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发觉不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应担当违约责任。2、程项目经理必需常驻工地(每月不得少于22天)，协作甲方施工技术人员处理和

8、解决有关工程事宜。3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必需平安施工，如乙方缘由发生工伤事故和对四周的人、物造成损害，由乙方自行担当，甲方不负任何责任。5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。第四条 工程质量一、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需听从。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置特地

9、的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。五、隐藏工程和工程的隐藏部位由乙方的自检确认具备覆盖条 件后，填写隐藏工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐藏接着施工，甲方

10、应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。第五条 合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的改变而改变，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量(经甲、乙双方协商确定，松动爆破土方按总压坝取土方量的_%计，闸阀结算价格以购买发票为准)。三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综

11、合单价，需经双方协商认定。第六条 材料、设备供应材料、设备供应范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。二、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。三、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。五、任何一方强迫对方运用不合格的建筑材料、设备和构配件于本

12、工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第七条 工期顺延如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(依据须要)，影响承包方进场。二、属包干系数范围的重大设计变更;供应的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有干脆影响的因素。第八条

13、 工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条 竣工与结算一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：1、工程施工竣工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条 件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本

14、合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条 工程施工平安乙方在施工过程中，应按有关规定，实行严格的平安防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任_方担当和有关费用。第十一条 违约责任一、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。二、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。三、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。四、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量

15、，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十二条 纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条 工程保修工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下_%的工程款作为工程保修金，保修期_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件刚好进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十四条 附则一、本合同共_份，正本两份，副本_份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余

16、由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方(章)：_地址：_ 电话：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_ 账号：_合同签订日期：_年_月_日承包方：(盖章)地址：_电话：_法定代表人：_ 托付代理人：_开户银行：_账号：_合同签订日期：_年_月_日2023年签订水利工程施工合同的留意事项一、发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证

17、、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。二、关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收

18、，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。三、工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。四、保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。五、明确违约责任在签订合同时，双方就要

19、想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。六、对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。工程施工合同4发包方(甲方)：承包方(乙方)

20、：为了对装饰工程顺当进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消退影响施工障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。3、由乙方办理。4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当费用。三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，

21、保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定。做好各项质量检查记录。参与竣工验收编制工程结算。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线等不受损坏。四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。5、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，

22、甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。6、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。2、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。3、甲方负责选购供应的材料、设备，应符合设计

23、要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、已双方应办理交接手续。已方发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失及返工费用由甲方担当，工期顺延;责任由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收、移交手续、六、关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款实行用第种;(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算(已记入合同价内)，包干风险不包括以下内容：。(3)调价格：按双方议定价进行结算。2、本合同生效后

24、，甲方分次，按附表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。工程款付款时辰表七、有关平安生产和防火的.约定1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安技术操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。3、甲方的图纸或作法说明必需符合有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，否则后果与乙方无关。八、设计变更1、施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前天向乙方发出书面通知，乙方按通知书进行变更，延误的工期相应顺延。2、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方同意后方可实施，乙方未经同意

25、不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，有乙方担当，工期不予顺延。九、补充条款：十一、附则1、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、合同履行完后自动终止。4、本合同的附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同5发包人（甲方）：菏泽医学专科学校承包人（乙方）：菏泽文苑建筑服务有限公司依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，遵循同

26、等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就工程建设施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：菏泽医学专科学校医院门卫房工程2、工程地点：校医院大门口。3、工程内容：以双方认定的施工图纸为准。4、承包方式：由乙方包材料、包人工。二、工程质量标准：本工程质量标准：严格根据图纸施工，必需符合有关规范及标准要求，质量达到国家工程质量验收合格标准。三、合同确认及结算方式：1、本工程合同固定单价为：890元/，大约总造价3.5万元，最终按实际发生的工程量结算。2、工程竣工后，经甲方代表或工程监理人员验收合格后，付至工程总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，如无质量问题，一年后付清尾款。四、工

27、期：合同生效后自乙方签发开工报告之日正式开工，工期为35天，若遇不行抗拒力，工期顺延；若因甲方行为或失误造成工期拖延，顺延延误的工期，并对乙方赔偿因工期施延造成的损失。五、甲方责任：1、负责刚好办理结算、付款手续。2、刚好验收乙方供应的材料及施工质量，并派专业技术人员进行工程的监督。3、工程完工后在乙方提出申请验收3个工作日内，甲方进行验收，逾期视为验收通过。六、乙方责任：1、保证供应的材料符合报价表中品种规格、价格要求。2、乙方应做好施工记录，整理好竣工资料并刚好办理竣工及移交手续。3、乙方必需实行切实牢靠的防火及施工平安措施。施工过程中发生的大小平安事故，其责任一律由乙方自行负责。七、工程

28、保修：工程完工即日起，维护保修期为一年，其中屋面防水保修期为五年。八、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成报菏泽市仲裁委员会仲裁。九、本合同一式陆份，甲方五份乙方壹份，均具有同等效力。十、本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_法定代表人：_法定代表人：_代表人：_代表人：_日期：_日期：_工程施工合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就_有限公司生产车间地基与基础工程施工承包的有关事项协商一样，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：生产车间地基与基础工程1.2工程地点：河南省鹤壁市东杨国家级开发

29、区1.3承包范围：图纸范围内的基础、车间内地坪、车间周边矮墙及散水、车间大门坡道等一切非钢结构安装的土建工程施工。车间室内地坪标高要求高出加工厂外工业园区市政道路标高600mm，基础施工完后需按规范及图纸要求进行回填夯实，多余的土方量运至厂区内低洼处(甲方已与乙方现场确认地点)，若土方量达不到回填及地坪施工数量要求，乙方负责从其它地方运土并担当此部分费用。1.4承包方式：按固定总价包干，包工、包料、包机械。1.5质量目标：合格1.6平安文明施工目标：确保达到鹤壁市文明平安工地样板标准其次条合同工期：2.1开工日期：(以实际进场时间为准)20_年6月17日2.2竣工日期：(即完工时间)20_年6

30、月21日2.3该工程工期不予调整，除不行抗拒自然灾难及现场条件以外甲方缘由影响，可顺延工期。但必需有甲方项目经理签证和盖章。2.4甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。2.5乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约罚金;拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程施工造价3.1工程承包总价为(元)。3.2经过甲、乙双方协商一样，确认：本合同总价为固定价格，在约定的.风险范围内合同总价不再调整。第四条甲、乙双方的工作和义务5.1甲方的工作义务甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切

31、事宜。负责对乙方所施工的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发觉乙方已无履行工程合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包合同。另外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权利。负责向乙方进行技术、质量、平安、文明施工的交底。负责本工程的对外联系工作。负责供应临电一级箱。5.2乙方的工作义务乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切相宜。保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员。保证工程不进行再次转包。听从甲方管理，接受本工程监理单位的监理。执行甲方各部门制定的各项管理规定。现场施工人员必需遵守甲方现场有关质量、平安、文明施保证按甲方

32、的工程进度安排、质量、平安文明施工的要求在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商实行合负责本工程自身施工中所产生的全部垃圾的清理及外运工乙方有责任对甲方的现场临建设施进行看管和爱护，如发乙方在本工程施工过程中因人工费、材料选购费、机械费等有关本工程的债权、债务由乙方自行担当并保证甲方免受此等事务的牵连责任。第五条平安、文明施工6.1乙方应定期对施工人员进行平安教化，作好施工平安交底。必需严格根据有关平安生产的法规、规定指导施工，确保平安生产施工无重大伤亡事故。如发生人员伤亡事故，其责任平安指标和一切费用均由乙方担当，并追究乙方责任。6.2乙方必需根据鹤壁市的有关规定做到文明施工、确保工地达

33、到鹤壁市文明平安样板工地。第六条工程质量7.1工程质量验收部门依次为;项目质检员、工程监理、鹤壁市质检站。7.2工程质量验收依据;工程所涉及现行有效的国家、地方、行业、的规程、规范、标准、法规、图集。7.3乙方必需严格按国家现行施工质量验收规范和施工方案进行施工，确保工程质量。第七条合同价款的结算与支付结算方式：合同签订后且乙方需进场的机械、人员、材料全部进场后，甲方向乙方支付预付款为合同总价的15%，基础主体施工完毕验收合格后付款至合同总价的60%，全部工程完工且验收合格后付款第八条其他8.1因乙方施工力气或队伍素养或管理素养差，给工程进度或质量带来肯定问题，但乙方又在规定的时间内又无有效的

34、改善措施，甲方有权终止合同，因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。乙方承诺在一周内撤场完毕。8.2甲方对乙方所下罚款单由乙方签字确认，如乙方不确认也视为罚款生效，甲方可干脆从乙方结算款中扣除。8.3甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请双方上级有关部门协调。不愿通过协商调解不成的，可以干脆向鹤壁市仲裁机构申请仲裁。8.4本合同自双方签字盖章之日起生效。第九条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。调解无效可向鹤壁市仲裁委员会申请仲裁。第十条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或代理人签字盖章后生效。在完成分包工作内容、结清工程结算尾

35、款后，合同自行终止。第十一条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。甲方：_有限公司(盖章)法定代表人(签字):乙方：(盖章)法定代表人(签字)：签订日期：_年_月_日工程施工合同7合同编号：签订地点： 签订时间：甲方（业 主）：_ 乙方（承包方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民 共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚 实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点： 施工内容： 承包方式： 合同总工期_天，目_年_月_日开工至_年_月_日

36、 竣工。合同总价款（金额大写）；其中：人工费_元；材料费_元。（见附表一）二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场 交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留 的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系， 保证乙方施工时间。13向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。 协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。 2乙方工作 21根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现 场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派 （姓名）为乙方驻现场

37、代表，负责合同履行。按 要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行 施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行 爱护。三、工期 1工期延误 11因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方不能按约定供应开工条件。 （2）设计变更和工程量改变。 （3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。12由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所 造成的损失，每停工一天，甲方

38、支付乙方_元。13由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元 违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元； 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。 五、材料供应 1甲方供应材料 甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二） 。甲方供应的材料、 设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的， 由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日 内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙

39、方 应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2乙方选购的材料乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规 格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设 备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损 失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与 乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自 与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造 成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收 1工程质量11工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以

40、天津市建筑装 饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。12 乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受 甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件， 乙方应按甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费 用。2竣工验收与保修21回工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自 接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收， 超过七日的视为竣工验收已被确认。22双方约定隐藏工程和中间验收部位：_ 。 23双方约定的保修项目内容期限为：_ 。 （本条22和23款的内容过多可另加页） 八、平安和防火1、甲方或乙方供

41、应的施工图纸或做法说明，应符合忡华人民共和国消 防法）和有关防火设计规范。2由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或 火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好给出必要 的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行 为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准 要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金， 若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请 _