2023年分包合同九篇.docx

《2023年分包合同九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年分包合同九篇.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年分包合同九篇分包合同 篇1发包方：_（以下称甲方）分包人：_（以下称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的详细状况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议；一、工程概况分包工程名称：_工程防水工程分包工程地点： 工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包平安及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包环境爱护。二、工期1.按甲方确定的进度安排要求工期。2.施工过程中，乙方必需严格按甲方制订的进度安排，确保各节点

2、安排的完成。3. 如由于甲方的缘由，工期可以持续（必需经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必需实行主动的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。4. 其他工期延误和顺延约定：出现不行抗力（不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。不行抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准6.1本合同运用_汉语_语言6.2本合同须要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，

3、及合同文件规定的部门法律、法规。7.图纸7.1甲方向乙方供应图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。甲方向乙方供应图纸的套数； 1套。五、双方一般职责8.甲方代表姓名：_ 电话：_9.乙方项目经理姓名：_ 电话：_10.甲方职责10.1负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。10.2依据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及平安的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能刚好整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。10.3负责施工过程中的质量、平安、进度等方面的指导、监

4、督、检查和考核。发觉问题刚好向乙方提出整改看法。10.4乙方不能刚好整改或明显不能履行合同，发生质量、平安事故、进度不满意要求或发生无故停工、不听从管理等事务，甲方有权解除合同，乙方担当相应的经济责任。10.5乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。10.6乙方人员、材料、设备的进退场必需获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满意现场要求，甲方有权在随意时间和地点责令离开工地，乙方必需无条件执行。10.7甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。11.乙方职责11.1乙方人员在施工中应爱惜甲方财物，并做好成品爱护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及

5、其他损失，应负责赔偿。11.2乙方必需保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并担当由此造成的甲方任何干脆和间接费用。11.3特别工种必需持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。11.4乙方有根据甲方统一要求进行文明施工的义务，刚好清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆（停）放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必需按要求佩戴平安防护用品。11.5乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，平安保卫等责任由乙方担当。11.6乙方必需为从事危急作

6、业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方担当经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方担当。11.7乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必需获得甲方同意。11. 8如施工现场状况发生改变或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行担当。11. 9施工现场乙方供应的原材料和半成品，如须要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。11. 10施工期间乙方委派的现场负责人必需24小时在现场。六、质量与平安12.双方关于分包工程质量标准的约定：_一次性验收合格

7、_以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满意甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格根据甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行担当。13.乙方必需遵守国家的各项平安法规施工，如出现任何平安事故，需乙方担当全部法律及经济责任。乙方在施工过程中出现因乙方不能满意甲方的工期、质量、平安及协作其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必需无条件执行并担当相应损失。七、合同价款与支付包干综合单价 ：14.合同总价暂定 157830 元（人民币），最终结算根据实际完成量结算。14.1本合同价款采纳固定单价方式确定。单价内应考防水工作

8、中所需人工费、材料费（含材料损耗）机械费、现场平安、环保及文明施工费用、管理费、成品爱护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的协助材料（水、水泥等）等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变（包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整）乙方向甲方供应建筑安装发票；单价内含税金。机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不担当因此产生的任何费用。本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方担当。14.2

9、合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械运用等施工现场内全部涉及防水工程的一切工作内容。费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。15.合同价款的支付15.1甲方向乙方支付工程款（进度款）的时间和方式：材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的60%工程款；工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将全部剩余工程款7日内全部支付乙方。余的状况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门供应的建筑安装统一发票。16.上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的.全部防水工作内容，还应包含：16.1乙方的管理费，

10、 规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。16.2本身工作范围内的平安文明施工费用、场外道路保洁的人工费。16.3赶工措施费，农忙、夜间和一年中全部节假日的人员加班加点费。16.4施工机械的停置及人员窝工费用。16.5夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。16.6乙方已经了解和勘察了施工现场及四周环境。在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此状况，甲方有权终止合同，乙方担当由此而对甲方造成的一切损失。17.由于乙方缘由被清退出场或解除合同的，甲方根据实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。八、质量保证期为 5 年。质量保证期间发生属于

11、保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，修理费用从乙方质量保证金中扣抵。九、违约责任22.出现以下几种状况时，乙方应担当违约责任：22.1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付_每天1000的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。22.2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工。同时应向甲方支付_10000_元的违约金。22.3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关惩罚的，乙方应向甲方支付每人_1000元的违约金。22.4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向

12、甲方支付每人500元的违约金。22.5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次300元的违约金。十、争议23.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。24.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应接着履行合同。保持工作连续，爱护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。十一、合同解除25.出现以下状况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：25.1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、平安、文明施工达不到甲方标准要求（出现严峻质量事故或存在严峻隐患且整改不力时）25.2

13、、因乙方缘由停工三天及以上者。25.3、施工进度严峻滞后，虽经努力仍无法变更现状时。25.4、不听从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。25.5、内部组织管理混乱，已无实力组织正常施工时。25.6、未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。25.7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。25.8、将工程再分包、转包的。25.9、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么缘由。十二、其他26、乙方必需向甲方供应有效的企业证件（营业执照、资质等级证书、经营手册、平安生产许可证等）的复印件，并且在复印件上加盖单位红章，担保单位的企业证件一同供

14、应。27、未尽事宜双方另行协商。28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 年 月 日分包合同 篇2甲方：_乙方：_为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工支配，甲方将_工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、建筑法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，根据高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条 工程概况1

15、.工程名称：_2.工程地点：_3.工程数量：_4.工程数量及内容：_其次条 工期1.开工日期：_年_月_日开工。2.竣工日期：_年_月_日竣工。3.总工期为：日历天_天。4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工安排为准。第三条 承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一工序单价承包一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的全部工作项目。2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的

16、利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。3.本合同施工均含完成本项工作全部的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或示意与本工程有关的全部责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的协助工作，不再另行计价。4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气改变、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决(不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设

17、维护税及教化费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。第四条 履约保证金1.合同签订之前，乙方必需向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押，应根据担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。2.若乙方因自身缘由不能按期进场或不能接着完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。分包合同 篇3甲方：乙方：经甲乙双方协商，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建筑工程施工合同（GF199990201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权

18、利和义务，特制定本合同。一、工程名称：1、工程地点：重庆市沙坪区赢丹金星小区安居工程（两栋小区安居高层）2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。二、承包内容：1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等全部土建泥作项目（含泥水作业全部机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。4、楼地面工程

19、：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的全部内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。5、各项工种施工完结，人走场清，负责全部楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。三、工程承包标准：该工程中全部承包范围实行包干制： 元/（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方协作甲方结算，最终以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特别缘由经甲方提前认可，计工按 元/工日，小工按 元/工日结算）。四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：1、砌体工程： 元/2、内抹灰： 元/3、抹灰： 元/4、地坪： 元/5、公

20、用部分及屋面： 元/6、散水： 元/五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。八、甲方责任：。1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万元正，并补乙方违约金6万元整。2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。3、甲方供应乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操

21、作工和指挥工依据设备状况由甲方配备，乙方不担当费用。九、乙方责任：1、乙方人员须无条件听从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教化，严峻者退出工地。2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的仔细执行，严格交底要求和规范施工。3、乙方对罚款：平安员、质检员提出的平安质量问题须无条件听从刚好整改返工，直到满意要求为止，返工所需工料自行负责。4、乙方担当自己现场机具修理。5、乙方必需满意工程进度要求合理组织员工，支配好生产。6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。7、库房管理、生活

22、区、后勤、平安文明施工必需根据公司相关规定执行，保证现场达标，获市平安文明施工工地。8、乙方必需专人管理平安生产工作，如发生在乙方承包范围内的平安事故伍仟元以下由乙方负责，伍仟元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。9、乙方必需做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂协作工作。10、乙方自行负责开水、热水，供应必要的凉爽解暑药品和急救外用药品。11、劳保用品，平安帽、平安带、平安绳、劳保制服等由乙方负责。12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。十、质量要求及相应惩罚：1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，

23、出现一次每惩罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发觉每次罚款100200元，并负责整改达到质量要求。3、主体结构工程质量必需达到市合格结构工程。4、工程竣工必需达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。十一、治安管理：乙方人员进场小得因任何缘由发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、嫖*、盗窃等现象，一经发觉，甲方将赐予乙方 300500元/次罚款，情节严峻者，将呈报公安机关。十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。十三、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方

24、签字后生效，均具有同等法律效力。由图纸设计变更缘由，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日分包合同 篇4承包人(全称)：分包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、 自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价

25、款金额：大写：人民币 元，小写： 元。三、工期开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工；竣工日期：本分包工程定于 年 月 日竣工；合同工期总日历天数为： 天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书(如有时)；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一样的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，根据合同约定的工期

26、和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内担当保修责任。八、承包人向分包人承诺，根据合同约定的期限和方式，支付本协议书其次条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)， 以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的全部义务，并与承包人担当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间： 年 月 日；合同订立地点：本合同双方约定 后生效。中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局20xx年8月分包合同 篇5合同编号：工程名称：工程地点：分包项目：室内装修、水电安装分包单位：分包单位负责人：

27、承包人（甲方）：地 址 ：分包人（乙方）：地址：为满意工程须要，依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程合同条例等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一样，签订本合同。一、工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 分包内容：砌体工程、涂料工程、吊顶工程、楼地面工程及清单内容。4. 工 期：除涂料工程以外的全部施工内容在15日完成，全部施工完成25日内。5. 合同总价：本合同预料总价暂定为人民币300000元（大写：叁万元 ），最终以结算价为准。结算时价格根据本合同所确定的价格，工程量以实际收方工程量为准。6. 劳务单价及工作内容列表（详见附件 一 ）。7. 甲方视实际状况

28、，可对乙方承包范围及内容做出增减或者调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不以此作为对其余项目合同单价做出调整的理由。二、分包方式及说明：1.分包方式： 合同单价是综合单价包干价，工作内容见附件 一 ，全部包干至成品交验达到本合同约定标准。2.乙方包人工、包机械运用；并负责在分包范围内全面履行甲方在总包合同中应担当的责任和义务，担当全部与本工程有关的责任。乙方根据甲方同建设单位签订建设工程施工合同（简称总包合同）约定的施工内容和范围进行劳务分包，施工机械运用由乙方自行租赁，费用已包含在本合同价款内。乙方必需自行施工本工程，不得

29、将本工程转包或再分包。3. 经商定，乙方委派 为工长， 为技术员， 为质安员，以上人员负责施工现场日常工作，未经甲方项目经理同意不得更换，否则按每人次10000元赐予惩罚。合同签订人必需到现场处理施工协调工作，未经甲方同意擅自不到施工现场的按每人次500元赐予惩罚。乙方的项目负责人签署的一切文件，均不代表甲方行为。三、合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1)本合同；(2)本合同附件；(3)本工程施工总包合同；(4)本工程施工专业承(分)包合同。四、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：五、总包合同（依据项目状况供应）1甲方应供应总包合同，供乙方查阅。当

30、乙方要求时，甲方应向乙方供应一份总包合同或专业分包合同的副本或复印件。2乙方保证以甲方的立场全面履行总包合同的各项约定，不得以不知情等理由拒绝执行总包合同和专业分包合同的约定。六、图纸甲方应在劳务分包工作开工前向乙方供应施工图纸份，份数不足由乙方自费解决；乙方负责全部竣工图的编制和交档。七、质量要求、平安目标、文明施工目标：1. 质量要求：（1）按总承包合同和本劳务分包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准等有关规范验收，本工程必需达到质量评定 等级，并满意甲方质量要求。（2）乙方必需根据现行国家及行业规范、标准、规程施工作业，对施工质量先进行全面自

31、检，然后提请甲方项目部和质安部检查验收。隐藏工程未经甲方项目部和质安部检查验收和检验达不到要求的，严禁隐藏。乙方擅自隐藏，甲方有权要求其改正，因乙方擅自隐藏及擅自隐藏后拒不改正，所造成的一切损失由乙方担当。（3）乙方供应的辅材必需经甲方认样、认质才可运用。全部进场材料必需供应产品合格证，本工程严禁运用不合格产品。因乙方运用不合格产品造成的一切损失由乙方担当。（4）甲方供应的材料乙方有义务进行检查和验收，如质量不达标，乙方有权拒绝施工，否则造成的相关损失由乙方担当，但经甲方技术部和质安部鉴定，可以运用并达到业主方要求的除外。2. 平安目标：杜绝重大伤亡事故发生，杜绝火灾及重大机械事故。3. 文明

32、施工目标：（1）必需按四川华西装饰工程有限公司的要求进行施工，达到甲方标准化文明施工现场的标准要求。（2）若因乙方缘由造成甲方现场文明施工不合格或被罚款，由乙方担当甲方的损失，同时甲方将按每次 元惩罚乙方。八、双方义务：1. 甲方义务：（1）甲方应对乙方进行遵纪遵守法律、平安消防及管理制度等方面的监督检查；统一制定各项管理标准，组织编制和审核年、季、月施工安排和材料安排，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工等的限制、监督、检查和验收,履行甲方和业主签定的合同中甲方的义务.（2）甲方应刚好向乙方供应施工所用的图纸等技术资料，对乙方进行平安、技术交底，刚好供应电源和水源接口，统一支配技术档案资

33、料的收集整理及交工验收。（3）按本合同约定，向乙方支付劳务酬劳。（4）负责与业主方、监理方、设计等有关部门联系，协调现场工作关系。2. 乙方义务：（1）人员：必需保证入场作业人员身体素养和技术水平符合作业要求，工人年龄应大于18周岁，小于50周岁，特别作业人员须符合国家有关年龄、技能等相关规定。乙方作业人员均须持有效身份证，且特种作业人员必需持证上岗。按工程所在地政府和相关部门规定办理有关证件，由此产生的一切费用由乙方自行担当，乙方将其人员花名册及证件复印件加盖公章后报甲方备案。乙方隐瞒进场人员有关影响施工平安的病情、病史不报，从而发生质量平安事故的，所造成的一切损失由乙方负责。（2）质量：必

34、需严格根据操作规程、施工图纸、平安及技术交底、验收标准、规范等进行施工，完成合同约定的作业任务，听从甲方的统筹支配、统一调动，确保工程质量达到约定的标准。乙方应担当并履行总承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。对本劳务分包合同范围内的工程质量向甲方负责，并就工程质量与甲方向业主方担当连带责任。（3）工期：乙方应组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期。乙方在施工过程中必需听从甲方项目部的进度支配，确保甲方总承包合同工期顺当完成，甲方有权针对乙方的工作质量好坏调整乙方的工作人员和工作范围，乙方不得有任何异议,由此发生的结算改变,乙方应

35、无条件听从甲方的裁决，完善内部作业人员的平安交底工作。（4）合同：乙方应与其进场作业人员签订劳务或劳动合同并按规定投保，主动参与项目部每周一次的平安活动会。（5）管理：乙方必需建立完善的施工现场管理制度，对作业班组实行有效管理。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。担当由于自身责任造成的修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款。（6）材料安排：乙方必需根据甲方现场项目部供应的进度安排支配，做好材料安排工作，材料安排表交甲方项目部，甲方项目部进行审核后组织材料到场，如因乙方安排不刚好，造成的停窝工的一切损失由乙方担当（包括甲方公

36、司的干脆及间接损失）。材料安排要求精确、刚好，根据甲方现场项目部规定的格式进行填写，如乙方所供应的安排超过现场运用量，由此造成的奢侈、材料库存的费用由乙方负担，甲方可在其结算费用中进行冲抵。乙方的材料安排表应提前供应给甲方项目部，一般材料应提前 3 天，需加工的材料必需提前一个月供应（如玻璃、石材、钢材加工件等）。甲方托付乙方代购的材料，须经甲方验收，选购材料的费用由乙方在工程款支付时供应相应选购发票，甲方予以支付。其中乙方的代购劳务费已包含在合同单价中。（7）成品、半成品爱护：乙方在施工中应与各工种、工序协作，爱护成品、半成品，因乙方缘由发生的成品、半成品的损坏、破坏等，甲方将赐予乙方每次1

37、00-500元的惩罚，同时责令乙方修复并赔偿全部损失。（8）食宿：乙方负责进场人员的食宿。分包合同 篇6依据中华人民共和国合同法及国家和分包商兹托付承包商担当由分包商承包的精装修工程中的精装修工程人工费分包工程。承包商确认已考察了现场，并充分理解了设计方的设计意图、业主的运用要求和甲方的进度、质量要求。双方经友好协商，达成如下合同条款。合同条款1. 定义1.1 “业主”系指1.2 “设计方”系指1.3 “监理”系指1.4 “总包”系指1.5 “分包商”系指深圳市波斯顿装饰设计工程有限公司1.6 “承包商”系指1.7 “本工程”系指1.8 “本合同”系指分包商和承包商(以下简称合同双方)已达成的

38、协议，即由双方签定的合同文本中，包括全部的附件、附录、质量要求、施工方案、技术交底书和组成合同部分的全部其它文件。1.9 “分包”系指承包商根据合同要求，须向分包商供应的符合合同要求的精装修工程的人工费分包。1.10 “本分包工程”系指2. 合同语言2.1 合同文件以中文为准。3. 计量单位3.1 除技术规范中另有规定外，本分包工程计量单位运用中华人民共和国法定计量单位。4. 文件传递4.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以信函、传真或电传形式发送，而另一方应以书面确认并发送到对方明确的地址。5. 合同文件5.1 合同文件的组成及优先次序为：5.1.1 合同条款5.1.2 往来信函(包括设计

39、变更、洽商等)5.1.3 技术规范、图纸和设计资料5.2 根据上述条款，合同的各种文件应认为是相互说明的。如有意义模糊或分歧之处，根据上述条款合同文件的次序说明。6. 人工费单价及施工范围：人工费单价见附表;施工范围： 。7. 合同价格7.1 合同暂定金额(人民币/元)：按实际发生用工结算;合同价。7.2 合同质保金：10%。7.3 除非由分包商提出技术规范、技术参数、图纸等设计依据方面的变更，否则本合同的人工费单价不予调整。7.4 本合同的人工费单价被认为是固定不变的，包括：工伤保险费、劳动保险费、管理费、食宿费、工人差旅费等。8. 支付方式8.1 承包商须在每月5号前向分包商提交上月完工工

40、程量表、人工费付款申请书及上月工人工资表，供分包商项目部及公司审批。工人工资按该工人用工合同单价及实际出勤天数计算(含加班工时)，出勤天数以打卡为准，并经项目部主管经理批精确认。8.2 分包商按每月审批的人工费付款申请书金额的85%支付给承包商。其中工人工资按审批确认的工人工资表金额干脆由分包商支付到工人工资卡中，剩余的人工费干脆付到承包商指定账号或工资卡中，工程竣工验收后再付5%。8.3 分包商在工程总体竣工验收、结算一年后，付清10%质保金。8.4 分包商在收到付款申请书，并审核无误后25天内支付款项。9. 承包商的工作和责任9.1 依据设计方供应的技术规范及图纸，根据分包商供应的施工组织

41、设计和施工进度安排，组织人力、施工工具完成 精装修工程的人工分包工程。9.2 保证施工进度、保证现场合格工人数量满意分包商施工安排要求和临时应急赶工要求。若满意不了，应刚好汇报给分包商，否则，每虚报壹名工人，每工人每日罚款100元，并担当相应影响工期的损失(包括分包商因此临时调整安排，重新调入其它队伍而增加的费用)。9.3 保证施工质量符合设计、业主、监理、总包和分包商的要求，并且通过监理验收合格。9.4 保证按分包商要求完成各项工程返工、竣工整改工作，否则分包商有权另行支配队伍返工、整改，所发生的返工、整改费用加倍从结算中扣除。9.5 承包商须依据选购的时间须要，按项目部要求的提前时间，提前

42、书面呈报自己施工范围内的材料要求安排;依据施工现场的尺寸，刚好供应外加工面材的加工尺寸及加工图，保证不影响选购订货。9.6 工人每天排队打卡进入施工现场，在施工现场应着公司统一工服，听从分包商文明施工统一管理，做到活完、料尽、场地清，材料按分包商指定位置统一堆放整齐。9.7 承包商负责人必需协作分包商每月按时发放工人工资，不得漏报或拖欠工人工资、奖金及加班工资，否则，由承包商担当相关责任。9.8 按时支付工人加班工资、奖金，不得以任何名义和借口拖欠工人加班工资、奖金，负责缴付工人的各种保险费用，并对工人的自身平安担当全部责任。9.9 对工人进行常常性的平安教化，保证做到平安文明施工、无工伤事故

43、、无事故隐患。假如工人发生工伤事故，全部责任及费用由承包商自行担当。9.10 按分包商要求做好各项质量、平安检查和上岗前培训工作，特别工种持证上岗。9.11 充分考虑到垂直运输的难度的对施工工期的影响，垂直运输不成为承包商工期延误的理由。9.12 负责临电一级箱以后二级箱、三级箱的线路安装及保管工作，损坏则赔偿相应损失的50%。9.13 假如分包商现有的三级箱数量不能满意承包商现场须要，额外须要三级箱由承包商自行供应，且标准必需与分包商供应之三级箱一样，并将新产品合格证明提交分包商保管。9.14 负责楼层正常照明线路的架设工作。9.15 自行供应电焊机二次空载爱护器，并将合格证明提交分包商保管。9.16 自行供应现场需用之平安带、平安网、移动操作平台，且必需是合格产品，并将合格证明提交分包商保管。9.17 自行供应施工、消防两用的储水油桶和分支管路、角铁架阀门，自备电焊、动火、油漆、木工移动用灭火器。9.18 负责对分包商供应的临时供电系统的设备、材料进行保管和维护，如发生损坏、丢失由承包商负责赔偿。9.19 负责对本层的灭火器进行保管和维护，如损坏或者丢失由承包商负责赔偿。9.20 按分包商要求登记和缴纳工地出入证押金和平安帽押金，假如出入证或平安帽丢失由承包商负责赔偿。9.21 爱护好自己与其它分包的成品或半成品，因成品、半成品爱护工作不善造成的全部责任和损失由承包商担当。