2023年有关工程合同范文合集五篇.docx

《2023年有关工程合同范文合集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年有关工程合同范文合集五篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年有关工程合同范文合集五篇工程合同 篇1甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，经双方协商、达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。二、工程承包范围龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源选购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包平安、自带机械、不得转包等。四、合同价款1、合同总价根据实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费

2、用)2、合同中未标出工程细目，已包含在合同单价中。乙方必需按甲方指令完成未标出工程细目，但不能得到工程结算和支付。五、付款方式全部土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必需供应甲方所属地地税正式建安税务发票。否则，甲方不予付款。六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不行抗力因素工期顺延)。七、工程质量及验收标准要求全部部位必需合格。严格根据甲方支配及图纸、国家现行有关规范要求组织施工，乙方必需无条件接受甲方质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。隐藏工程必需

3、经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必需予以返工直至验收合格，损失由乙方担当。八、双方有关义务及违约责任1、甲方负责向乙方供应施工用电、水。2、甲方在施工中负责排水。3、甲方根据合同约定刚好足额付款。4、乙方在施工期间必需遵守甲方统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生一切损失由乙方担当。5、回填土方时，应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后密实度应达到设计要求。6、乙方必需按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。7、如因乙方自身缘由不能按期完工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金。8、如非乙方缘由或不行抗力自然灾难造

4、成停工，工期顺延。9、乙方负责办理全部施工相关手续，担当政府和其它一切相关费用并获得全部与本工程相关所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门有关规定，如发生违章、惩罚等经济罚款问题由乙方自行担当和解决。10、乙方为显示信守合同及承包工程诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交 5000元保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。九、工程结算(按实结算)1、施工图、设计变更。2、甲乙双方现场测量资料。3、经甲方规定程序审核工程量。4、甲方实际签收数量。十、平安施工施工中必需留意平安，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方帮助乙方做好善后事宜，乙方担当全部事故责

5、任和经济损失。十一、违约责任施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行担当其全部责任外，还应担当由此给甲方造成一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。十二、争议解决本合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一样，可向本合同履行地(土方工程所在地)人民法院提起诉讼。十三、其它1、工程结算完后本合同自动失效。2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行关环境爱

6、护、职业健康和平安法律、法规。3、本合同未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。5、本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：签约地点：龙居建项目部签约日期：工程合同 篇2甲方：乙方：兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺当进行，遵照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规，结合本工程的详细状况，经双方洽商，特制定本合同如下：一、工程概况：1工程名称冷库安装工程 本工程为大包工工程 。2工程地点：3工程合同价： 元整4施工

7、时间： 年 月 日开工至年月 日前完工。总工期天。二、工程内容：1制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。2制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。3系统联动试机、降温。三、工程质量标准及要求及验收：1按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。2库温达到5以下。四、合同价款及付款方式：1合同总价： 元整。2工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付 元，系统试压调试完工后付 元，余款 元作为

8、质保金在 年月 日前支付给乙方。五、甲乙双方责任：1甲方责任：（1）负责施工现场的三通一平、临时用电。（2）供应乙方安装工人的住宿。2乙方责任：（1）严格根据国家有关规范、平安文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。（2）工程未交付运用前，帮助甲方做好爱护工作。（3）坚持质量第一的原则，按合同规定的.时间完成工程施工任务。（4）该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。（5）乙方对其所承包的工程保修期为一年，一年内如出现质量问乙方负责免费修理或更换，并终身修理。（6）乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。（7）甲方冷库正式投入运用时，乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作 天，技术人

9、员食宿费用由甲方负责。六、合同生效及其他：（1）本合同双方代表人签字盖章后即生效，至结清工程款项后终止。（2）本合同一式2份，甲乙双方各执 1份。（3）本合同未尽事宜，双方本着友好合作的看法，签署书面修改或增补协议，与本合同具有同等的法律效力。甲方：电话：代表人：乙方：代表人：电话：签订时间 ：年 月 日工程合同 篇3投标书合同名称：_致：业主：_先生们：1在探讨了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号以后，我们，即文末签名人，兹报价以_(_)，或依据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。2我们承认投

10、标书附录为我们投标书的组成部分。3假如我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。4我们同意从确定的接收投标之日起_天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书始终对我们具约束力，并可随时被接受。5在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。6我们理解你们并不肯定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。于19_年_月_日。签字人_职务_授权代表_(楷体大写字母)地址_证人_地址_职业_工程合同 篇4建设单位(甲方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表

11、人：_ 职务_询问单位(乙方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_为使_建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门批文、托付书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。其次条 乙方依据甲方要求，对_建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性探讨，最终编制出设计任务书及匡算表，于_年_月_日以前交付甲方。第三条 甲方依据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方询问费 元。自本合同签订之日起_日内，甲方先付给乙方_元，待

12、乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后_日内，再付给乙方_元。第四条 为本询问工程须要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。第五条 甲方的违约责任1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽搁的时间顺延交付设计任务书及匡算表的.时间。2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付询问费，拖延一天，按拖延交付款额罚款_。3.甲方假如中途中断询问恳求，乙方询问工作已经过半的，应付给乙方全部询问费;询问工作尚未过半，按总询问费的50%收费。第六条 乙方的违约责任1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，拖延一天，按总询问费金额罚款_。2.乙方如中途中断询问，

13、应按总询问费向甲方交付罚款。3.乙方所供应的技术询问服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。假如由此引起重大事故，造成严峻后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条 其他约定_本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式_份，分别交_建筑工程主管部门、建行_等单位各一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇5发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的

14、规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：预算报价书所列项目1.4 承包方式：1.5 工期：本工程自年月 日开工，于 年 月日竣工，共计(以物管书面同意开工日期为准)1.6 工程质量： 达到国家质量评定合格标准1.7 合同价款：人民币：(大写：。价款及结算方式详见本合同第六条约定。其次条、甲方工作2.1开工前天，协调设计单位向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说

15、明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派(身份证号： )为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。2.5负责协作乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系，保证工程顺当进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。第三条、乙方工作3.1 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派 (身份证号： )为乙方驻工地

16、代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成

17、品进行爱护。 但有证据证明甲方有意拖延移交工作的，乙方得以免责。第四条、关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约定工期内完工，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条、关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定

18、验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参与隐藏工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延，乙方没有责任;若复验不合格，乙方只对其复验及不合格工作内容的返工担当费用，其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方担当，且工期也予顺延。5.4 由于甲方供应的材料

19、、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。5.5 由于乙方缘由影响工程质量，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲方有意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失担当责任。5.7因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的，甲方应单独组织乙方的验收，承认乙方的验收时间

20、，并按合同约定办理乙方的相关结算及支付款。第六条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳：6.1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。6.1.3结算方式：结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价：施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单，依据本合同装饰工程预算书中所列双方认可的项目单价进行增减结算，若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。6.2本合同生效后，甲方分结清。6.3工程竣工验收后，乙方提出

21、工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在内，结清第次应付款项。6.4工程质保金5%，在质保期满1年后除的，仅支付剩余费用。第七条、关于材料供应的约定7.1 本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌供应。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方向甲方支付赔偿金为 。7.2 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要

22、求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，乙方负责赔偿甲方相关损失。第八条、有关平安生产和防火的约定8.1 甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条、嘉奖和违约责任9.

23、1甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.2 乙方根据甲方要求，全部或部份工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.3由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 的补偿金。甲方不按合同约定付款的，每逾期一天，按应付款项的 向乙方支付滞纳金。9.4 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付违约金。9.5 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.6 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建

24、筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并担当损失。9.8 乙方施工中如发生平安、消防、人身损害、财产损失等事故，由乙方负责处理并担当一切责任;如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。9.9 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.10 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条、争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请

25、有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条、附则11.1 本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算;11.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份;11.3 本合同履行完成后自动终止;11.4 整个工程由乙方进行设计和施工优化，甲方根据报批要求供应相关资料，供应现有办公室装饰部分的全部图纸和报批资料，甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为协作甲方进行本次改造装修，经甲乙双方协商由 设计单位、11.5乙方消防、空调报价为估算价格，后期供应大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细，甲方在消防、空调单位报价的基础上收取25%的管理费用。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字)年月日：