2023年建筑工程设计合同书.docx

《2023年建筑工程设计合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程设计合同书.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑工程设计合同书建筑工程设计合同书1托付人： 以下简称甲方居间人： 以下简称乙方依据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商,开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意,故现托付乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立;详细细微环节均在正式签订设计合同中体现。其次条酬劳计算：居间人促成合同成立的居间酬劳服务

2、费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳服务费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条居间服务费的支付,设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推。第四条相关责任事项1.甲方假如没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本酬劳服务费;甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳服务费。2.本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。3.

3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳服务费;如延付乙方可凭本合同干脆向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。第五条本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。托付人签字： 居间人签字：年 月 日建筑工程设计合同书2建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称，规模，投资额，建设地点。甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积

4、为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_二、甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员

5、进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件分数和须要模型费，

6、另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件。2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底

7、，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付方法本设计合同生效后

8、_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。六、嘉奖与违约责任1.在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_嘉奖乙方。2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不

9、根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

10、在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：_设计单位（乙方）：_代表人：_代表人_联系人：_联系人_通讯处：_通讯处_电话：_电话_开户银行：_开户银行_帐号：_帐号_年_月_日订建筑工程设计合同书3建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。依据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计

11、业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件。3.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方义务1.乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；

12、其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2.乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要；同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3.乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计费五、违约责任1.甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费

13、的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_?设计单位（乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_建筑工程设计合同书4工程名称：_工程地点：_发包人：_设计

14、人：_法定代表人：_设计证书等级：_托付代理人：_身份证号：_通讯地址：_通讯地址：_联系电话：_联系电话：_发包人托付设计人担当_工程设计，工程地点为_，经双方协商一样，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订论据1、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。其次条设计依据1、发包人给设计人的托付书或设计中标文件2、发包人提交的基础资料3、设计人采纳的主要技术标准是：_第三条工程项目1、建筑规模：_层;建筑面积_平方米;2、设计阶段(1)方案：(2)初步设计：(3)施工图：3、估算总投资：￥_元，(大写)_元整。

15、4、估算设计费：￥_元，(大写)_元整。第四条设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：1、发包人_区总平面布置;2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;3、发包人技术经济效益分析与预料。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第七

16、条费用发包人向设计人支付设计酬劳人民币_元，分两期支付，详细如下：1、本合同签署后_个工作日内支付_元;2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条支付方式1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。2、设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。3、双方托付银行代付代收有关费用。第九条双方责任1、发包人责任(1)发包人按本合同第五条规定的内容，

17、在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。(2)发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支

18、付相应设计费。(4)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。(5)发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标记。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。(6)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额_%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上

19、级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。(7)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。(8)发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。(9)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。(10)担当本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。2、设计人责任(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提

20、交的设计文件的质量负责。(2)设计合理运用年限为_年。(3)负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。(5)由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。(6)合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。(7)设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范

21、围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条纠纷解决方式1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;2、调解不成时，双方当事人同意由_仲

22、裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_人民法院起诉。第十二条合同生效及其他1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人须要设计人协作建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人担当。4、发包人托付设计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。5、发包人托付设计

23、人担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。6、由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。7、本合同双方签字盖章即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10、未尽事宜，经双方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：_(盖章)设计人：_(签字盖章)法定代表人：_(签字)托付代理人：_(签字)项目经理：

24、_(签字)居处：_居处：_编码：_编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行账号：_银行账号：_建筑工程设计合同书5托付方(甲方)：_地址：_设计方(乙方)：_地址：_甲方托付乙方承接_工程项目的设计，为明确双方的职责，结合本工程的详细状况，特签订如下协议，共同遵守。一、设计依据1、甲方的托付书以及设计中标文件;2、甲方提交的其他设计前基础资料。二、项目概况1、工程名称：2、工程规模：3、设计内容：4、设计标准：三、设计费1、双方协商确定，本合同的设计费为_万元。2、假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计计算设计费。工程建设期间如遇概算调整

25、，则设计费也应做相应调整。四、设计费支付1、甲乙双方签订本合同时，甲方须支付_元，作为定金。(合同结算时，定金抵作设计费)。2、乙方提交设计文件后_天内，甲方支付设计费总额的_%。3、乙方完成本设计时，甲方应在确认后付清设计费，不留尾款。4、双方托付建设银行代付代收有关费用。五、甲方责任1、甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，不得延迟，并对其完整性、正确性负责。2、甲方变更托付设计因提交的资料错误，造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3、在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲

26、方应支付相应设计费。4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。六、乙方责任1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按期提交设计，并对提交的设计文件的质量负责。2、乙方确定该设计的合理运用年限为_年。3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。4、由于乙方缘由，延误了设计文件交付时间，改甲方造成损失的，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_%。5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。七、保密条款合同双方均应爱护本工程所涉及资料的平安性，未经对方同意

27、，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或进行其他商业运用。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。八、纠纷解决本设计合同发生争议，甲方与乙方应刚好协商解决，协商不成的也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。九、附则1、本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。2、甲方托付乙方担当本合同内容以外的设计服务，另行签订协议并支付费用。3、本合同双方签字盖章即生效，一式_份，甲方_份，乙方_份。并按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完本合同规定的义务后，本合

28、同即行终止。4、未尽事宜，双方协商解决，协商一样签订的补充协议与本合同具有同等效力。甲方：_代表人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日乙方：_负责人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日建筑工程设计合同书6工程名称：发包人： 设计人：发包人： 设计人：发包人托付设计人担当都匀市银河之都A、C栋人行天桥工程设计，经双方协商一样，签订本合同。一、设计规模：约74 二、设计人应向发包人交付的设计资料及文件：通过主管部门审核批准的该项目设计图肆套，电子文档壹份。三、设计费用期限及交付进度：1、设计费用为一万元(壹万元整)人民币包干;设计期限为签

29、订合同后十天内。2、设计人按要求供应经审查合格的图纸后，三日之内发包人认可，发包人认可后三日内支付60%设计费给设计人，余款在工程竣工验收后，一次性支付给设计人。四、双方责任：1、发包人协调设计人与该项目总设计单位的对接工作。2、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规范的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。3、设计人采纳的主要技术标准是：4、设计的合理运用年限为：50年5、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外。将依据损失的程度，设计人向发包人支付赔偿金，赔偿金按国

30、家有关法规执行。6、设计人必需派专人到施工现场进行协作与解决有关问题。7、本合同一式陆份，发包人肆份，设计人两份。发包人： 签字(盖章)：设计人： 签字(盖章)：年 月 日建筑工程设计合同书7建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。其次条 甲方的义务1、甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业

31、经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2、刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特

32、别须要进行试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。第三条 乙方的义务1、乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件份数和须要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大

33、型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）2、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收

34、。第四条 设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条 设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵

35、作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。第六条 嘉奖与违约责任1、在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。2、由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3、甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款

36、的规定，向乙方偿付违约金。4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条 其它_。本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时

37、，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法 院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）：代表人：_ 代表人：_联系人：_ 联系人：_通讯处：_ 通讯处：_电话或电报：_ 电话或电报：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日订建筑工程设计合同书8甲方：_乙方：_居处地：_居处地：_通信地址：_通信地址：_邮政编码：_邮政编码：_证件号码：_证件号码：_法定代表人：_法定代表人：_签约代表人：_签约代表人：

38、_合同联系人：_合同联系人：_联系电话：_联系电话：_传真：_传真：_电子信箱：_电子信箱：_为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条程名称，规模，投资额，建设地点甲方托付乙方担当工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在。其次条方的义务1.甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在乙方人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。